公路建设工程合同协议书廉政合同书安全生产合同书
道路施工廉政合同3篇
道路施工廉政合同3篇篇1甲方（建设单位）：______________________乙方（施工单位）：______________________根据有关法律法规，为加强道路施工过程中的廉政建设，保护国家、建设单位和施工单位的合法权益，确保工程质量，甲乙双方经友好协商，签订本廉政合同。
一、总体要求甲乙双方应共同遵守国家法律法规，严格执行廉政规定，确保道路施工过程中的廉政建设，共同营造一个公开、公平、公正的施工环境。
二、甲方的责任和义务1. 甲方应严格遵守国家有关工程建设的法律法规，保障乙方的合法权益。
2. 甲方应建立健全廉政制度，加强对施工过程中的廉政监督。
3. 甲方应组织对乙方的廉政教育，提高乙方人员的廉政意识。
4. 甲方应严格遵守合同条款，按照合同约定支付工程款项。
三、乙方的责任和义务1. 乙方应自觉遵守国家法律法规，严格执行廉政规定，诚信经营。
2. 乙方应建立健全廉政管理制度，加强对施工人员的廉政教育。
3. 乙方应保证施工质量，严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工。
4. 乙方应严格遵守合同，严禁违法转包、分包等行为。
5. 乙方应积极配合甲方的廉政监督，接受甲方的检查。
四、廉政监督与违规处理1. 甲乙双方应共同建立廉政监督机制，确保道路施工过程中的廉政建设。
2. 如乙方在施工过程中存在违规行为，甲方有权对乙方进行处罚，包括责令整改、暂停施工、扣除工程款等。
3. 如乙方在施工过程中存在严重违规行为，造成重大损失或影响恶劣的，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。
4. 甲方发现乙方人员有受贿、索贿等行为，应依法依规处理，并向有关部门举报。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得泄露给第三方。
2. 甲乙双方应对施工过程中的商业秘密和技术秘密保密，未经对方同意，不得泄露给任何单位和个人。
六、争议解决如甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
道路施工廉政合同4篇
道路施工廉政合同4篇篇1道路施工是城市建设的重要环节，也是公共利益的保障。
为了确保道路施工过程中的廉洁和合法，提高道路建设质量，保障人民群众出行安全，施工单位、监理单位和相关部门必须严格遵守相关规定，签订道路施工廉政合同，共同维护施工的公平、公正和透明。
一、廉政合同的内容1. 严格遵守法律法规。
施工单位、监理单位和相关部门必须严格遵守国家法律法规，不得有违法行为，不得参与任何形式的腐败活动。
2. 提高质量管理水平。
施工单位应建立健全质量管理体系，确保施工质量符合相关标准，不得以次充好，不得出现质量安全事故。
3. 公开透明的合同签订流程。
廉政合同的签订应公开透明，不得私下签订，不得参与任何违规行为。
4. 加强监督检查。
相关部门应加强对施工单位和监理单位的监督检查，确保施工过程的公开、公平、公正。
5. 加强风险防范。
施工单位和监理单位应加强对施工风险的识别和防范，在施工过程中及时处理风险事件，确保道路施工的顺利进行。
6. 教育培训廉政意识。
施工单位和监理单位应定期开展廉政教育培训，提升员工廉政意识和风险防范能力。
二、廉政合同的执行1. 廉政合同的签订应经双方协商一致，严格遵守合同约定，不得违约。
如有违约行为，应按照合同约定处理，不得私下应对。
2. 廉政合同的执行过程中，必须按照合同规定的流程和程序进行，不得私自更改，不得滥用职权。
3. 如发生施工质量问题或者廉政问题，应及时通报相关部门，主动配合调查处理。
4. 相关部门应加强对施工单位和监理单位的监督和检查力度，严格落实廉政合同的执行情况。
5. 廉政合同的执行过程中应及时公开信息，接受社会监督，确保施工过程的公开透明。
6. 如发现违规行为，应及时处理，严惩不贷，坚决维护廉洁施工的环境。
三、廉政合同的效果1. 廉政合同的签订和执行，能有效提高施工单位和监理单位的廉政意识和风险防范能力，减少施工过程中的违法犯罪行为。
2. 廉政合同的签订和执行，能有效保障道路施工的质量和安全，保障人民群众的出行安全和利益。
公路工程建设廉政合同
公路工程建设廉政合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（承包商）：[填写乙方名称]鉴于甲乙双方就[填写工程项目名称]公路工程建设项目（以下简称“本项目”）达成合作意向，现基于平等、自愿的原则，经友好协商，特订立本廉政合同，以资信守。
一、廉政原则1. 甲乙双方应严格遵守国家有关法律法规，坚持公开、公平、公正的原则，确保本项目的透明度和公正性。
2. 双方应建立和完善内部监督机制，防止腐败行为的发生，确保工程质量和资金安全。
二、权利与义务1. 甲方有权对乙方的工作进行监督检查，确保乙方遵守相关法律法规及本合同规定。
2. 乙方应按照合同约定完成工程建设任务，保证工程质量符合国家标准和行业要求。
3. 双方应共同设立廉政账户，用于管理和监督项目的财务流动，防止贪污腐败行为。
三、廉政账户管理1. 廉政账户由甲乙双方共同管理，任何一方不得擅自使用账户内资金。
2. 账户资金的使用必须经过双方同意，并有明确的使用目的和合理的支出计划。
3. 对于账户内的资金流动，双方应保持透明，定期进行审计，并向对方提供审计报告。
四、违约责任1. 如甲方发现乙方存在违反廉政规定的行为，有权要求乙方立即纠正，并根据情节轻重采取相应措施，包括但不限于警告、罚款、解除合同等。
2. 如乙方未能履行合同约定的义务，导致工程质量问题或资金损失，应承担相应的法律责任和经济赔偿。
