高压线改造工程施工合同
高压线线路改造合同协议书
高压线线路改造合同协议书甲方（业主）：_______乙方（承包方）：_______鉴于甲方需对现有高压线线路进行改造升级，以提升供电能力和确保电力安全稳定供应，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就高压线线路改造工程事宜达成如下协议：一、工程范围与内容1. 甲方委托乙方对位于_____（地点）的高压线线路进行改造升级，包括但不限于更换老旧电线、增设支撑结构、优化线路布局等。
2. 乙方应按照甲方提供的技术要求和标准，完成上述改造工作，并确保改造后的线路符合国家电力行业标准和安全生产规范。
二、工期与进度安排1. 本工程自合同签订之日起_____天内开始施工，自施工开始之日起_____天内完工。
2. 乙方应根据工程进度合理安排人员和设备，确保按期完成改造任务。
如遇特殊情况需延期，乙方应提前书面通知甲方，并说明原因和延期时间。
三、质量要求与验收标准1. 乙方必须严格按照甲方提供的技术规范和质量要求进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 工程完工后，甲乙双方共同组织验收，如发现质量问题，乙方应及时整改并承担相应责任。
四、费用与支付方式1. 本工程总造价为人民币_____元整（￥________），包含材料费、人工费、管理费等所有费用。
2. 甲方应在合同签订后_____天内支付预付款人民币_____元整（￥________）；剩余款项在工程完工验收合格后一次性支付清。
五、违约责任1. 若乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的数额为未完成部分工程价款的_____%。
2. 若甲方未能按合同约定支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金的数额为逾期未付款项每日万分之_____。
六、争议解决本合同在履行过程中发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同甲方：XXX公司乙方：YYY公司签订日期：XXXX年XX月XX日为了明确双方在高低压配电工程施工方面的权利和义务，甲方与乙方在平等自愿的基础上达成如下协议：一、协议或者合同的目的和背景甲方为了完成某项目的高低压配电工程施工，特邀请乙方承担该项目的施工任务。
二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成高低压配电工程施工。
2. 施工期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，如有延期情况，需提前与甲方商议并获得书面允许。
3. 施工过程中如发现任何质量问题，乙方应即将停工整改，直至问题得到解决。
三、保密事项双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面允许不得泄露。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程施工无法继续，双方可以商议解决，延期期限由双方商定。
五、协议终止的条件1. 双方经商议一致允许解除合同。
2. 任何一方严重违反合同条款，经书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式如一方违反合同规定，应承担相应违约责任。
如发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。
七、其他附加条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY公司签订人：（甲方）_____________ （乙方）_____________以上为高低压配电工程施工合同内容，双方应严格按照合同执行，确保工程施工顺利进行。
搭设高压线防护合同5篇
搭设高压线防护合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要在特定区域内进行搭设高压线防护设施，因此通过本合同的签订，委托乙方负责完成该工程项目的施工任务。
为明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：高压线防护设施搭设工程。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程内容：包括但不仅限于搭设防护网、安装警示标识等。
二、合同总价及付款方式1. 本工程的合同总价为人民币____________元（大写：_________________________元整）。
该费用包括但不限于人工费、材料费、运输费、税费等所有相关费用。
2. 甲方应按以下方式付款：（1）合同签订生效后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款；（2）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价的70%。
三、工期及进度要求1. 乙方应在合同签订后____________天内完成本工程的施工任务。
2. 乙方应按照甲方的施工进度要求，确保工程按时完工。
