工业集中发展区安置房PPP建设项目施工总承包合同范本
ppp合同施工合同模板
ppp合同 施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：PPP合同施工合同模板一、前言本合同文档是依据我国相关法律法规，结合PPP项目特点和施工实际需求，为双方签订一份公平、公正、合理的施工合同而制定的。
希望双方在签订合同时，认真阅读、充分理解合同的各项条款，以确保合同的顺利履行。
二、合同主体1. 甲方：（全称名称）2. 乙方：（全称名称）三、施工内容1. 乙方承担的施工内容包括：（1）土建工程；（2）安装工程；（3）装修工程；（4）其他工程。
2. 乙方应按照甲方的要求和技术标准，完成施工任务，并保证施工质量。
四、合同价款1. 本合同的合同价为人民币：（大写）：____元整（小写）：____元。
2. 乙方完成施工任务后，甲方应按合同约定支付合同价款。
五、施工期限1. 乙方应按照合同约定的施工内容，在：（日期）前完成施工任务。
2. 乙方如因特殊情况不能按时完成施工任务，应提前向甲方申请延期，并征得甲方同意。
六、质量保证1. 乙方应严格按照国家和行业的施工标准、规范进行施工，保证施工质量。
2. 乙方应对施工过程中出现的问题及时整改，确保工程质量符合合同要求。
七、安全生产1. 乙方应严格执行国家的安全生产法律法规，做好施工现场的安全生产管理工作。
2. 乙方应对施工现场的安全生产事故负责，并承担相应责任。
八、合同的变更、解除和终止1. 双方同意，合同的变更、解除和终止，应签订书面协议，并经双方盖章生效。
2. 合同解除或终止后，乙方应按照甲方的要求，做好施工工程的移交工作。
九、违约责任1. 双方违反合同的，应承担相应的违约责任。
2. 乙方未按照合同约定完成施工任务的，甲方有权按照合同约定扣除相应的违约金。
十、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
安置房工程总承包合同范本
安置房工程总承包合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]签订地点：[签订地点]签订日期：[签订日期]鉴于甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就[项目名称]安置房建设工程达成如下协议：一、工程概况本工程位于[具体位置]，涉及[具体面积]平方米的土地，旨在为[具体数量]户居民提供质量合格、环境舒适的居住用房。
工程包括土建施工、室内外装修、配套设施建设等。
二、合同金额和支付方式工程总造价为[合同金额]元人民币。
甲方按照以下方式向乙方支付工程款：1. 预付款：占总造价的[百分比]%，于合同签订后[天数]天内支付。
2. 进度款项：根据实际完成工程量按月支付，每月支付当期完成工程量的[百分比]%。
3. 竣工结算款：工程竣工验收合格后，支付剩余[百分比]%的工程款。
三、工期和进度要求工程计划开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]，总工期为[具体天数]天。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时协商解决。
四、质量保证乙方必须按照国家建筑工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
对于发现的任何质量问题，乙方应在接到通知后及时整改。
五、违约责任若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
如因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方需赔偿甲方因此造成的损失。
六、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，提交至[约定的仲裁机构]进行仲裁。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行商定补充协议。
3. 本合同一式[份数]份，甲、乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。
ppp建设合同和施工合同范本
ppp建设合同和施工合同范本合同编号：【编号】甲方（政府部门）：名称：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【法定代表人姓名】电话：【联系电话】乙方（投资方）：名称：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【法定代表人姓名】电话：【联系电话】鉴于甲方与乙方就PPP项目的建设达成一致意见，据此，甲、乙双方，在坦诚、平等和互利的基础上，根据相关法律法规的规定，就具体的建设内容、标准、进度、费用、风险等进行协商，并达成如下协议：一、合同目的本合同的目的是规范甲方与乙方之间在PPP项目建设中的权利和义务，明确各方的责任和义务，保障工程的顺利进行。
二、建设内容具体参照项目规划书中的详细内容。
三、建设标准按照国家相关标准进行建设，确保工程质量。
四、建设进度乙方应按照项目计划书规定的时间节点进行建设，确保工程按时完成。
五、费用支付甲方应按照约定的方式和标准支付工程建设费用。
六、风险分担双方将根据项目具体情况合理分担风险。
七、其他约定事项1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同的解释权归甲、乙双方共同所有。
3. 本合同自双方盖章之日起生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________施工合同范本甲方：名称：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【法定代表人姓名】电话：【联系电话】乙方：名称：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【法定代表人姓名】电话：【联系电话】鉴于甲方拟由乙方承建工程，经双方友好协商，特签订本合同：一、工程名称：二、工程地点：三、工程规模：四、工程内容：五、工程造价：六、施工期限：七、施工标准：八、施工质量：九、施工安全：十、材料设备：十一、施工方式：十二、完工验收：十三、保修责任：十四、违约责任：十五、法律争议：十六、附则：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正、副本各一式两份，甲、乙双方各执一份。
ppp项目施工合同范本3篇
