建设工程施工合同延期补充协议
建设工程施工合同补充协议范文7篇
建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》，为明确双方在项目实施过程中的权利与义务，更好地保障双方利益，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景双方遵循平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本建设工程施工合同的未尽事宜进行补充约定。
二、工程概况详细描述了工程名称、地点、内容、规模等，与主合同保持一致。
三、工期调整1. 考虑到可能出现的影响因素，双方对工期进行如下调整：……（具体调整内容）。
2. 若因甲方原因导致工程延期，应支付乙方相应的工期延误费用。
3. 若因乙方原因导致工程延期，应扣除相应的违约金。
四、价款支付1. 工程款项支付时间、比例和方式约定如下：……（具体支付条款）。
2. 甲方未能按时支付工程款项的，应按未付金额的一定比例支付违约金。
五、工程变更与调整1. 甲方有权在工程实施过程中进行变更与调整，应提前通知乙方，并协商确定变更内容与调整方案。
2. 乙方对变更与调整内容有异议的，应及时提出，双方协商解决。
六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准、方法和程序按照主合同约定执行。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。
七、保修与维护1. 工程竣工验收后，乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。
2. 保修期限、范围和保修条款按照主合同约定执行。
八、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约金的计算方式和支付方法按照主合同约定执行。
3. 若因违约导致合同解除，双方应依法处理已完成的工程量及工程款项结算。
九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
建设工程施工合同延期补充协议
建设工程施工合同延期补充协议第一篇范文：合同编号：_______本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：__________地址：__________代表人：__________乙方：__________地址：__________代表人：__________1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为______；2.由于______原因，原合同的施工期限需要延长；3.双方为了确保工程的顺利进行，经友好协商，决定签订本补充协议。
一、延期条款1.1 鉴于原合同规定的施工期限已无法按期完成，双方同意将原合同的施工期限延长至______年______月______日。
1.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的施工计划及进度安排，甲方应予以审批。
1.3 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的预算调整报告，甲方应予以审批。
二、延期费用2.1 乙方应按照原合同约定的计价方式，向甲方支付因延期产生的额外费用。
额外费用包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。
2.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期费用的详细计算依据，甲方应予以审批。
三、其他条款3.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
3.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3.3 本协议的签订，不代表原合同的终止，原合同仍然有效，本协议与原合同构成不可分割的整体。
3.4 本协议的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方共同签署。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表人（签名）：__________代表人（签名）：__________签订日期：______年______月______日1.原《建设工程施工合同》2.延期工程的施工计划及进度安排3.延期工程的预算调整报告4.延期费用的详细计算依据以上为建设工程施工合同延期补充协议的示例，请根据实际情况进行修改和完善。
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签订建筑工程施工总承包合同，为明确双方的权利与义务，更好地实现合同目的，经友好协商，现就原合同未尽事宜达成如下补充协议：一、工程概况及承包范围1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 承包范围：包括但不限于土建、机电、装饰等施工图纸所示全部内容。
二、合同工期及进度1. 工程施工期限：自开工之日起至竣工验收合格完成，共计XX 个月。
2. 进度款支付：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付比例和节点按照原合同条款执行。
3. 延期与违约：如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任并赔偿甲方相关损失。
三、质量与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、施工规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准：按照国家和地方相关施工验收规范进行验收。
3. 质量保修：工程竣工验收合格后，乙方承担质量保修责任，保修期限为两年。
保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
四、工程变更及价格调整1. 若工程过程中发生设计变更，甲乙双方应根据实际情况协商调整工程内容和价格。
