楼梯间地面分包合同
楼梯分包合同
鄂州市建筑节能及地理信息楼梯间铺贴石材分包合同发包方：湖北省建工第五建设有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称已方）本着平等、自愿、公平、诚实守信的原则，为了明确双方权利和义务，经双方友好协商，就鄂州市建筑节能及地理信息新技术开发中心工程楼梯间铺贴石材工程签订如下协议，以资共同遵守。
一、承包范围1、承包内容：基层处理、砼楼梯面（含休息平台、踏步板、梯井斜梁）的凿平、找平、粉刷、面块石材长修边，粉刷梯板滴水线，踢脚线石材的修边。
负责场内材料二次搬运（将材料从场地堆放地点运输至施工地点）。
负责提供现场石材的取样、下料尺寸（因下料尺寸有误，返工材料款扣乙方工程款）。
2、甲方提供水电接入口，水泥、砂由甲方统一安排，其他工器具由乙方自行安排，职工食宿乙方自理。
3、本工程所用脚手架的搭、拆均由乙方自理。
乙方必须保证自身施工的安全。
4、工完场清、料清。
如对其它工序造成污染，负责清理工作。
5、施工工序的试拼、弹线、试排、刷水泥浆及铺浆结合层、铺板、灌缝、擦缝、打蜡或涂刷防护液）全部工序由乙方独立主持完成，甲方配合。
二、工程价款及合同结算：铺贴楼梯间石材工程采用包工方式分包。
楼梯工程量按层计量：860.0元/层.部。
该承包价格包含第一项内所有项目。
本工程无进度款，经项目经理批准后可预支生活费。
甲方验收合格后，春节前10日内支付至该项工程价款的90%；余款作为质保金自验收合格后两年内付清。
工程价款支付时，乙方必须提前递交日常考勤表及盖好手印的工资表，要切实将工资发放到职工本人，否则由此造成的一切损失由乙方承担。
三、工期要求：乙方必须按甲方的施工进度计划，按时完成各个部位的工程量，并无条件服从甲方现场人员指挥，调配。
如因乙方原因造成工期延误，则扣留该段工程价款的20%，同时甲方有权安排其他班组施工，所完工程量价款从乙方总价款中扣除。
四、工程质量要要求：1、铺贴石材阴阳角及平直度须符合装饰装修工程质量验收规范要求。
电梯加装土建分包合同5篇
电梯加装土建分包合同5篇篇1电梯加装土建分包合同甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）鉴于甲方拟在（甲方楼栋）楼加装电梯工程，为保证工程的质量与进度，经双方友好协商，达成以下分包合同：一、工程内容及标准1. 乙方承接甲方（甲方楼栋）楼加装电梯工程的土建部分，具体包括但不限于基础、楼梯间改造、钢结构支撑、周边环境整治等工作。
2. 施工单位应按照相关规范和要求进行工程施工，确保工程质量、工期和安全。
二、合同价款及支付方式1. 合同价款为（具体金额），乙方应按照合同工程量及质量完成工程，并按照约定完成验收后方可要求支付。
2. 甲方应在乙方完成工程验收后不超过五个工作日内支付相应款项。
三、施工期限1. 工程的开工日期为（具体时间），完工日期为（具体时间），时间为天。
2. 如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求相应延期费用；如因乙方原因导致工程延期，乙方应负担由此产生的损失及延期费用。
四、工程保证及售后服务1. 工程完成后，乙方应提供工程保修期为一年的质量保证，对工程质量问题提供售后服务。
2. 工程保修期内若由于质量问题需返工，乙方应承担相应的费用。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致工程无法如期进行或质量问题，甲方应承担相应责任。
六、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程完工验收日期为止。
2. 本合同如有争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的司法机构裁决。
3. 本合同每方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上是关于电梯加装土建分包合同的内容，双方应当严格按照合同内容执行，确保工程顺利完成，并达到预期的效果。
希望双方能够通力合作，达成双赢局面。
篇2电梯加装土建分包合同甲方（承包方）：______________乙方（分包方）：______________鉴于甲方与客户签订了电梯加装工程合同，现甲方因工程需要，拟将部分土建工程委托乙方进行分包，经甲、乙双方友好协商一致，将具体工作内容、施工要求、工期安排等若干事项，达成以下协议，以资遵守。
楼梯建设工程施工劳务分包合同协议书范本详细版
编号：楼梯建设工程施工劳务分包合同书承包方：_______________________分包方：_______________________签订日期：____ 年___ 月_____ 日工程承包人（承包方）：分包方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就_____________ 楼楼梯扶手制作安装分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、工程名称：________________________ 楼。
2、工程地点：____________________________3、分包范围：（________ 楼全部工程量）_____ 楼楼梯扶手装修后水平验收高度1000 mm；空调栏杆装修后验收高度700 mm。
（施工图样详见确定4、分包工作期限：（1）开始工作日期：_______ 年______ 月_____ 日（2）工期：____ 楼合计为：_______ 天工作日。
5、工程分包价：（1）、工程量：建筑设计长度（以m为单位计算）为准（2）、分包方式：包工包料包质量包安全包验收。