五、争议解决1. 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
2. 仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至本项目竣工验收合格并结清所有款项之日终止。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。
道路施工廉政合同6篇
道路施工廉政合同6篇篇1甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据有关法律法规和规定，为保障道路施工过程中的廉政建设，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成以下廉政合同：一、目的和意义为确保道路施工过程中的廉政建设，规范甲乙双方的行为，预防腐败现象的发生，维护公平竞争的市场环境，提高工程质量，保障人民群众的生命财产安全。
二、合同原则甲乙双方本着诚实信用、公平公正的原则，严格遵守国家法律法规和廉政纪律，共同维护施工过程的廉洁性。
三、廉政责任1. 甲方责任：（1）甲方应严格遵守国家法律法规和廉政纪律，不得利用职务之便谋取不正当利益。
（2）甲方应建立健全廉政制度，加强对施工过程的监督和管理。
（3）甲方应组织对乙方的廉政教育，提高乙方的廉政意识。
2. 乙方责任：（1）乙方应严格遵守国家法律法规和廉政纪律，不得有任何形式的违法行为。
（2）乙方应建立健全内部管理制度，加强对员工的教育和管理，确保施工过程的廉洁性。
（3）乙方应积极配合甲方的廉政工作，接受甲方的监督和管理。
四、合同条款1. 甲乙双方应明确廉政要求，建立廉政档案，记录施工过程中的廉政情况。
2. 甲方应对乙方的廉政情况进行监督，发现问题及时要求乙方整改。
3. 乙方应按时向甲方报告廉政工作情况，接受甲方的考核和评价。
4. 甲方应定期对乙方进行廉政教育，提高乙方的廉政意识。
5. 对于违反廉政纪律的行为，甲方有权采取相应措施进行处理，包括罚款、解除合同等。
6. 乙方应保证施工质量，严格遵守施工规范和安全标准，确保人民群众的生命财产安全。
7. 甲乙双方应共同维护公平竞争的市场环境，不得进行不正当竞争。
8. 甲乙双方应对涉及廉政建设的保密事项进行严格保密，不得泄露相关信息。
9. 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
五、违约责任1. 甲乙双方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
道路工程廉政合同范本
道路工程廉政合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方为道路工程的委托方，乙方为道路工程的承包方，双方本着公平、公正、公开的原则，为确保道路工程建设的顺利进行，防止和杜绝工程建设中的不正当行为，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，特订立本廉政合同，以共同遵守。
一、廉政合同的基本原则1. 双方应严格遵守国家法律法规，坚决执行国家关于工程建设的各项政策，自觉接受政府及有关部门的监督和管理。
2. 双方应坚决抵制行贿、受贿、串标、围标、转包、违法分包等不正当行为，共同维护公平竞争的市场环境。
3. 双方应加强廉政教育，提高职工的法律意识和职业道德水平，确保工程建设中的廉洁自律。
二、甲方的权利和义务1. 甲方应按照国家法律法规和工程建设的要求，对乙方进行公开、公平、公正的招标和评标。
2. 甲方不得以任何形式向乙方索要或收受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等财物。
3. 甲方不得干预乙方的正常生产经营活动，不得要求乙方进行违法分包、转包等行为。
4. 甲方应加强对工程建设过程的监督和管理，确保工程质量和安全。
三、乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家法律法规和工程建设的要求，进行合法、合规的投标和承包活动。
2. 乙方不得以任何形式向甲方或其他相关人员行贿、送礼、提供有价服务等不正当行为。
3. 乙方不得进行违法分包、转包等行为，不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人。
4. 乙方应加强对工程建设过程的自我管理，确保工程质量和安全。
四、违约责任1. 如一方违反本廉政合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。
2. 如一方违反国家法律法规，应依法承担相应的法律责任。
五、争议解决1. 双方在履行本廉政合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
公路建设工程廉政合同书
公路建设工程廉政合同书甲方：__________乙方：__________为确保公路建设工程的廉洁、高效、优质和安全，维护国家和人民的利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及有关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，订立本廉政合同。
一、甲乙双方共同承诺，严格遵守国家法律法规，坚决贯彻执行党的基本路线、方针政策，自觉维护社会主义市场经济秩序，切实加强公路建设工程的廉政建设。
二、甲方作为项目法人，依法对公路建设工程实施项目管理，确保项目建设的顺利进行。
