工程服务合同-模板
工程咨询服务合同模板(精选4篇)
工程咨询服务合同模板（精选4篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程咨询服务合同模板（精选4篇）工程咨询服务合同模板第1篇____________(以下简称“客户”)与_____________(以下简称“工程咨询单位”)经过双方协商一致，签订本协议。
报建工程咨询服务合同模板
报建工程咨询服务合同模板甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供报建工程咨询服务事宜，达成如下协议：第一条咨询服务内容1.1 乙方根据甲方的委托，提供以下咨询服务：（1）为甲方提供工程项目的报建手续办理指导和服务，包括但不限于项目立项、规划设计、施工许可、消防验收等环节；（2）协助甲方办理工程项目的各项审批手续，提供相关的政策咨询和技术支持；（3）为甲方提供工程项目的申报材料编制和提交服务，确保申报材料符合相关法规和标准要求；（4）协助甲方与政府部门进行沟通和协调，争取项目的顺利推进和审批。
1.2 乙方应根据甲方的要求，及时向甲方提供咨询服务，并确保咨询服务的质量和效率。
第二条咨询服务期限2.1 本合同自双方签订之日起生效，有效期为____年，自项目报建开始至项目竣工验收合格止。
2.2 乙方应在合同有效期内完成委托的咨询服务工作。
第三条咨询服务费用3.1 乙方向甲方提供的咨询服务费用为人民币____元（大写：____________________元整），甲方一次性支付乙方咨询费。
3.2 乙方应提供正式的发票给甲方。
第四条乙方的义务和责任4.1 乙方应具备国家规定的相关资质，并保证提供的咨询服务符合国家法律法规、行业标准和甲方要求；4.2 乙方应指派具有丰富经验的专业人员为甲方提供咨询服务，确保咨询服务的质量和效率；4.3 乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露甲方的技术和商业秘密给第三方；4.4 乙方应按照约定时间完成咨询服务工作，如因乙方原因导致咨询服务工作未能按时完成，乙方应承担相应的违约责任。
第五条甲方的义务和责任5.1 甲方应向乙方提供真实、准确、完整的项目相关信息，包括但不限于项目概况、设计文件、施工计划等；5.2 甲方应按照约定时间支付乙方咨询费用，否则应承担相应的违约责任；5.3 甲方应协助乙方办理咨询服务过程中所需的相关手续，并提供必要的便利条件。
《全过程工程咨询服务合同示范模板》
全过程工程咨询服务合同示范模板甲方：（以下简称“甲方”）地址：电话：邮箱：乙方：（以下简称“乙方”）地址：电话：邮箱：鉴于甲方需要进行全过程工程咨询服务的相关事宜，双方经协商一致，达成如下合同：一、服务内容1.1 服务内容包括但不限于以下项目：在工程建设前期为甲方提供各项技术咨询服务，包括可行性研究报告，项目建议书，工程设计文件审查等；在工程建设过程中为甲方提供各项咨询服务，包括招标文件编制，监理单位选聘，工程质量控制等；在工程建设后期为甲方提供各项技术咨询服务，包括工程竣工验收，维保管理等。
1.2 咨询服务的具体内容、标准和要求以本合同及其附件约定为准。
二、服务期限2.1 本合同服务期限为XXX年，自本合同签订之日起计算，至XXX年XX月XX日止。
2.2 如甲方需要延长服务期限，应在服务期限届满前XXX日书面通知乙方，经乙方同意，即可延长服务期限。
三、服务报酬3.1 甲方应按本合同约定及时向乙方支付服务报酬。
3.2 服务报酬的支付方式、时间、金额等详见附件中约定。
3.3 如未按时支付服务报酬，甲方应承担由此引起的一切后果，并赔偿乙方因此所遭受的损失。
四、保密条款4.1 双方应对本合同项下所涉及的技术资料和商业秘密予以保密。
未经另一方书面同意，任何一方不得将相关资料和信息泄露给第三方，否则应承担相应的法律责任。
4.2 本合同终止后，双方仍应继续承担保密义务。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同规定，使得对方遭受损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿由此造成的损失。
5.2 如因乙方原因导致甲方无法实现本合同规定的服务内容，乙方应承担相应的赔偿责任，并承担由此引起的后果及可能带来的不良影响。