（3）、单价：（_____ 楼均价，含预埋时凿除、成品破坏后的恢复）：楼梯扶手制作安装120元/m （不包发票）；空调栏杆制作安装_____________________ 元/m （不包发票）6、质量标准：1、工程质量：按总包人有关质量约定，国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑第2页共7页安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量优良等级。
2、工程质量的约束：在施工过程中分包人因质量问题造成的一切经济损失由自己承担，多次造成质量事故，分包人必须无条件退场，所产生的一切经济损失由分包人自行承担，在施工过程中因承包方原因造成的质量事故由承包人承担一切经济损失。
7、双方义务：（1）工程承包人义务：a、向分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置；b、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
楼梯安装合同（精选3篇）
楼梯安装合同（精选3篇）楼梯安装篇1甲方： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)根据工程施工的需要，甲乙双方友好协商，甲方决定将室内钢楼梯工程分包给乙方。
为了明确双方的责任、权益和义务，根据相关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商特签订本协议，以待双方共同遵守执行。
一、工作内容：甲方将万都商业中心室内钢楼梯承包给乙方，内容包括：钢楼梯加工、安装、油漆、拆除及回收等。
二、施工工期：30天完成。
三、甲方责任1、甲方向乙方提供施工图纸。
2、甲方按合同约定，按时支付乙方工程款。
四、乙方责任1、自带角磨机、量具、水平尺、电锤、扳手、电焊机、钢材、耗材、电焊机、切割机、台钻、钻头等施工工具。
2、按施工平面图纸(图集)施工、设计变更及有关规范要求组织人员精心加工及安装，同时焊接牢靠，保质保量完成。
3、在施工过程中所造成的质量问题，乙方负责处理，并承担所发生的一切费用。
做到安全生产，文明施工，因违章操作所造成的责任事故均由乙方自行承担。
五、承包方式及价款：1、承包方式：包质量进度、包验收、包工伤意外险、包劳动用品、包小型工具、2、承包价格：单价按每跑元/跑(此价格包括拆除及回收)。
以上价格：如工程验收合格后，不拆除的楼梯按元/跑结算工程完工后，由甲方派人员对楼梯扶手按质量标准进行检验，合格后实量计算工作量。
六、结算及付款方式1、本工程无预付款。
2、按每月工程量的70%支付，主体结构验收合格后支付至85%，，竣工验收合格后，按照甲方指定拆除的钢楼梯拆除后三个月内支付至100%3、支付工程款时，提供70%的材料款，其余为人工工资清单。
七、违约责任1、甲方或乙方不按合同约定履行自己的义务和责任，而发生的使合同无法履行的行为，应承担违约责任，并赔偿因违约而给对方所造成的损失。
2、除不可抗力原因外，乙方在甲方规定的时间内安装加工未完工，则甲方视乙方无能力完成合同。
甲方除要求乙方赔偿相应损失外，有权要求乙方继续履行合同或终止合同。
楼梯分包劳务合同
楼梯分包劳务合同甲方（总承包商）： [公司名称]乙方（分包商）： [公司名称]合同编号： [合同编号]签订日期： [签订日期]签订地点： [签订地点]第一条工程概况1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[工程地点]1.3 工程内容：楼梯的施工、安装及相关劳务工作。
第二条承包范围2.1 乙方负责楼梯的施工、安装，包括但不限于材料搬运、现场施工、质量控制等。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。
第三条合同价款3.1 本合同总价为[总价]元人民币。
3.2 价款支付方式为：[支付方式]。
第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准。
4.2 工程验收标准按照甲方提供的验收标准执行。
第五条工程进度5.1 乙方应按照甲方提供的施工进度计划完成工程。
5.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决。
第六条安全生产6.1 乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工安全。
6.2 因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担责任。
第七条违约责任7.1 如乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方因此产生的损失。
7.2 如甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任。
第八条争议解决8.1 双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决。
8.2 协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他约定9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）： [甲方代表签字]乙方代表（签字）： [乙方代表签字]请注意，这只是一个合同内容的示例，实际合同应根据具体情况和法律法规进行详细制定，并建议由专业法律顾问进行审核。
楼梯间地平合同模板
楼梯间地平合同模板甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就__________项目楼梯间地平工程达成如下协议：一、工程内容：1. 乙方负责甲方指定楼梯间的地面平整、铺设、打磨等全部工序。
2. 工程所需材料由甲方提供，包括地砖、水泥、砂等，乙方负责材料的合理使用和保管。