如遇特殊情况，乙方应及时通知甲方，共同协商解决。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的七日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 如工程未通过验收，乙方应负责整改，并承担相应费用。
五、安全施工及保证1. 乙方应制定完善的安全管理制度和措施，确保施工现场安全。
2. 乙方应严格遵守甲方的安全生产规定，不得违章指挥和作业。
3. 乙方应对施工现场的工人进行安全教育和培训，确保工程施工安全。
4. 乙方应为施工人员购买人身意外伤害保险，并承担相应费用。
六、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方原因未能按时完成工程任务，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
35kv高压线路施工合同模板
35kv高压线路施工合同模板一、甲方（施工单位）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：传真：邮编：二、乙方（施工监理单位）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：传真：邮编：三、丙方（施工监理单位）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：传真：邮编：四、项目名称，35kv高压线路施工项目。
五、工程地点，（详细地址）。
六、工程概况：1. 工程内容，35kv高压线路施工。
2. 工程范围，（详细描述）。
3. 工程规模，（详细描述）。
4. 工程工期，（具体时间）。
七、合同价款：1. 总价款，（具体金额）。
2. 付款方式，（详细描述）。
3. 结算方式，（详细描述）。
八、施工标准：1. 施工标准，按照国家相关标准和规定进行施工。
2. 施工质量，保证施工质量符合相关标准和规定。
3. 安全生产，严格遵守安全生产法规，确保施工过程中的安全。
九、合同履行：1. 合同生效，双方签字盖章后生效。
2. 合同变更，如需变更合同内容，需双方协商一致并签订书面变更协议。
3. 合同解除，如有特殊情况需要解除合同，需双方协商一致并签订书面解除协议。
十、违约责任：1. 甲方违约，如甲方未按合同约定履行义务，需承担相应的违约责任。
2. 乙方违约，如乙方未按合同约定履行监理义务，需承担相应的违约责任。
3. 丙方违约，如丙方未按合同约定履行监理义务，需承担相应的违约责任。
十一、争议解决：1. 如在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商无果，可向相关部门申请调解或仲裁。
十二、其他事项：1. 本合同一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：日期：以上是35kv高压线路施工合同模板，希望对您有所帮助。
祝合作愉快！。
电力10kv线路施工合同模板
电力10kv线路施工合同模板电力10kv线路施工合同。
甲方，_____________（以下简称甲方）。
乙方，_____________（以下简称乙方）。
鉴于甲方拟对_____________（以下简称项目）进行10kv线路施工，现甲乙双方经友好协商，就有关施工事宜达成如下合同：第一条项目概况。
甲方委托乙方对项目进行10kv线路施工，具体工程内容包括但不限于线路杆塔安装、导线敷设、变压器安装等工作。
第二条工程期限。
本合同工程期限为_____________（具体工程期限），甲乙双方应按照合同约定的工程期限完成施工任务。
第三条施工费用。
1. 本合同工程总造价为_____________（具体金额），甲方应按照工程进度支付施工款项。
2. 施工款项支付方式，甲方应按照工程进度支付施工款项，具体支付比例为_____________。
第四条施工质量。
1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保施工质量符合相关规定。
2. 施工过程中如发现质量问题，乙方应及时整改，确保工程质量。
第五条安全生产。
1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保施工过程中不发生安全事故。
2. 甲方应提供必要的安全生产条件和保障措施，确保施工过程中的安全。
第六条工程变更。
1. 若因不可抗力等原因，导致工程内容或工程期限发生变更，甲乙双方应及时协商解决，并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致的费用增加或减少，甲乙双方应协商确定，并签订书面变更协议。
第七条竣工验收。
1. 施工完成后，乙方应通知甲方进行竣工验收。
验收合格后，甲方应及时支付尾款。
2. 如因乙方原因导致竣工验收不合格，乙方应承担相应责任并进行整改，直至合格为止。
第八条违约责任。
1. 若甲乙双方任何一方违反本合同约定，致使对方受到损失的，应承担违约责任。
2. 若乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿相应损失，并可解除合同。
第九条法律适用。