六、解决争议6.1 甲、乙双方如遇到本合同履行过程中产生的任何争议，应当本着友好协商、诚信合作的原则进行协商解决。
6.2 若经协商仍未解决，则应通过法律途径解决。
本合同所涉及的争议，提交由双方约定的仲裁机构进行仲裁；如无约定，则由双方协商选择仲裁机构进行仲裁。
《全过程工程咨询服务合同示范模板》
《全过程工程咨询服务合同示范模板》发包人（全称）：住所：（若为法人的）法定代表人、统一社会信用代码：受托人（全称）：住所：（若为法人的）法定代表人、统一社会信用代码：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目全过程工程咨询的有关事宜协商一致，订立本合同。
一、服务内容1.1 本项目的建设过程包括：项目建议书、可行性研究报告编制；勘察设计阶段；招标代理；施工阶段及保修阶段等全过程工程咨询服务。
二、服务期限2.1 本合同自____年____月____日开始实施，至____年____月____日结束，共____个月。
三、服务费用及支付方式3.1 本合同为固定单价合同，根据实际完成的工程咨询服务内容，按以下方式支付服务费用：（1）签订合同后____日内，发包人支付预付款，金额为合同总金额的____；（2）方案设计完成后，发包人支付第二笔款项，金额为合同总金额的____；（3）施工图完成并提交发包人后，发包人支付第三笔款项，金额为合同总金额的____；（4）工程竣工验收合格后，发包人支付尾款，金额为合同总金额的____。
3.2 发包人应按以下方式向受托人支付劳务报酬：（1）发包人应在每个支付节点前____日，将相应的款项支付至受托人在银行开立的账户；（2）受托人应提供相应的发票，发包人在收到发票后的____日内支付相应款项。
四、受托人的义务与责任4.1 承包人应按照合同约定，指派具备相应资格的专业人员，提供高质量的全过程工程咨询服务。
4.2 承包人应遵守法律法规和行业规范，确保服务成果的合法性和有效性。
4.3 承包人应对服务过程中接触到的发包人的所有商业秘密和机密信息负有保密义务。
五、发包人的义务与责任5.1 发包人应及时、完整地提供受托人所需的资料和信息，并配合受托人开展相关工作。
5.2 发包人应按合同约定支付服务费用。
工程安装类服务合同模板
工程安装类服务合同模板1. 合同背景本合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）就工程安装类服务达成以下协议，以确保双方的权益和义务得到合理保障。
2. 合同条款2.1 服务内容乙方将按照甲方的要求和规范，提供工程安装类服务，包括但不限于：•设备安装•管道连接•电气接线•建筑物改造•其他相关工程2.2 服务期限本合同的服务期限自合同签订之日起，持续时间为______个日历月。
2.3 服务费用甲方向乙方支付的服务费用为人民币_______，支付方式为_______。
费用结算方式为_______。
2.4 保修期限乙方对提供的服务享有_______个月的保修期限。
在保修期内，如服务质量出现问题，乙方将负责免费修理或更换。
2.5 违约责任2.5.1 业主违约责任•如甲方未按时支付服务费用，甲方将承担逾期付款金额的_______%作为违约金。
•如甲方未按照合同要求提供工作场地、设备或相关配套材料，甲方将承担全部损失和费用，并赔偿乙方_______。
2.5.2 承包商违约责任•如乙方未按时完成服务，乙方将按照延迟交付期超过_______个工作日的，每延迟一天支付延期费用的_______%作为违约金。
•如乙方提供的服务存在质量问题，乙方将承担全部修复费用和损失，并赔偿甲方_______。
2.6 合同解除2.6.1 甲方有权解除合同的情况•如乙方无故停工或拖延工期超过_______个工作日，甲方有权解除合同并要求返还已支付的服务费用。
•如乙方提供的服务质量无法满足合同要求，经甲方书面通知后，乙方仍未进行整改的，甲方有权解除合同。
2.6.2 乙方有权解除合同的情况•如甲方未按时支付服务费用超过_______个工作日，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。
•如甲方未提供工作所需的场地、设备或配套材料，乙方有权解除合同。