3. 乙方需按照甲方提供的图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。
二、工程期限：1. 乙方应于____年____月____日前完成所有施工任务。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时通知甲方，双方协商确定延期事宜。
三、工程质量：1. 乙方必须保证工程质量，确保楼梯间地面平整、坚固、无裂缝、无空鼓。
2. 施工完成后，乙方应邀请甲方共同对工程进行验收，验收合格后方视为工程完成。
四、费用支付：1. 工程总价为人民币（大写）_____________元整（￥__________）。
2. 甲方应于合同签订后____天内支付乙方预付款，占总价的____%。
3. 余款在工程验收合格后____天内一次性付清。
五、违约责任：1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量未达到约定标准，应按照合同约定向甲方支付违约金。
2. 如甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金。
六、其他条款：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同执行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_______________乙方（签字）：_______________日期：____年____月____日。
钢楼梯分包合同范本
钢楼梯分包合同范本甲方（总包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（分包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容：钢楼梯的制作与安装，具体包括钢楼梯的设计、选材、加工、制作、运输、安装、调试等工作。
二、工期1. 开工日期：______年_____月_____日2. 竣工日期：______年_____月_____日3. 工期总日历天数：______天三、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币__________元（大写：_______________________元整），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 支付方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款；（2）钢楼梯制作完成并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%；（3）钢楼梯安装完毕并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%；（4）剩余合同总价款的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
四、质量标准1. 乙方应按照国家和行业标准以及甲方的要求进行钢楼梯的制作与安装，确保工程质量合格。
2. 钢楼梯的制作与安装应符合设计图纸和相关规范的要求，保证钢楼梯的稳定性、安全性和美观性。
楼梯贴砖劳务分包合同书
2023年度：楼梯贴砖劳务分包合同书合同编号：______甲方（承包方）：______法定代表人：______联系电话：______地址：______乙方（劳务方）：______法定代表人：______联系电话：______地址：______一、工程名称：______二、工程地点：______三、工程范围：______四、工程价款：人民币______ 元整（大写：______）五、劳务分包完成时间：自合同签订之日起______ 天内完成。
六、工程款支付方式及进度：1. 双方约定工程款支付总额为人民币______ 元整，支付方式如下：（1）按照工程进度分期支付，分___ 次付清，全款支付完毕后，劳务方应出具发票，并提供项目验收单据；（2）首期款项：人民币______ 元整，于______ 年______ 月______ 日前支付；（3）次期款项：人民币______ 元整，于______ 年______ 月______ 日前支付；（4）尾款：人民币______ 元整，于工程竣工验收合格，并经甲方验收合格后在______ 天内一次性支付。
2. 工程款支付后，若发现质量问题或未完成工程内容，甲方有权拒绝支付并要求乙方重新修复或补完。
七、劳务分包标准：1. 劳务方应按照国家建筑行业规定和工程设计要求，选用符合质量标准的材料和技术，保证工程质量；2. 劳务方应按照工程施工进度安排及时调配人力和物力，如因无故原因造成工程进度延误，应承担由此产生的一切责任和经济损失；3. 工程竣工前，劳务方应对工程进行全面检验，并确保工程各项指标符合相关标准要求；4. 工程竣工后，劳务方应对工程进行保修维护，保修期限自项目竣工验收之日起为______ 年。
八、违约责任：1. 若甲方未按照本合同约定支付工程款，乙方有权终止合同并要求甲方承担违约责任；2. 如因乙方过错导致工程质量问题，乙方应当承担相应的赔偿责任，同时承担由此产生的一切经济损失；3. 双方违约情况严重的，可向有关行政主管部门或仲裁机构申请解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金域阳光三期楼梯间地面施工班组劳务分包合同发包方(甲方)：成都市第二建筑工程公司金域阳光三期项目部承包方(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程概况：1、工程名称：金域阳光三期2、工程地点：攀枝花炳三区金域阳光三期3、工程工期：年月日至年月日二、承包范围及方式：1、承包范围： 12#、14#楼楼梯间地面2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。