本合同的签订、履行、变更和解释均适用中华人民共和国法律。
高压线改迁合同范本
高压线改迁合同范本一、工程概述1.1 工程名称：高压线改迁工程1.2 工程地点：[具体工程地点]1.3 工程内容：包括但不限于高压线杆、电缆、配套设施的拆除、迁移及新设。
1.4 工程规模：[具体工程规模]1.5 工程期限：自合同签订之日起至[工程完成时间]。
二、合同条款2.1 工程费用2.1.1 甲方应支付乙方高压线改迁工程费用总计人民币[金额]元（大写：[金额]元整）。
2.1.2 乙方应在合同签订后[支付时间]内支付工程进度款，具体支付比例及时间由双方协商确定。
2.1.3 工程完成后，甲方应在验收合格后[支付时间]内支付乙方剩余款项。
2.2 工程质量2.2.1 乙方应保证工程质量和施工安全，严格按照国家有关规范、标准和甲方的要求进行施工。
2.2.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的施工资料，包括但不限于施工图纸、验收报告、材料合格证明等。
2.3 工程进度2.3.1 乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。
2.3.2 如乙方未能按期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额双方协商确定。
2.4 工程变更2.4.1 如因特殊情况需要变更工程内容，双方应协商一致，签订书面变更协议。
2.4.2 工程变更导致费用增加的，乙方应按照甲方的要求提供变更费用报价，双方协商确定变更费用。
2.5 工程验收2.5.1 工程完成后，甲方应组织验收，乙方应配合甲方进行验收。
2.5.2 验收合格后，双方应签订验收合格证书。
2.6 知识产权2.6.1 乙方在施工过程中所涉及的技术、图纸等知识产权归甲方所有。
2.6.2 未经甲方书面同意，乙方不得将甲方知识产权对外披露或使用。
2.7 保密2.7.1 双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
2.7.2 保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
三、争议解决3.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
高压线下施工安全合同6篇
高压线下施工安全合同6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXX乙方（承包方）：XXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，为确保高压线下施工的安全性，明确双方的安全责任，甲乙双方经友好协商，达成如下安全合同：一、工程概况1. 工程名称：高压线下改造工程2. 工程地点：XXXXXXXXX3. 工程内容：涉及高压线路下的施工活动，包括但不限于挖掘、建设、拆除等。
二、安全责任1. 甲方责任：（1）甲方应向乙方提供高压线路的相关资料，标明架空线路走向、高度等详细数据。
（2）甲方应确保施工现场的安全设施符合国家和地方相关法规标准的要求。
（3）甲方有权对乙方的施工安全进行监督、检查，并提出整改意见。
2. 乙方责任：（1）乙方应制定完善的安全管理制度和操作规程，确保施工过程中的安全。
（2）乙方应对施工现场进行封闭管理，设置明显的安全警示标志。
（3）乙方应确保施工人员遵守安全规定，禁止在高压线路附近进行与施工无关的活动。
（4）乙方应安排专职安全员负责日常安全管理工作，及时发现并消除安全隐患。
（5）乙方应确保使用的机械设备符合安全要求，定期进行维护和检查。
（6）乙方应制定应急预案，对突发事件进行及时有效的处理。
三、安全措施1. 甲乙双方应共同制定安全措施方案，明确施工过程中需要采取的安全防护措施。
2. 乙方应按照安全措施方案进行施工，确保施工过程的安全性。
3. 施工现场应设置明显的安全警示标志，并采取封闭管理措施，防止非施工人员进入施工现场。
4. 乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
5. 乙方应对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。
甲方（发包方）：XXXXXXX乙方（承包方）：XXXXXXX签订日期：XXXX年XX月XX日履行期限：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日签署地点：XXXXXXXXXXX一、工程概况工程名称：高压线下改造工程工程地点：[具体地点]工程内容：涉及高压线路下的施工活动二、安全责任篇2合同编号：【编号】甲方（电力管理方）：【名称】乙方（施工承包方）：【名称】鉴于甲方需要在高压线区域进行建设工程，为确保施工过程中安全顺利进行，避免因违反电力设施保护法规或操作不当等引发安全事故，造成不必要的损失和纠纷。
高压架线合同模板
高压架线合同模板甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）为确保高压架线工程能够有序进行，保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经甲、乙双方协商一致，达成如下合同：第一条合同内容1.1 甲方委托乙方承担高压架线工程项目的施工任务，乙方应按照约定的工程进度和质量标准完成工程。