2. 如遇原材料价格大幅上涨等不可抗力因素，双方可另行协商调整工程总价。
五、安全施工及文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方负责施工现场的文明施工管理，保持现场整洁有序。
如因乙方管理不善导致被有关部门处罚，相关责任和费用由乙方承担。
六、双方责任与义务1. 甲方应按合同约定支付工程款，确保施工所需资金到位。
如甲方违约，应承担违约责任并赔偿乙方相关损失。
2. 乙方应确保施工质量、工期和安全，如因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方相关损失。
3. 甲乙双方应相互协作，共同解决施工过程中出现的问题。
对于重大事项，双方应及时沟通并达成共识。
七、争议解决与法律适用1. 本补充协议适用中华人民共和国法律。
合同延期施工补充协议书
合同延期施工补充协议书补充协议编号：__________甲方（业主）：_____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系电话：__________________________乙方（承包商）：_____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系电话：__________________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为__________。
由于以下原因：1. 自然灾害、战争等不可抗力因素；2. 法律法规变更、政策调整等外部因素；3. 设计变更、工程量增加等内部因素；4. 其他经双方认可的延期理由。
甲乙双方一致同意对原合同进行如下补充和修改：一、工期调整原合同约定的竣工日期由____年____月____日延期至____年____月____日。
延期期间，乙方应合理安排施工进度，确保工程质量不受影响。
二、经济补偿1. 由于工期延长，甲方同意支付乙方因此产生的合理成本增加部分，具体金额为____元；2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应按原合同约定向甲方支付违约金。
三、责任分担1. 对于因延期施工导致的直接经济损失，除非另有证据证明属于一方的责任，否则应由甲乙双方共同承担；2. 乙方应采取必要措施减少延期对甲方的影响，包括但不限于加强现场管理、优化施工方案等。
四、其他条款1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效；2. 本补充协议未尽事宜，按照原合同相关条款执行；3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________________法定代表人或授权代表签字：____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________________法定代表人或授权代表签字：____________日期：____年____月____日。
建设工程施工合同延期补充协议
建设工程施工合同延期补充协议摘要：本文将就建设工程施工合同延期补充协议进行详细的阐述。
以确保合同双方在工期延长的情况下，能够达成一致，明确延期的相关要求和责任。
一、背景介绍建设工程施工合同是在建筑工程的进行过程中，由发包方和承包方签订的合同。
合同约定了双方的权利和义务，包括工程的内容、工期、质量标准等。
在实际施工过程中，可能会出现一些无法预料或不可抗力的情况，导致工期延迟。
为了应对这些情况，双方可以通过签署延期补充协议来作出相应的调整。
二、延期补充协议的必要性1. 确保双方的合作关系持续稳定：工期延长可能会对项目进度和交付时间造成不利影响，容易引发纠纷。
通过签署延期补充协议，明确双方的权益和义务，能够有效避免纠纷和争议的发生，维护双方的合作关系。
2. 明确延期的相关要求和责任：延期补充协议应明确工期延长的原因、延长的期限、延期后的工作安排等。
双方应共同承担延期给对方带来的不便和损失，并制定相应的补偿机制。
三、延期补充协议的主要内容1. 延期原因的说明：详细描述导致工期延迟的原因，如天气条件恶劣、政府审批延迟、质量问题等。
明确是由于发包方的原因还是承包方的原因导致工期延长。
2. 延期的期限：明确工期延长的具体时间，即延长多长。
例如，延长30天、60天或更长时间。
3. 延期后的工作安排：根据实际情况，调整工期延长后的施工计划和交付时间。
双方应互相协商，达成一致。
4. 补偿机制：如果工期延长对工程项目造成了经济损失，延期补充协议应明确相关赔偿责任和金额。
例如，承包方需要向发包方支付延期费用或罚款来弥补损失。
5. 合同的其他条款：延期补充协议还应包括其他与延期有关的条款，如合同的终止、解除、争议解决等条款。
四、延期补充协议的签署及生效1. 签署方：延期补充协议应由发包方和承包方及其代表签署。
双方需确认代表有签署权和代理权。
2. 签署时间：为确保延期补充协议的有效性，双方应在工期延长后及时签署，以便在工程项目的进行过程中一直有效。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了主合同《建设工程施工合同》，为明确双方在合同履行过程中的权利和义务，更好地实现合同目的，经友好协商，达成以下补充协议：一、工程概况与合同背景本协议是对主合同《建设工程施工合同》的补充和细化。
工程项目名称、地点、内容等仍按照主合同约定执行。
甲乙双方在主合同的履行过程中，根据工程实际情况，经协商一致，决定签订此补充协议。
二、工程进度与节点安排调整1. 工程施工进度计划应根据实际情况进行调整，确保工程质量和安全。
具体调整计划双方另行协商确定。
2. 甲方应按照调整后的进度计划提供必要的技术支持和材料供应。
如有延误，应承担相应责任。
3. 若因乙方原因导致工程进度滞后，乙方应按照约定承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
三、工程变更与调整约定1. 施工过程中如发生工程变更，双方应及时沟通并签订书面变更协议。
变更协议应明确变更内容、范围、价格及工期调整等事项。
2. 乙方应按照变更协议要求执行变更内容，确保施工质量、安全、进度。
如因乙方原因导致变更内容执行不当，乙方应承担违约责任。
