爆破施工劳务合同
爆破工程劳务外包合同范本
爆破工程劳务外包合同范本
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就乙方为甲方提供爆破工程劳务服务事宜，达成如下协议：
一、合同标的
乙方同意为甲方提供爆破工程的劳务服务，包括爆破作业、安全防护、清理现场等工作。
二、合同期限
本合同自双方签订之日起生效，合同期限至爆破工程完成之日止。
三、劳务内容
1. 乙方应当按照甲方的要求，提供具备相应资质和经验的爆破作业人员，并保证
爆破作业的安全和质量。
2. 乙方应当负责现场的安全防护工作，确保爆破作业过程中人员和财产的安全。
3. 乙方应当负责爆破作业后的现场清理工作，确保现场干净整洁。
4. 乙方应当遵守国家有关爆破作业的法律法规，严格按照爆破作业方案进行操作。
四、劳务费用
1. 乙方向甲方提供的劳务费用为人民币【】元整（大写：【】元整）。
2. 甲方应当按照约定的时间和方式向乙方支付劳务费用。
五、违约责任
1. 乙方未按照约定完成爆破工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
2. 甲方未按照约定支付劳务费用的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
六、争议解决
本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方可以协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他约定
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
签订日期：【年】年【月】月【日】日。
爆破工程劳务合同范本
爆破工程劳务合同范本甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（劳务方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲方拟进行爆破工程施工，需要乙方提供相关劳务服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容：具体的爆破劳务工作内容（如钻孔、装药、爆破等）。
二、劳务期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用总额为人民币________元（大写：____________元整）。
四、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 提供必要的工程资料和技术指导。
2. 按照合同约定支付劳务费用。
3. 对乙方的工作进行监督和检查。
（二）乙方的权利和义务1. 按照甲方要求和相关规定，保质保量完成劳务工作。
2. 严格遵守安全操作规程，确保施工安全。
3. 接受甲方的监督和检查。
五、工程质量和验收1. 乙方应确保劳务工作质量符合相关标准和要求。
2. 工程完工后，按照双方约定的标准进行验收。
六、安全责任1. 乙方应严格遵守安全法律法规和甲方的安全管理制度，承担劳务工作期间的安全责任。
2. 如发生安全事故，应按照相关规定及时处理，并承担相应的责任和费用。
七、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付劳务费用，应承担违约责任。
2. 若乙方未按照合同约定完成劳务工作或违反安全规定，应承担违约责任。
爆破施工合同7篇
爆破施工合同7篇爆破施工合同1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《爆破物品安全管理条例》、《爆破安全规程》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于云南省送变电工程公司送电二分公司在送电线路施工，甲乙双方就工程土石方爆破施工协商一致，签订本合同，合同条款如下：一、施工期限、地点和承包内容：1、施工期限：甲乙双方密切配合，本合同自第一炮响之日计，至土石方工程完工共计个月。
2、遇到不可抗御的外力事件(如战争、自然灾害、政府部门、公安机关禁令)无法进行爆破作业，爆破作业时间顺延。
3、合同到期甲方仍需委托乙方进行爆破作业的费用另计。
4、工程地点：。
5、承包内容：，以及与当地公安机关的协调工作。
二、甲方责任：1、甲方负责与施工现场周围环境的协调。
2、甲方负责清除覆盖土层和爆渣、危石。