2.7 其他约定2.7.1 知识产权•在服务过程中，乙方使用的技术、设计等相关知识产权归乙方所有。
2023年关于工程合同模板九篇
2023年关于工程合同模板九篇工程合同篇1甲方：乙方：为完成甲、乙双方商定的国电家园二期10#/11#楼铝合金窗加工、安装任务，明确双方的权利和义务关系，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的有关规定，经双方协商，达成如下协议：第一条工程概况1、项目名称：___国电家园二期10/11#楼_2、项目位置;国电家园二期南坊工地3、现场施工条件：施工用水、用电已接通、土建洞口已具备安装条件。
4、工程单价：预计工程量4000平方米，单价见附表，工程总造价约120万元(按实际数量结算)。
第二条付款方式：1、甲乙双方合同签订后，待乙方铝合金材料进齐并安装好窗框架后预付乙方50%工程款。
2、乙方铝合金窗全部安装完毕经甲方确认后，甲方再付乙方总工程款的70%。
3、工程安装结束经质检站等有关部门验收合格后，甲方在一个月内付至工程总造价的95%，其余5%作为质保金，质保期(一年)后无质量问题一月内无息全额支付。
第三条双方的权利和义务1、甲方的权利和义务(1)甲方有权与乙方、监理公司共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
(2)甲方负责组织工程竣工验收，并按合同规定及时支付工程进度款及尾款。
若甲方的款项支付不及时，工期顺延。
(3)甲方及其委托代理人(代建、监理单位，下同)可对乙方提交的材料、样品、成品有审核确认的责任。
(4)甲方对乙方的制作安装过程进行质量监督。
(5)甲方通知后乙方方可进入工地安装，然后分项验收。
(6)门窗进入工地由甲方负责验收合格后，由甲方协助乙方保护、看管。
2、乙方的权利和义务(1)乙方应服从甲方、甲方委托代理人及总包单位的现场管理，并签订施工配合协议和安全施工责任协议。
乙方制订的施工计划及方案应尽可能减少对其它施工单位的影响，确保安全。
(2)施工中未经甲方及代理人、监理、总包同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种管线。
工程咨询服务合同模板(集锦8篇)
工程咨询服务合同模板（集锦8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如计划总结、合同协议、管理制度、演讲致辞、心得体会、条据书信、好词好句、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as plan summaries, contract agreements, management systems, speeches, insights, evidence letters, good words and sentences, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!工程咨询服务合同模板（集锦8篇）工程咨询服务合同模板（1）项目名称：______委托方(甲方)：______服务方(乙方)：______签订地点：______省______市签订时间：______年_____月_____日_____(以下简称委托方)为一方，(以下简称为服务方)为另一方，双方就_____的技术咨询服务，授权双方代表按下列条款签订本合同。
简单的工程劳务合同模板(范文10篇)
简单的工程劳务合同模板（范文10篇）简单的工程劳务合同模板篇1甲方(居间人)：联系方式：乙方(委托人)：联系方式：甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》，依平等、自愿、等价有偿的原则，经过充分协商达成如下协议：一、委托事项1、甲方接受乙方的委托，负责就项目(以下简称“该工程项目”)，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，引荐乙方和该项目的招标单位洽谈，协助乙方投标，并最终促成乙方与招标单位签订该。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同，甲方仅为乙方提供的信息，或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、居间期限从年月日至年月日。