1.2 乙方在施工过程中，应遵守相关的法律法规和技术标准，确保工程质量，保障工程安全。
1.3 甲方应按照约定的支付进度及金额向乙方支付工程款项，乙方应按照实际完成的工程进度向甲方提交相应的工程报告和结算材料。
1.4 双方在合同履行过程中，如有任何争议应协商解决，若无法协商解决，则提交相关仲裁机构进行仲裁。
第二条施工期限2.1 高压架线工程应在双方签订合同后的约定期限内完成，若因不可抗力等不可预见的情况导致工期延误，双方应协商延长工期。
2.2 若乙方无故延误工期，应承担相应的责任，并按照约定的金额向甲方支付违约金。
第三条工程质量3.1 乙方应按照工程设计图纸和技术要求完成高压架线工程，确保工程质量符合相关标准及规范。
3.2 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应积极配合，及时处理发现的质量问题。
第四条付款方式4.1 工程款项应按照约定的支付进度进行支付，具体支付时间和金额由双方在合同中约定。
4.2 如甲方未按时支付工程款项，乙方有权要求支付逾期付款的利息，并保留追究相关责任的权利。
第五条安全防护5.1 乙方应建立健全的安全管理体系，保障工程施工期间的安全，确保员工的人身安全。
5.2 甲方应为乙方提供必要的安全防护用品和设备，加强工程现场的警示标识，预防事故的发生。
第六条违约责任6.1 若甲方或乙方在合同履行过程中出现违约行为，应承担相应的违约责任，赔偿对方造成的损失。
6.2 如一方严重违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方支付相应的违约金。
第七条其他7.1 本合同未尽事宜，双方可在书面形式下另行协商。
高压室工程合同
高压室工程合同某电力公司因业务发展需要，决定对现有高压室进行改造升级，以提高供电可靠性和安全性。
经过招标程序，最终选定了一家具有丰富经验和良好信誉的工程公司负责此次改造工程。
双方在平等协商的基础上，签订了如下高压室工程合同。
一、合同主体甲方（业主）：XX电力有限公司乙方（承包商）：XX工程建设有限公司二、工程内容乙方根据甲方提供的技术要求和标准，对甲方现有的高压室进行全面改造，包括但不限于设备更新、系统优化、安全防护措施增强等。
三、工程质量乙方必须保证工程质量符合国家及行业相关标准，确保改造后的高压室安全、稳定运行，并通过甲方组织的验收。
四、工期安排工程开工日期为YYYY年MM月DD日，竣工日期为YYYY年MM月DD日。
乙方应合理安排施工进度，确保按期完成。
五、合同价款合同总价为人民币XXXX万元整，包含所有材料费、人工费、机械使用费等。
付款方式按照合同约定分期支付。
六、违约责任如一方违反合同条款，需承担相应的违约责任，包括赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决合同执行过程中如有争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项双方可根据工程实际情况，协商确定其他未尽事宜。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
十、附件本合同的附件包括工程图纸、技术规范等，与本合同具有同等法律效力。
通过上述合同范本，我们可以看到，一份完整的高压室工程合同应当详细规定双方的权利与义务，明确工程的质量要求、工期、价款以及违约责任等内容。
合同还应当考虑到可能出现的争议解决方式，以及其他必要的附加条款。
在实际的合同制定过程中，双方应当本着公平、公正的原则，充分考虑到各自的利益和风险，确保合同的合理性和可操作性。
同时，合同的具体内容应当根据实际工程的特点和需求来定制，以确保合同的针对性和有效性。
高压线下施工安全合同6篇
高压线下施工安全合同6篇篇1合同编号：【编号】甲方（电力管理部门）：【甲方名称】乙方（施工单位）：【乙方名称】鉴于甲方在高压线下区域存在电力设施，乙方需在甲方所属高压线下进行工程施工，为明确双方的安全责任与义务，保障施工期间的安全，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就高压线下施工安全事宜达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在高压线下施工过程中的安全责任、风险防控及事故处理等相关事宜，确保施工期间的人身安全和财产安全。
二、施工概况1. 工程名称：【工程名称】2. 工程地点：【具体地址】3. 工程内容：【施工内容简述】4. 施工期限：【起始日期】至【结束日期】三、甲方的权利与义务1. 甲方有权对施工过程进行安全监督，确保乙方遵守国家及地方有关电力设施保护的法律、法规和政策。
2. 甲方应提供高压线的相关资料，包括电力线路走向、高度等，并告知乙方有关安全施工的要求和注意事项。
3. 甲方有权制止乙方违反电力设施保护法律、法规的行为，并要求乙方进行整改。
4. 因乙方违反安全施工规定导致电力设施损坏或造成其他损失的，甲方有权依法追究乙方的法律责任。
四、乙方的权利与义务1. 乙方应制定完善的安全施工方案，明确安全技术措施和现场管理制度。