3、甲方负责指导乙方按工程进度施工。
4、甲方负责覆盖物和防护用品的采购。
5、甲方提供乙方施工人员食宿及现场交通。
6、甲方负责按乙方要求派劳务人员协助乙方做好爆破作业钻眼、堵卡、警戒等工作。
7、甲方负责提供乙方批办爆破物品审批所需材料。
8、甲方有权对乙方爆破施工期间的安全管理进行监督。
三、乙方责任：1、乙方为甲方工程的土石方工程提供土石方爆破作业服务，进行松动爆破施工。
爆破内容包括基坑、接地射线、施工坑的爆破施工。
2、乙方负责办理爆破审批和使用手续。
因乙方在施工过程中受到公安部门或其他部门的制约，影响甲方施工进度，由乙方负责解决。
3、炸药、雷管的保管工作由乙方承担。
一般炸药、雷管的保管柜以及所存放的库房费用由乙方负责承担。
4、乙方的工作内容包括与当地公安机关办理爆破物品的购买、运输、押运、保管、看守、领用、装药、警戒、起爆、退库、并承担其相应工作的全部费用。
5、乙方人员在施工中若因自身原因发生安全事故，责任由乙方全部负责。
6、乙方严格按“爆破安全操作规程”的规定和标准施工，负责爆破施工过程中的作业安全，并承担因爆破作业所产生的安全责任。
爆破劳务合同范本
爆破劳务合同范本甲方（委托方）：______________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方因工程项目需要，需进行爆破作业，乙方具备相应的爆破作业资质，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方为甲方提供爆破劳务服务事宜，经协商一致，订立本合同。
第一条合同目的乙方根据甲方要求，为甲方提供爆破作业服务。
第二条服务内容1. 乙方负责按照甲方提供的爆破设计方案进行爆破作业。
2. 乙方负责爆破作业现场的安全管理工作。
3. 乙方负责爆破作业后的现场清理工作。
第三条服务期限本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第四条服务地点服务地点为甲方指定的工程项目现场。
第五条服务费用1. 爆破作业费用为人民币（大写）：____________________。
2. 费用支付方式为：____________________。
3. 费用支付时间：____________________。
第六条甲方权利与义务1. 甲方有权对乙方的爆破作业进行监督和检查。
2. 甲方应按照合同约定支付服务费用。
3. 甲方应提供爆破作业所需的相关资料和条件。
第七条乙方权利与义务1. 乙方有权按照合同约定收取服务费用。
2. 乙方应按照甲方要求和国家相关法律法规进行爆破作业。
3. 乙方应确保爆破作业安全，承担因爆破作业造成的一切安全责任。
第八条违约责任1. 如甲方未按期支付服务费用，应向乙方支付逾期付款的违约金。
2. 如乙方未按期完成爆破作业或作业质量不符合要求，应向甲方支付违约金。
第九条合同变更与解除1. 双方协商一致，可以变更或解除本合同。
2. 如遇不可抗力，双方均有权解除合同。
第十条争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十一条其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
爆破工程纯劳务分包合同
爆破工程纯劳务分包合同我们需要明确什么是“纯劳务分包”。
纯劳务分包是指主包单位将工程项目中的某一部分工作内容，如爆破作业，交由具有专业资质的分包单位来完成。
这种分包方式使得主包单位能够专注于工程的整体管理和协调，同时发挥分包单位的专业优势。
让我们具体看看一份标准的爆破工程纯劳务分包合同应该包含哪些基本条款：1. 合同双方信息：包括甲方（通常为主包单位）和乙方（分包单位）的名称、地址、法定代表人、联系方式等基本信息。
2. 工程概述：详细描述分包的具体工程范围、地点、规模以及预期的工期要求。
3. 分包内容与范围：清晰界定分包单位的作业内容，包括但不限于钻孔、装药、连线、起爆、安全警戒等。
4. 质量要求：明确工程质量标准，包括符合国家及地方的相关法规、行业标准和技术规范。
5. 安全生产责任：分包单位必须遵守的安全生产规定，确保作业过程中的安全，并承担相应的安全责任。
6. 工期与进度：规定具体的施工计划、进度安排以及迟延完成的责任和处罚措施。
7. 价格与支付方式：约定分包工程的价款计算方式、支付条件、时间节点以及违约责任。
8. 材料供应：若由主包单位提供材料，需明确材料的供应责任、规格、数量和交付时间。
9. 违约责任：双方违反合同约定时，应承担的责任和赔偿方式。