三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。
2、居间成功后，乙方应在收到第一笔工程预付款三日内，向甲方支付居间报酬的50%，并在收到第二笔工程预付款三日内，向甲方支付剩余50%居间报酬。
3、乙方应以的方式支付居间报酬。
四、居间活动费用的承担居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。
在本合同签订时乙方向甲方支付作为居间活动费用。
居间人促成施工合同签订的，居间活动的费用由居间人负担，并从居间报酬中扣除;居间人未促成合同成立的，甲方有权不向乙方返还居间活动费用。
五、双方的权利和义务1、甲方向乙方提供有关该工程项目的信息，并保证其提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。
3、居间成功的，则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。
乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任，均与甲方无关。
六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密，包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。
2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业秘密，实施对另一方不利的任何行为，否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：**工程服务合同项目名称：发包方：承包方：签订日期年月日合同签订地点：合同编号：**工程服务合同发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方): 1.总则1.1根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，甲乙双方就**工程服务项目事宜，协商一致，签订本合同。
1.2乙方必须具有**工程施工资质,在人力资源配置、设备装备及技术力量方面能满足施工要求.2.定义及解释2.1**：利用一套专用的设备和方法，在**过程中对****进行固定，为**和投产做准备的工艺过程。
利用一套专用的设备和方法，在**过程中对****进行固定，为**和投产做准备的工艺过程。
2.2任务承包：是指按甲方要求和**工程设计规定工作量和风险的承包。
2.3对外关系:是指甲方或乙方与第三者发生的同本合同履行相关的，并且是甲乙方以外的关系。
3.工程项目内容、价款及承包方式3.1项目内容、价款：3.2承包方式：单井**任务承包。
（每一项都须明确填写，栏数不够可以另接）４.质量指标和标准4.1**合格率为 %.4.2一次**成功率 %。
（填写约定百分数）4.3**质量标准按照附件19.4.5 执行。
（填写附件的具体名称）５.验收标准、时间、方式及质量保证期5.1验收标准：按上述4.3条的约定执行.5.2验收时间:乙方完成**工作后工作日内申请甲方现场验收，甲方应在工作日内进行验收。
（依据各**有关标准执行。
填写约定天数）5.3验收方法：由甲方组织**资料及成果验收，接收全部资料，验收合格由甲方签署验收单据，作为结算的依据。
5.4本工程质量保证期为。
（保证期限根据各单位规定和项目要求填写）６.工程价款结算及支付方式6.1甲方在**项目验收合格后日内,向乙方结算除质量保证金以外的全部工程价款。
（填写具体天数）6.2甲方预留工程价款的 %作为质量保证金,在质量保证期内如无质量问题，保证期满后向乙方支付质量保证金。
（填写约定比例）6.3支付方式: 。
（填写约定方式）７.双方的权利和义务除本合同其他条款约定的权利义务外，双方约定如下：7.1甲方的权利7.1.1根据**工程设计，审核乙方做出的**施工设计，在现场施工时，有监督检查执行设计和协调各方关系的权利；当发现**准备工作不充分、不具备施工条件时，有权做出推迟施工的决定。