ppp项目施工合同范本3篇篇一PPP 项目施工合同范本甲方（项目实施机构）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（社会资本方/项目公司）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲方拟实施[PPP 项目名称]项目，并通过[采购方式]选择乙方作为该项目的社会资本方/项目公司，双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，经友好协商，就该项目的施工事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：[PPP 项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 项目内容：[项目具体内容]4. 项目规模：[项目规模描述]5. 项目总投资：[项目总投资金额]二、合同范围1. 乙方负责按照本合同约定的要求和标准，完成项目的施工工作。
2. 施工范围包括但不限于[具体施工范围]。
三、合同期限1. 本合同的期限自合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止。
2. 项目的建设期为[建设期时长]，具体开工日期以甲方发出的开工通知为准。
四、质量标准1. 乙方应按照国家和地方现行的施工及验收规范、标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程质量应达到[具体质量标准]。
五、合同价款及支付方式1. 本项目的合同价款为[合同价款金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 合同价款的支付方式为[具体支付方式]。
六、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 甲方有权对项目的施工进行监督和检查，确保工程质量和进度符合要求。
2. 甲方应按照本合同的约定支付合同价款。
3. 甲方应协助乙方协调与项目相关的各方关系，为乙方的施工提供必要的条件和支持。
ppp建设合同和施工合同范本
ppp建设合同和施工合同范本
《PPP 建设合同和施工合同范本》
甲方（项目实施机构）：
法定代表人：
地址：
联系方式：
乙方（社会资本方/施工方）：
法定代表人：
地址：
联系方式：
鉴于甲方通过[采购方式]确定乙方为[项目名称]的合作伙伴，双方就该项目的建设和相关事宜达成如下协议：
一、项目概况
1. 项目名称：
2. 项目地点：
3. 项目规模及主要建设内容：
二、合作模式与期限
1. 采用的 PPP 模式（如 BOT、BOO 等）。
2. 合作期限自[起始日期]至[结束日期]。
三、甲方权利与义务
1. 提供项目相关的必要支持和协调。
2. 按照约定履行付款等义务。
四、乙方权利与义务
1. 负责项目的建设、运营和维护。
2. 确保工程质量符合相关标准。
五、项目建设
1. 开工时间：
2. 建设进度要求：
3. 质量标准：
六、工程验收
1. 验收标准和程序。
2. 验收结果的处理。
七、合同价款与支付
1. 合同总价及计价方式。
2. 支付方式和时间节点。
八、变更与调整
1. 合同变更的程序和条件。
2. 价款调整的方式。
九、违约责任
1. 双方在违反合同约定时应承担的责任。
十、争议解决
协商解决或通过[仲裁机构/法院]解决。
十一、其他条款
1. 不可抗力的约定。
2. 保密条款等。
甲方（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：
乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：。
PPP安置房施工总合同
简阳工业集中发展区安置房PPF 建设项目施工总承包合同发包人：简阳中冶天顺建设有限公司承包人：中国十九冶集团有限公司合同签订时间：2017 年月日第一部分合同协议书发包人（全称）：简阳中冶天顺建设有限公司承包人（全称）：中国十九冶集团有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就简阳工业集中发展区安置房PPP项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议。
•、工程概况1?工程名称：简阳工业集中发展区安置房PPP项目。
2?工程地点：四川省简阳市。
3._________________________________ 工程立项批准文号：/。
4.资金来源：自筹。
5.工程内容：简阳工业集中发展区安置房PPP页目下的单个工程项目。
6.工程承包范围：（1）本合同项目下各单个工程项目建设的工程施工直至竣工验收合格及整体移交后、质量缺陷责任期内的缺陷修复、保修等工作。
（2）施工范围及内容：具体在单个项目合同中约定。
二、合同工期计划开工日期：_____________ 年 ______ 月_______ 日。
具体开工日期以总监理工程师发出开工令的时间为准。
计划竣工日期：_____________ 年_______ 月________ 日。
项目工期：36月。
三、质量标准工程质量符合 _________ 合格 _______ 标准。
四、签约合同价与合同价格形式1?签约暂定合同价为：2.合同价格形式：按财评控制价下浮3% 。
五、项目经理承包人项目经理：________________________________________六、合同文件构成及优先解释顺序本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有)；(2)投标函及其附录(如果有)；(3)专用合同条款及其附件；(4)通用合同条款；(5)技术标准和要求；(6)图纸；(7)已标价工程量清单或预算书；(8)其他合同文件。
安置房建设工程ppp合同
安置房建设工程合同---安置房建设工程项目合同甲方（政府代表）：_________________乙方（社会资本方）：_________________鉴于甲乙双方本着平等互利的原则，就________地区安置房建设工程项目（以下简称“项目”）达成如下协议：第一条项目概述1.1 本项目旨在提供质量合格的安置房，以满足特定人群的居住需求。
1.2 项目位置、规模、建设标准及时间节点等详见附件《项目任务书》。
第二条合作方式2.1 甲方负责提供项目用地，完成前期规划审批等工作，并监督项目建设过程。
2.2 乙方负责项目的投资、建设、运营和维护，确保按照约定的标准和时限完成建设任务。
2.3 项目完成后，甲方按照合同约定的价格购买乙方建设的安置房，并进行后续分配工作。
第三条资金安排3.1 项目投资总额为________亿元，由乙方全额出资或通过融资等方式筹集。
3.2 项目资金使用需符合国家相关法律法规，并接受甲方监管。
第四条风险分担与收益机制4.1 双方应根据风险的性质和可控性原则，合理分担项目风险。
4.2 乙方享有项目建设和运营期间的收益权，具体收益分配比例和方式按合同约定执行。
第五条质量控制5.1 乙方必须按照国家建筑质量标准和规范执行，确保工程质量。