甲方承诺：1. 不向乙方索要或者接受礼金、有价证券和贵重物品；2. 不安排乙方报销应由甲方支付的费用；3. 不参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；4. 不得利用职务之便，为乙方谋取不正当利益；5. 发现乙方有违反廉政规定的行为，有及时提醒纠正的权利和义务；6. 发现乙方严重违反合同义务的行为，有向上级有关部门举报、建议处理并要求告知处理结果的权利。
三、乙方作为施工单位，应当严格按照合同约定，履行施工义务，确保工程质量、安全、进度和投资效益。
乙方承诺：1. 不向甲方及其工作人员行贿、送礼或者提供其他不正当利益；2. 不安排甲方及其工作人员报销应由个人支付的费用；3. 不邀请甲方及其工作人员参加超标准宴请和娱乐活动；4. 不得利用不正当手段，干扰甲方正常的工作秩序；5. 发现甲方有违反廉政规定的行为，有及时提醒纠正的权利和义务；6. 发现甲方严重违反合同义务的行为，有向上级有关部门举报、建议处理并要求告知处理结果的权利。
四、甲乙双方应当共同建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
五、本廉政合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
六、本廉政合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________【注】：本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
公路工程廉政合同
公路工程廉政合同甲方（建设单位）：___________________乙方（施工单位）：___________________为在公路建设工程施工期间有效开展廉政建设工作，规范甲、乙双方相关人员的职业行为，维护良好的廉政纪律和作风，本着诚实守信、公平公正的原则，共同营造一个良好的施工环境，结合工程建设的特点和要求，经甲、乙双方协商签订如下廉政合同：一、总体目标甲乙双方本着诚实信用原则，在公路工程合同的实施过程中保持廉洁自律，防止腐败问题的发生。
本合同旨在为甲乙双方构建一个公平、公正、透明的合作环境，确保工程质量与经济效益双提升。
双方充分认识到加强廉政建设在工程中的重要性和紧迫性，共同营造健康向上的廉政氛围。
二、廉政责任与义务（一）甲方责任与义务：1. 建立完善的廉政制度和工作机制，明确各级人员的廉政职责；2. 加强廉政宣传教育，提高全体人员的廉政意识；3. 对乙方相关人员进行廉政教育和监督；4. 及时向乙方通报廉政建设有关要求，防范可能出现的不廉洁行为；5. 对乙方提出的建议和意见及时予以考虑和处理。
（二）乙方责任与义务：1. 严格遵守国家法律法规、行业纪律及甲方的廉政制度；2. 加强自身廉政建设，建立健全廉政组织机构，明确责任人；3. 组织开展廉政教育和宣传，提高员工廉政意识；4. 自觉接受甲方的监督、检查和管理；5. 发现甲方人员违反廉政规定的行为应及时予以制止并向甲方有关部门反映。
三、具体条款要求（一）甲乙双方应严格遵守国家法律法规和工程建设相关规定，严禁任何形式的违法违规行为。
（二）甲乙双方应建立有效的沟通机制，确保信息畅通，及时协商解决工程中的相关问题。
（三）甲方在工程招标、合同签订、工程验收等关键环节应公开透明，接受乙方和社会监督。
（四）乙方应严格遵守工程建设的各项规定，确保工程质量与安全，严禁偷工减料、虚假计量等行为。
（五）甲乙双方应共同加强对工程分包、材料采购等环节的监管，防止腐败问题发生。
道路施工廉政合同5篇
道路施工廉政合同5篇篇1甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据有关法律法规，为加强道路施工过程中的廉政建设，保护国家、业主和承包商的合法权益，确保工程质量与施工安全的顺利进行，甲乙双方特签订本合同。
一、甲乙双方责任与义务1. 甲方责任与义务（1）严格遵守国家有关法律法规，保证工程的公开、公平、公正进行。
（2）对乙方履行廉政职责的情况进行监督，及时指出存在的问题并督促改正。
（3）不得擅自干预乙方的正常施工活动，不得向乙方索要或接受任何形式的回扣、礼品等不正当利益。
2. 乙方责任与义务（1）严格遵守国家有关法律法规和廉政规定，诚信守法，自觉抵制腐败行为。
（2）认真履行施工合同，确保工程质量和施工安全。
（3）不接受甲方的任何形式的回扣、礼品等不正当利益，不向甲方及相关人员行贿。
（4）建立健全廉政制度，加强对员工的教育和管理，确保施工过程中的廉政建设。
二、廉政要求1. 甲乙双方应严格遵守国家法律法规和廉政规定，共同维护良好的廉政风气。
2. 甲乙双方不得相互串通、勾结，损害国家、业主或其他相关方的合法权益。
3. 甲乙双方应建立健全信息共享机制，及时沟通有关廉政建设的信息和问题。
4. 乙方在施工过程中应严格遵守安全生产规定，确保施工安全和工程质量。
三、违约责任与处理措施1. 若甲方违反本合同规定，向乙方索要或接受回扣、礼品等不正当利益，一经查实，甲方应承担违约责任，并承担相应的法律责任。
2. 若乙方违反本合同规定，向甲方及相关人员行贿或接受不正当利益，一经查实，乙方应承担违约责任，并承担相应的法律责任。
同时，甲方有权解除施工合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。
3. 若甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
四、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公路建设工程合同协议书廉政合同书安全生产合同书合同协议书（发包人名称，以下筒称“发包人”）为实施（项目名称），已同意（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1、村街巷硬化工程全长公里，路面结构采纳水泥混凝土结构。