四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收应按照主合同约定及国家相关规范进行。
验收合格后，双方应签订验收合格证书。
3. 若工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复或返工。
因此导致的工期延误，乙方应承担违约责任。
五、工程款支付与结算方式1. 工程款支付方式和时间节点应根据实际情况调整，具体支付比例、时间和方式双方另行协商确定。
2. 工程结算应遵循主合同约定，根据实际完成的工程量进行结算。
结算过程中如出现争议，双方应友好协商解决。
3. 若甲方未按照约定支付工程款，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕。
因此导致的工期延误和损失由甲方承担。
六、安全文明施工与环境保护要求1. 乙方应严格遵守安全文明施工规定，确保施工现场安全、整洁。
建筑工程施工补充协议书5篇
建筑工程施工补充协议书5篇篇1本协议旨在明确对原建筑工程施工合同中的未尽事宜进行补充和明确，以确保工程顺利进行并明确双方责任与义务。
经双方友好协商，达成如下补充协议：一、工程概述（一）工程名称：[具体工程名称]。
（二）工程地点：[具体工程地点]。
（三）工程内容：[具体工程内容描述，包括但不限于土建、水电安装等]。
二、合同双方甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]三、补充条款（一）工程进度与工期调整1. 乙方应根据实际情况调整施工进度计划，确保工程按期完成。
如遇不可抗拒因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并提出合理的工期调整方案。
2. 甲方应根据实际情况及时调整工期要求，为乙方提供必要的支持，确保工程顺利进行。
（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据需要对工程进行变更或调整，但应及时通知乙方，并提供书面变更通知。
乙方应根据变更通知进行相应的调整。
2. 乙方对甲方提出的变更要求应在合理范围内积极响应并予以实施。
如变更涉及重大工程量增加或合同价格调整，双方应协商解决。
（三）工程款项支付与结算方式1. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款项，确保工程资金充足。
支付方式和时间节点应根据实际情况进行调整并达成共识。
2. 工程竣工验收合格后，双方应按照合同约定进行结算。
结算方式应遵循国家相关法律法规及合同条款。
（四）质量与安全管理要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量安全。
如发现存在质量问题或安全隐患，应及时向甲方报告并采取相应措施予以整改。
2. 甲方有权对施工现场进行监督检查，提出改进意见和要求。
乙方应积极予以配合，确保工程质量和安全。
（五）材料供应与保管责任划分1. 甲方负责供应的主要材料应符合国家相关标准，并按约定时间运抵施工现场。
如因甲方供应材料延误导致工期延误或质量问题，甲方应承担相应责任。
2. 乙方负责施工现场材料的保管和使用，应建立健全材料管理制度，确保材料安全、合理使用。
建设工程施工合同延期补充协议
一、协议背景
鉴于原建设工程施工合同（以下简称“原合同”），合同编号：_______，签订双方为：甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称日期进行延期，并签订本补充协议。
二、延期原因
1.不可抗力因素：在原合同约定的工期内，施工地点遭受严重自然灾害，导致工程进度受到影响。
3.延期期间，双方应继续履行原合同约定的其他条款。
六、违约责任
1.若甲方未按约定提供施工所需的场地、资料、设备等，导致工程进度受到影响，甲方应承担相应违约责任。
2.若乙方未按约定完成工程建设项目，导致工程延期，乙方应承担相应违约责任。
七、争议解决
双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商无果，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
签订日期：____年__月__日
2.设计变更：在施工过程中，根据甲方要求，乙方对原工程设计进行了变更，增加了部分工程量。
3.其他原因：施工过程中，因甲方原因导致施工暂停，影响工程进度。
三、延期期限
根据以上原因，双方同意将原合同约定的工程竣工日期延期至____年__月__日。
四、合同价格调整
1.由于延期原因导致的工程量增加，双方同意按照实际完成的工程量进行结算。
八、其他
1.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
3.本补充协议与原合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________
甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________
2.延期期间的材料价格上涨，乙方有权根据市场价格调整合同价格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同补充协议甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）甲乙双方于年月日签订的《建设工程施工合同》即
工程施工合同，合同编号，合同造价人民
币万元，计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日。
该工程如期开工，但是因市场环境的变化导致工程建设于年月暂停施工至今，工程未能如期竣工，目前甲乙双方均已做好复工准备。
甲乙双方经友好协商就该竣工日期达成如下协议：
工程复工日期为年月日，现延长该工程竣工日期至年月日。
本协议一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效，协议生效后即成为主合同的一部分，主合同与本协议不一致的条款，以本协议约定内容为准，其余本协议未约定事项仍按主合同条款执行。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：年月日日期：年月日。