5.2 甲方有权对工程质量进行监督检查，发现问题应及时通知乙方整改。
第六条合同履行期限6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格并完成所有结算后终止。
6.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商确定延期事宜。
第七条违约责任7.1 任何一方未履行合同约定的义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复或重新建设。
第八条争议解决8.1 合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交_______仲裁委员会仲裁。
第九条其他9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
ppp合同和总包施工合同范本
ppp合同和总包施工合同范本PPP合同和总包施工合同范本甲方：__________乙方：__________一、项目概况1.1 项目名称：__________1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：__________1.4 项目总投资：__________二、合同主体三、工程范围及内容3.1 乙方承担本项目的全部施工任务，包括但不限于：（1）土建工程；（2）安装工程；（3）装饰工程；（4）附属设施工程；（5）其他工程。
3.2 乙方应按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案、技术规范及标准进行施工，并保证工程质量、安全、进度等各项指标符合甲乙双方的要求。
四、工程价款及支付方式4.1 乙方向甲方提交的工程量清单经甲方确认后，甲方根据实际完成的工程量按照约定的单价向乙方支付工程款。
4.2 工程价款计算公式如下：工程总价 = 实际完成工程量× 单价4.3 工程单价由甲乙双方在合同签订前协商确定，并在合同中予以明确。
4.4 甲方支付工程款的方式如下：（1）按月进度付款：每月25日前，甲方根据乙方提交的工程进度报告及工程量清单，确认实际完成的工程量，并按照约定的单价支付工程款。
（2）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款。
五、工程质量及保修5.1 乙方应严格按照国家及地方有关工程质量的法律、法规、标准和规范进行施工，确保工程质量。
5.2 工程质量验收不合格的，乙方应按照甲乙双方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。
5.3 工程竣工验收合格后，乙方应按照约定的保修期限和保修范围对工程进行保修。
六、工期及进度6.1 乙方应按照甲乙双方确认的施工计划和进度要求进行施工，确保工程按期完成。
6.2 乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担由此产生的违约责任。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定完成工程，甲方有权按照合同约定扣除乙方相应的工程款。
7.2 乙方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、整改，并承担由此产生的费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工业集中发展区安置房PPP建设项目施工总承包合同第一部分合同协议书发包人（全称）：xxxx建设有限公司承包人（全称）：xx集团有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就xx工业集中发展区安置房PPP项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议。
一、工程概况1.工程名称：xx工业集中发展区安置房ppp项目。
2.工程地点：xx省xx市。
3.工程立项批准文号：/。
4.资金来源：自筹。
5.工程内容：xx工业集中发展区安置房PPP项目下的单个工程项目。
6.工程承包范围：（1）本合同项目下各单个工程项目建设的工程施工直至竣工验收合格及整体移交后、质量缺陷责任期内的缺陷修复、保修等工作。
（2）施工范围及内容：具体在单个项目合同中约定。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
具体开工日期以总监理工程师发出开工令的时间为准。
计划竣工日期：年月日。
项目工期：36月。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约暂定合同价为：人民币（大写）贰拾亿柒仟肆佰万元(¥207400万元)，不含税价186846.85万元，税金20553.15万元。
2.合同价格形式：按财评控制价下浮3% 。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成及优先解释顺序本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在xx省xx市签订。
十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。
十三、合同份数本合同一式14 份，均具有同等法律效力，发包人执8 份，承包人执 6 份。
发包人：(公章) 承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）纳税人识别号纳税人识别号：地址：成都xx市东城新区地址：xx省攀枝花市炳草岗邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款执行住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）之通用条款。
第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：会议纪要、往来函件、补充协议等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.2 发包人：是《xx工业集中发展区安置房PPP建设项目框架协议》政府采购的社会资本方与xx市政府指定的xx市现代工业投资发展有限公司成立的项目公司，在本合同中，发包人作为工程建设投资的主体，与承包人签订合同协议书主要目的在于工程建设施工的管理，同时起协调、沟通施工单位与政府部门之间相关事宜的纽带作用。
发包人税务信息增值税纳税人身份：所属应税行业：适用税率或征收率：纳税人识别号：1.1.2.3 承包人：是《xx工业集中发展区安置房PPP建设项目框架协议》联合体中具有施工总承包资质的施工单位。