10. 争议解决方式：合同执行过程中发生争议时的解决途径，通常为协商解决或提交仲裁委员会仲裁。
11. 其他特殊条款：根据工程特点可能需要增加的其他特殊约定。
在制定合同时，双方应当本着平等自愿、公平公正的原则，确保合同内容合法、合规，权利义务明确，避免未来因合同模糊导致的纠纷。
同时，合同的签订应在充分了解对方资质、信誉的基础上进行，必要时可要求提供相应的担保措施。
爆破工程劳务合同范本
爆破工程劳务合同范本甲方（发包方）：_____________________法定代表人：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________乙方（承包方）：_____________________法定代表人：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________鉴于甲方拟进行爆破工程施工，乙方具有从事爆破工程劳务的资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：爆破工程劳务4. 工程数量：按实际发生量计算5. 工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止第二条劳务费用及支付方式1. 劳务费用：本工程劳务费用为人民币____元整（大写：_____________________元整）。
2. 支付方式：甲方在乙方完成工程任务并经甲方验收合格后，____个工作日内一次性支付全部劳务费用。
第三条双方权利义务1. 甲方权利义务（1）提供爆破工程所需的场地、水、电等基础设施。
（2）按照合同约定支付劳务费用。
（3）提供爆破工程所需的技术资料和图纸。
（4）协助乙方办理爆破工程所需的相关手续。
2. 乙方权利义务（1）按照合同约定的时间、质量要求完成爆破工程劳务。
（2）负责爆破工程所需的设备、材料和人员的组织。
（3）严格按照国家有关规定和甲方要求进行爆破作业，确保爆破安全。
（4）负责办理爆破工程所需的相关手续，并承担相应的费用。
（5）对爆破工程的质量负责，如因质量问题造成的损失，由乙方承担。
第四条工程变更1. 工程变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 因工程变更导致劳务费用的增加或减少，由甲乙双方另行协商确定。
爆破钻孔劳务合同6篇
爆破钻孔劳务合同6篇篇1甲方（雇主）：____________________乙方（劳务方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行爆破钻孔劳务事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：爆破钻孔工程。
2. 工程地点：____________________。
二、工作内容及范围乙方应按照甲方的要求，进行爆破钻孔作业，包括但不限于钻孔、爆破、清理等。
具体工作范围详见附件。
三、合同期限及进度安排本合同自双方签字之日起生效，至工程完工并验收合格为止。
乙方应按照甲方的进度要求，按时完成工作任务。
如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
四、劳务费用及支付方式1. 劳务费用：甲方应按照实际完成的工程量向乙方支付劳务费用。
具体计算方式及单价详见附件。
2. 支付方式：甲方在验收合格后，按照实际完成的工程量向乙方支付劳务费用。
支付方式可以为现金、银行转账等方式。
五、质量标准和验收方式1. 乙方应按照国家相关标准及甲方的要求，确保工程质量和安全。
2. 验收方式：甲方组织相关人员进行验收，验收标准详见附件。
如乙方工程未达到验收标准，乙方应负责整改并承担相应费用。
六、安全责任和保险事宜1. 甲乙双方应遵守安全生产的法律法规，确保工程施工过程中的安全。
2. 乙方应为其劳务人员购买人身意外伤害保险，确保劳务人员在施工过程中发生意外伤害时得到保障。
七、违约责任及赔偿事宜1. 如因乙方原因造成工期延误或工程质量不达标，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按合同约定支付劳务费用，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。
八、其他约定事项1. 本合同的修改、补充应当经双方协商一致，并作为本合同的组成部分。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