7.1.2甲方有权根据行业配套标准，定期对乙方的人员、设备、工具及仪器等进行检查验收，对达不到合同要求的装备、技术水平不高和服务态度不端正的乙方人员，有权要求乙方限期更换。
7.1.3在合同期内，甲方进行新工艺、新技术试验时，乙方必须积极配合，由此使乙方增加的工作量由双方协商增付费用。
7.1.4根据生产需要，甲方有权安排临时性的作业（如打水泥塞、挤水泥、倒运水泥等），乙方必须积极配合。
7.1.5有权检查乙方施工中使用的材料、设备的质量、状况等。
若不符合设计要求，可责令停工。
7.1.6在施工中发现不符合方案设计、技术标准及质量要求的问题时，甲方有权要求乙方整改，采取补救措施。
7.1.7甲方的其他权利（填写其他约定条款）7.2甲方的义务7.2.1甲方有义务协调理顺乙方和其它单位的工作关系。
包括以下等作业条件。
7.2.2甲方有义务保证**道路畅通。
7.2.3在工作现场有义务向乙方提供电力、工业用水和通讯条件,费用由乙方承担。
7.2.4负责提供**所需的各项基础资料（包括**工程、**资料及**资料和所掌握的**等数据）。
7.2.5负责按设计规定的品种、数量提供**需要的材料。
7.2.6及时对乙方因**工程设计调整、**条件差、施工过程中甲方有特殊要求等因素而增加的工作量进行确认，并结算相关费用。
7.2.7甲方应当按照本合同的约定，及时结算合同款项。
7.2.8甲方的其他义务（填写其他约定条款）7.3乙方的权利7.3.1乙方有权按照合同，遵照**设计、**规程、标准和惯例，自主组织**施工。
7.3.2乙方认为**条件和**设备及其它准备工作达不到施工要求时，有权提出整改要求。
7.3.3乙方在保证**质量和不要求甲方增加费用的前提下，经甲方书面同意在设计范围内有权采用新工艺、新技术，以提高**质量，降低工程成本。
7.3.4在**施工过程中有紧急情况发生时，乙方有权采取合理措施，控制事态向良好方向发展，并及时报告甲方。
7.3.5有权要求甲方在关键工序施工时到现场，若甲方施工前未到现场，乙方有权按设计进行下步施工。
7.3.6有权要求甲方及时对因地质设计调整、地面条件差、施工过程中甲方有特殊要求等而增加的工作量进行确认，合理延长工期, 并结算相关费用。
7.3.7有权要求甲方在接到乙方**完工验收申请工作日内，组织进行**现场验收。
（填写约定天数）7.3.8乙方的其他权利（填写其他约定条款）7.4乙方的义务7.4.1乙方的施工装备及人员素质必须符合资质认证及合同规定的标准。
乙方有义务提供设备配套清单和相关岗位人员上岗资格证;有义务按标准配备**队技术员，并按要求随时接受甲方监督人员的检查，及时整改和更换不符合标准的设备、工具与人员。
7.4.2根据**工程，及时编写**施工设计，满足地质工程要求，实现方案的最佳优选。
7.4.3在施工条件允许的条件下，接到经甲方核准的**设计后按规定的期限及时组织开工，按**设计施工，保质保量完成任务。
7.4. 4根据生产进度，提前做好**准备，了解本**的特点及**质量情况，掌握现场实际情况，研究提高**质量的技术措施和施工方案，落实**水泥浆配方，并了解掌握混拌检测情况。
7.4.5根据甲方核准的**设计或其它书面通知，乙方指定专人负责施工组织与指挥完成工程作业，并按甲方要求收集有关施工作业的资料和数据，在施工作业期间有义务接受甲方的监督和质询。
7.4.6乙方负责现场组织的领导和技术干部要相对稳定，轮休、出差或更换须报甲方备案。
7.4.7乙方在完成***后天内向甲方提交工程总结及**资料，包括但不限于以下资料:协作会会议纪要、**施工设计书、水泥化验单、**施工数据表和**单及甲方提供的领料剩余料单。
（填写约定天数）7.4.8对甲方临时安排的工作任务（如倒运水泥、打水泥塞、挤水泥等）要积极接受并组织实施。
7.4.9当甲方推广新技术、新工艺项目试验时，乙方应积极配合，不得无故拖延。
7.4.10乙方对所承包的**质量负责，若出现**质量问题，必须无条件地进行补救，直到甲方验收合格止。
7.4.11乙方的其他义务：。
（填写其他约定条款）8.健康、安全和环境保护（HSE）8.1双方有关HSE的权利、义务依照19.4.2条执行。
9.技术成果权属9.1在合同履行过程中所获得的新技术、新工艺、新方法、新发明、新发现等技术成果所有权归属按下列第执行。
（选择填写）9.1.1甲方所有;9.1.2乙方所有,甲方有权无偿使用;9.1.3双方共有。