2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：(1)本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）：(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)项目专用合同条款(5)公路工程专用合同条款．(6)通用合同条款(7)技术规范(8)图纸(9)已标价工程量清单(10)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计(11)其他合同文件3、上述文件互相补充和说明，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4.依照工程量清单所列的估量数量和单价或总额价运算的签约合同价：人民币（大写）。
5、承包人项目经理：承包人项目总工：。
6、工程质量符合合格标准。
7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8、发包人承诺按合同约定的条件、时刻和方式向承包人支付合同价款。
9、承包人应按照监理人指示开工，工期为日。
10、本协议书在承包人提供履担保后，由双方法定代表人或其托付代理人签署并加盖单位章后生效全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
11、本协议书正本二份、副本份合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或托付代理人：（签宇）法定代表人或托付代理人：（签宇）年月日附件二廉政合同廉政合同依照《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若千意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）的项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目标段的施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1、发包人和承包人双万的权益和义务(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
(2)严格执行标段施工合同文件，自觉按合同办事。
(3）双方的业务活动坚持公布、公平、诚信、透亮的原则（法律认定的商业隐秘和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设治理规章制度。
(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报，监督并认真查处违法违纪行为。
(5)发觉对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权益和义务。
(6)发觉对方严峻违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权益2、发包人的义务(1)发包人及其工作人员不得索要或同意承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得同意承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等(3）发包人及其工作人员不得要求或者同意承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅行等提供方便等。
(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人举荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3、承包人的义务(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重礼品。
(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(4）承包人工作人员不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具交通工具和高档办公用品等。
4、违约责任(1)发包人及其工作人员违反本合同第1, 2条，按治理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济缺失的，应予以赔偿(2)承包人及其工作人员违反本合同第1, 3条，按治理权限，依据有关观定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济缺失的，应予以赔偿；情节严峻的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5、双方约定本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行为发包人或发包入上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪险监察部门对本合同执行情形进行检查，提出在本合同规定范畴内的裁定意见。
6、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后终止。