承包人税务信息增值税纳税人身份：所属应税行业：适用税率或征收率：纳税人识别号：1.1.3 工程和设备1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/ 。
1.1.3.2 永久占地包括：红线范围内。
1.1.3.3 临时占地包括：。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及国家现行的法律、法规和xx省的有关规定。
1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行《建筑工程施及验收规范》和相关技术规程，严格执行相关强制性条文；工程所在地建设主管部门的标准、规范、安全文明施工标准；工程所在地行业的标准、规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/ ；发包人提供国外标准、规范的份数：/ ；发包人提供国外标准、规范的名称：/ 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：以合同协议书约定为准。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前10天内提供；发包人向承包人提供图纸的数量： 8套；发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内相关专业工程的施工图纸。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：本工程的施工组织设计方案，施工进度计划表，项目部组织成员；承包人提供的文件的期限为：开工前五日；承包人提供的文件的数量为：贰份；承包人提供的文件的形式为：纸质；发包人审批承包人文件的期限：五个工作日。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：现场准备1套图纸供发包人、监理代表查阅。
1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：/；发包人指定的接收人为：/ 。
承包人接收文件的地点：/ ；承包人指定的接收人为：/ 。
监理人接收文件的地点：/ ；监理人指定的接收人为：/ 。
1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：有相关证件的检查单位，参与现场施工检查的人员可以进出场地，其他外来闲杂人员不得进入现场。
1.10.4 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以征地红线为边界，红线外属于场外交通，红线内,属于场内交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人委托承包人完成“三通一平”、场内道路和交通设施，费用按本合同约定计价原则计入工程结算。
1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/ 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/ 。
2. 发包人2.1许可或批准发包人可委托承包人代为办理施工所需的工程质量监督、安全监督和施工许可证、合同备案、工程档案资料移交等相关证件及手续，承包人应无偿提供相关资料及人员配合工作。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七日内完成施工现场交接，双方办理交接记录。
2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前10日内书面形式提供给承包人工程地质和地下管线资料，并对资料的准确性负责；开工前10日内将由发包人办理的工程所需的各种证件及批件复印件提供给承包人一份；开工前以书面形式确定并与承包人现场交验水准点与坐标控制点。
2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。
发包人是否提供支付担保：/ 。
发包人提供支付担保的形式：/ 。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：完整的竣工图及竣工资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：4套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人负担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程验收合格后90日内。
（6）承包人提交的竣工资料形式要求：4套书面及1套电子版竣工文件。
（7）依法纳税承包人应根据政府相关规定，按经政府审计的工程结算价缴纳有关税费。
3.1.6承包人应履行的其他义务： / 。
3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前10日。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人如因工程进度、质量、安全文明施工等不执行业主和监理的合理要求造成相应后果被发包人要求调换或调岗、调职者，承包人无正当理由不得拒绝，并在调离通知下达之日起7日内补充管理人员到岗。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人无正当理由不得更换主要施工人员，若发生擅自更换施工管理人员，必须及时填补合格的管理人人员。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：由承包人承担由此造成的一切损失，并承担2000元/次的罚金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人主要管理人员擅自离开施工现场，不按通用条款3.3.5条款及时安排人员到位的，按日历天数每天处罚违约金1000元。
3.5 分包3.51 分包的一般约定禁止分包的工程包括：/ 。
主体结构、关键性工作的范围：/ 。
3.5.2分包的确定关于分包的约定：承包人需对本项目非主体、非关键工程施工进行分包时，应按相关法律法规要求选择分包单位，并将其施工资质、专业施工能力等情况报监理人及发包人同意，且并不因此免除承包人对分包单位的行为后果承担相应的责任，本项目禁止违法分包、转包。
除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7日内向发包人提交分包合同副本。
3.5.3分包管理若乙方分包单位管理不到位，造成拖欠民工工资等不稳定信访事件发生。
每发生一次，扣投资人违约金人民币50万元；累计三次以上，每次扣人民币100万元。
3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：由承包方自行确定。