3、工作内容：楼梯间地面：范围包括休息平台地面、踏面和踢面（块料不在内）、楼梯间踢脚、楼梯井侧边抹灰机斜板滴水溜槽、踏步阳角钢筋护角、超测标高控制点（线）、做标高点（灰饼）、砼或砂浆浇筑振捣、铺抗裂钢筋网、拉线刮平、加界隔条，砼原浆收面（砂浆压光、收面）三遍压光，养护，成品保护，配合做砼（砂浆）试验（包括安全文明施工用工、清理现场）。
三、合同价款1、合同单价为：按700元/梯段。
此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。
四、工程结算与支付1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按完整梯段数计算。
2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。
3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。
4、乙方应在此分部分项验收合格后30天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。
同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款的70%，余款年底(农历)一次付清。
(总价款＝实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量)5、工程款支付条件1）所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。
考勤表由甲方保存并报总包方一份。
2）每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。
3）每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。
以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。
只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款（扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人）。
6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。
五、双方责任(一)甲方1、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的交底工作。
2、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂，费用由乙方自理。
3、甲方提供施工现场临时用水用电。
(二)乙方1、乙方驻现场管理人员： (乙方现场管理人员驻现场时间每月不少于26天，以甲方考勤为准，缺勤1天罚款500元)。
2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、验身份证原件、提供身份证复印件、已婚人员提供结婚证、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。
3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，在保质、保量的前提下尽量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到总包方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。
4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和总包方的要求组织施工。
遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。
5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，接受甲方及总包方监督和指导，加强安全生产意识，将安全生产放在首位，严格遵守国家有关安全操作规程、规范，不违章、违规操作。
贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针，加强安全生产管理，对工人进行班前安全交底，严防事故的发生。
一旦发生事故，按“三不放过”的原则认真处理，并由责任方承担一切费用和损失。
6、乙方应遵守和执行项目部材料、机具领用规定，对领用的材料、机具要与项目部材料科一起清点，履行书面领还手续。
总包方提供乙方施工人员使用的材料应在总包方现场管理人员的监督管理下使用，应节约使用材料不得浪费。
总包方提供乙方施工人员使用的机具，乙方负责包干使用，不得带离施工现场，由于使用不当造成的损坏，修理费用由乙方负责，无法修复的由乙方按原价赔偿。
乙方施工人员使用的手提式工具由乙方自备以满足施工需要，总包方不再提供。
若施工所需，临时向总包方借用时从仓库中领取使用，完工后如数归还，对借用的机具要严格按操作规程使用，加强维护与保养，如有丢失或损坏的，按购买原价从乙方结算款中扣除。
7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100%。
进场前必须递交特殊工种上岗证。
8、甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。
凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。
经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。