（收益分成比例另行协商）10.保密10.1在合同履行期间，乙方所获得的一切原始资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果及相关资料属甲方所有，乙方负有保密义务。
未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。
保密内容包括但不限于下列项目：施工设计、图纸、图表、数据磁带、数据磁盘等。
10.2未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。
10.3对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。
11.权利瑕疵担保11.1因执行本合同的需要，合同一方提供的与本合同工程技术有关的设备、材料、工序工艺、软件及其他知识产权，应保障对方在使用时不存在在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方专利权、商业机密等情况。
若发生侵害第三方权利的情况，提供方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任以及给对方造成的损失。
12.对外关系12.1乙方与**方或其他专业服务队之间的工作关系由甲方负责协调。
其他对外关系由乙方负责处理。
13.不可抗力13.1下列事件可认为是不可抗力事件:战争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
13.2因不可抗力致使当事人一方不能履行本合同的，应当及时通知对方，并在日内提供证明。
（填写具体天数）13.3由于不可抗拒的原因，致使合同无法按期履行或不能履行的，所造成的损失由双方各自承担。
一方未尽通知义务的，应就扩大的损失负赔偿责任。
14.违约责任14.1当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
14.2如果由于乙方违反合同约定，违章操作，导致责任事故，给甲方造成经济损失的，乙方赔偿甲方全部经济损失。
14.3甲方应按本合同规定的付款方式拨付工程款，若由于甲方原因未及时付款，应按银行有关规定向乙方支付滞纳金。
14.4由于乙方提供的设备配套不符合相应的**设计要求，甲方有权要求乙方更换设备，所发生的费用由乙方负责。
14.5未经甲方同意，乙方擅自更改设计，没有严格按设计施工，由乙方承担违约金元;如果**质量达不到要求或者一次**质量不合格，乙方承担违约金元，并应及时进行补救和承担补救费用。
（填写具体金额）14.6由于乙方原因造成**质量不合格，乙方不但要承担违约金和补救作业费用，还要承担第三方因此而发生的费用。
甲方视情节轻重及影响程度，有权停止乙方部分或全部工作量，要求乙方限期停产整顿并经甲方重新验收后，方可重新施工。
（填写具体金额）14.7若乙方采取补救措施后**质量仍不合格，造成工程报废时，乙方赔偿甲方全部损失，必要时甲方有权提前解除合同。
（填写具体金额）14.8由于乙方原因延误工期，每延误一天，乙方应承担违约金元。
（填写具体金额）14.9乙方在**施工中，造假资料，发现一次，乙方应承担违约金元。
（填写具体金额）14.10乙方应按甲方要求的时间到达施工现场,未经甲方同意,不能按时到达,每延误一小时乙方应承担违约金元。
（填写具体金额）14.11由甲方原因，造成乙方设备损坏或工期延长，由甲方赔偿乙方经济损失或顺延工期。
14.12其他约定：。
（填写其他约定条款）15.争议的解决15.1在本合同履行过程中发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。
15.2如协商不成，可选择下列第种方式解决：（选择填写）（一）向仲裁委员会申请仲裁；（填写具体机构名称）（二）依法向人民法院提起诉讼。
（依法填写具体法院名称）（三）因关联交易发生的争议,双方应积极协商解决。
协商不成的，提交双方上级协调解决。
如仍不能解决，可选择仲裁方式解决。
16.合同履行期限16.1本合同履行期限：年月日起至年月日。
（填写具体日期）17.合同的生效、变更和终止17.1本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后生效。