2. 乙方应严格遵守国家及地方有关电力设施保护的法律、法规和政策，确保施工活动不会对电力设施造成损坏。
3. 乙方应对施工现场进行封闭管理，设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施。
4. 乙方应确保施工人员了解并遵守电力设施保护的相关法律、法规及安全操作规程。
5. 乙方在施工中损坏电力设施的，应立即通知甲方，并采取应急措施，配合甲方进行修复。
6. 因乙方原因导致施工事故时，乙方应承担相应的法律责任，包括赔偿损失、恢复电力设施等。
五、安全保证措施1. 甲乙双方应共同制定高压线下施工安全方案，明确安全技术措施和应急处理预案。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
高压线改造工程施工合同
合同编号：
工程名称：
工程地点：
甲方：
乙方：
签订日期：
签订地点：
高压线改造工程施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
甲方委托乙方承担项目周边高压线改造工程，双方本着平等协商，互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》和本工程的具体情况，订立本合同，以资双方共同遵守：
一、承包范围
1.1工程名称：项目周边高压线改造工程
1.2工程地点：
1.3 工程概况、范围和内容：
1.3.1 项目工程位于，现有高压线从至方向紧邻项目工程，总长度M，电压伏，且在侧有变压器一台，高压线杆高度约M，距离项目工程外墙约M。
，预算书中如有漏项，视为乙方对甲方的优惠，不另计费。
1.3.3 项目周边高压线改造工程及相关配套安装、调试、检验、验收、送电等相关的一切工作（包括与当地供电管理部门的配合工作）。
二、承包方式及工程造价：包干总价为￥（大写人民
币元整）。
包干总价含完成整个项目的人工费、机械费、材料费及入网费、行政及供电部门管理费、检验费、试验费、接驳通电费、所有设备材料的卸车费、总包配合费、税金和验收等各种费用，包括施工期内材料费用上涨因素造成的风险以及任何不可预见的风险，合同范围内的内容不因任何原因签证增加费用，结算时不予调增。
本工程实行包工包料、包工期、包造价、包质量、包安全、包报建、包文明施工、包验收合格、包通电使用。
三、工程工期：
3.1 开工日期：暂定，具体以甲方的开工通知为准；
3.2 竣工日期：实际开工之日起计个日历天（不含春节的7天）；
若非甲方的原因，造成工期延误，每延误一天，乙方向甲方承担违约金5000元，并向甲方赔偿由此造成的一切经济损失。
因甲方原因影响工期，乙方按法规所规定的程序申报工期签证，经甲方和监理公司共同盖章确认后，则工期可以顺延，但由此产生的费用由乙方负责。
四、付款方式：
4.1乙方进场施工后十个工作日内，凭付款审批单，甲方支付合同包干总价的15 %作为预付款，工程完成后十个工作日内支付合同包干总价的55%作为进度款。
4.2整个工程竣工后，经供电局及甲方、监理公司验收合格，办理完移交手续，甲方凭供电局及甲方、监理公司签署的验收合格证，付至包干总价的97%。
4.3甲方留包干总价3%的保修金，保修金不计利息，待两年保修期满后一次性付清。
施工完毕交付使用后一切保修责任由乙方负责（甲供设备除外），并向供电公司承担责任。
4.4乙方凭甲方审批单申请合同款项，凭发票领取合同款，其发票应符合国家及地方税务法规之要求。
五、工程质量要求
5.1按国家及地方有关规范或规定验收，工程质量达到优良。
乙方负责对高压线改造工程设备的验收，保证送到工地的货品及安装工艺质量符合
国家和供电部门的技术规范及主管部门的规定。
5.2工程移交时，应同时提供材料产地证书、产品合格证书及相关品质证明文件。
5.3工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方有权要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
5.4若乙方所供货品质量不满足要求而乙方又未在两天内要求供货单位圆满解决，甲方有权就因此造成的损失费用向乙方提出索赔。
5.5 甲方在提供设备时，应同时提供材料产地证明书、产品合格证书及相关品质证明文件等资料，乙方应及时进行验收。
若甲供设备质量不满足要求，乙方应在两天内书面告知甲方，甲方应及时进行更换解决，由此影响施工的，工期相应顺延。
六、双方责任：
6.1甲方责任
〈1〉选派工程代表驻现场及时处理施工中发生的问题，对工程质量及进度进行监督。
〈2〉及时进行隐蔽工程验收。
〈3〉按合同规定支付工程款。
〈4〉协助乙方提供用水、用电的接驳点，水电费用乙方自理。
〈5〉提供报建所需文件。
6.2乙方责任
〈1〉按设计图纸及国家和地方有关规范或规定组织施工，确保工程质量和施工进度。
〈2〉负责如期保质交工，并负责施工图报建及供电方案的审批通过，供电管理部门提出的审批意见及整改内容乙方应无条件执行，保证工程验收合格，若因乙方原因造成工期延误，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
〈3〉做好工程施工记录，隐蔽记录，汇集施工技术资料做交工文件移交甲方。
隐蔽前应由甲方管理人员签字后方可隐蔽。
〈4〉服从甲方现场施工管理，随时接受甲方派出人员检查，并为检查提供便利条件，承担因自身原因导致返工，修改的费用。