六、工期、质量、成品保护1、工期：乙方按照总包方现场合理编制的工期组织计划施工，属乙方责任不能按时完成任务的，总包方有权组织人员赶工期，赶工期的费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价的2倍从乙方工程款中扣除。
因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，乙方除承担总包方因此造成损失外，甲方将视具体情况，有权要求乙方按2000-5000元/天支付违约金。
2、质量：乙方在施工中应严把质量关，必须严格按照国家颁布的验收规范、质量检验标准及施工图施工，达到验收标准。
无条件接受甲方及总包方管理人员的监督、检查和管理，由乙方原因造成的质量缺陷，乙方必须按照总包方的要求及时返修、整改，返工修补所发生的费用、损失由乙方承担。
3、成品保护：乙方应协助总包方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，总包方将视损坏程度作2～5倍罚款。
非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
七、安全生产1、进入公司上班前，必须做好三级教育，经考试合格后方可上岗。
杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤。
在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。
乙方不服从甲方及总包方管理人员指挥，因违反上述规定而发生安全事故，其损失由乙方负责，并且乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款；乙方负次要责任的，乙方先行对伤亡者赔偿及其善后工作，事后根据责任大小由甲方及总包方向乙方给与补偿。
2、总包方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。
3、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。
4、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
八、文明施工及环境保护1、文明施工：乙方要协助总包方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做好现场文明施工。
在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作200~2000元的罚款。
在施工现场大小便者发现一次罚款500元。
2、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。
负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。
九、劳动合同的解除经甲、乙双方协商一致，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：1、在试用期间，发现乙方不符合录用条件的；2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的；3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；4、严重违反安全操作规程，屡教不改，并且造成重大安全事故的，还须承担全部损失；5、严重违反施工图纸、变更洽商、国家、地方和行业规范、标准，造成重大质量问题或者质量安全隐患的，除解除劳务合同外，还须承担全部工料损失；6、施工、技术力量不足，工程进度严重滞后的。
十、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。
非因双方原因造成违约除外。
十一、纠纷的解决1、由于乙方原因中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给总包方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权力；如甲方违反合同规定给乙方造成损失，由甲方负责，甲乙双方同时保留索赔的权力。
2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉地维护地方及现场的综合治安，如乙方人员出现打架斗殴、聚众闹事等违法行为，均有乙方负责承担。
3、乙方未完成合同工作内容，甲方有权给予处罚，甲方及总包方项目管理人员开出零星用工派工单如属合同约定工作内容时，该派工单作废，结算不予认可。
4、相关收尾工作由乙方负责，甲方及总包方通知乙方24小时后，乙方未做出答复意见，甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担，从结算款中扣除。
5、每次材料转运、施工完成后，乙方必须做到工完场清。
否则，视具体情况对乙方处以200~1000的罚款，从工程结算款中直接扣除。
6、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。
7、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的20倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。
十二、双方约定其他事项十三、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，签字盖章后生效，结算完成后失效。
十四、本合同未尽事宜，双方协商解决。
如协商不成的，可向工程所在地仲裁机关提出仲裁或向人民法院提起诉讼。
甲方(签字或盖章)：乙方(签字或盖章)：现场负责人：现场负责人：身份证号：银行账号：电话：电话：年月日年月日。