7、本合同作为（项目名称）标段施工合同文件的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后赶忙生效。
8、本合同一式六份，由发包人和承包人各执二份，送交发包人和承包人的监.督单位各一份。
发包入：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其托付代理人：（签字）法定代表人或其托付代理人：（签字）年月日附件三安全生产合同安全生产合同为在（项目名称）标段施工合同的实施过程中制造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全治理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1、发包人职贵(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产治理，做到生产与安全工作同时打算、布置、检查、总结和评比。
(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地点有关安全生产的精神。
(5)组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发觉的各项安全隐患。
2、承包人职责(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产治理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督治理方法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定。
认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的治理机构和安全生产治理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
各级领导、工程技术人员、生产治理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时打算、布置、检查、总结和评比。
(3)建立健全安全生产贵任制．从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民）的安全治理系统必须做纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。
项目经理是第一责任人。
现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督治理方法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产治理人员，专职负责所有职员的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
安全机构人员，有权按有关规定公布指令，并采取爱护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其职员发生任何违法、违禁、暴力或阻碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安个治理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施土的人员，必须同意安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。
关于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等专门工种的人员，通过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。
施工现场如显现特种作业无证操作现象时，项止经理必须承担治理责任。
（6）关于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给何其他人，或承诺、容忍上述同样行为。
(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。
施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情形，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合洛的机具、设备和劳动爱护用品严禁使用。
(9)施中采纳新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
(10)承包有必须按照本工理项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；假如发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行玫责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生六监督治理方法》的相关规定使用和治理。
3．违约责们如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法通究责任(1)本合同由双方法定人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
(2）本合同正本二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其授权代理人：法定代表人或其授权代理人：日期：年月日日期：年月日。