爆破钻孔劳务合同5篇
爆破钻孔劳务合同5篇篇1爆破钻孔劳务合同合同编号：*****甲方（委托方）：__________（以下简称甲方）联系地址：__________电话：__________法定代表人：__________乙方（承包方）：__________（以下简称乙方）联系地址：__________电话：__________法定代表人：__________鉴于甲方需对某项目进行爆破钻孔工作，现甲、乙双方经友好协商，就以下事宜达成一致，以诚实守信、平等互利的原则签订本合同。
一、项目描述1.1 甲方委托乙方进行爆破钻孔作业，具体项目地点为______________，项目工程内容包括但不限于爆破钻孔、安全防护等。
1.2 项目工期为从合同签订之日起至___________，双方可根据实际情况对工期进行适当调整，但延期须提前三天书面通知对方。
二、合同价款及支付方式2.1 本合同的总价款为___________万元，具体结算标准为_____________。
2.2 甲、乙双方约定支付方式为：首付款为总价款的___%（即________万元），在本合同签订之日起三日内支付给乙方；验收合格后，尾款为总价款的___%（即________万元），在项目完工后的五日内支付给乙方。
2.3 若项目因甲方原因造成延期或变更，则甲方应承担由此产生的额外费用，具体费用标准双方另行协商确定。
三、权利与义务3.1 甲方的权利：甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查，要求乙方按照要求和规范完成工程。
3.2 甲方的义务：甲方应按时足额支付合同约定的款项，提供必要的协助和支持，确保工程工作的顺利进行。
3.3 乙方的权利：乙方有权要求甲方提供项目所需的资料、设备等必要的支持，保障施工过程中的安全。
3.4 乙方的义务：乙方应按照合同约定的工期和质量要求完成工程，确保工程的安全、质量和进度。
四、质量保证4.1 乙方保证所提供的服务及材料符合相关国家标准和规定，质量优良。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
爆破施工劳务合同
合同编号：ZSlJ-JQ-2016-第01号
甲方：中国水利水电第六工程局有限公司金桥水电站引水系统工程项目部
乙方：西藏天宇爆破工程有限公司
依据《中华人民共和国合同法》、《民用爆破物品安全管理条例》、《爆破安全规程GB6772-2013》、《爆破作业项目管理要求CA911-2012》等法律法规的，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方协商一致，特订立本合同，双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：西藏金桥水电站引水隧洞、调压井及压力管道土建工程施工。
2、工程地点：那曲地区嘉黎县忠玉乡
3、劳务工程范围：与甲方工程施工有关的爆破物品领取，签字，装药盒，
起爆，当日未用完的爆破物品当日退库等劳务作业。
二、工期
1、暂定30个月（按金桥水电站引水隧洞爆破施工工期计算）费用，结
算工期以实际爆破作业时间按月计算，若不足整月则按整月计算。
三、价格及付款方式
1、施工管理服务费：乙方每月向甲方领取人民币￥35000.00元，大写叁万
伍仟元。
2、付款方式：月底支付，支付前乙方需提供增值税专用发票。
3、火工材料购买必须提供发票。
四、双方责任
甲方责任
1、甲方成立爆破作业施工队的现场管理机构，全面负责工程进度，工程质
量，施工技术，安全生产管理工作。
2、负责火工材料款的支付，负责爆破，钻孔，装药，联网，警戒，起爆等
工作。
3、有权监督、和纠正乙方所派相关作业人员的违规操作和不安全行为。
4、负责向乙方提供竣工项目的施工合同、施工方案和全部单位资质资料。
5、确保乙方在爆破施工前、爆破工地所设计的管线，网线，下水道，构筑
物，树木和农作物等全部拆除，覆质土清理干净。
6、承担废弃土石方的堆放地选择和挖运等相关费用，严格按照规范化施工，
台阶式开采，边坡的危石清理。
7、负责爆破施工时，机械设备的拆除，人员疏散及安全工作，做到安全生
产、文明施工，如出现大小安全事故，由甲方自行承担各项经济损失和法律责任。
8、甲方所派的工作人员必须购买60万元以上保险。
乙方
1、负责作业地点派专职人员，具体对爆破物品的领取、发放、退库、装药、
起爆工作。
2、乙方专职人员发现安全隐患，应即时向甲方现场负责人报告，报告后甲
方现场负责人应即时排除，如甲方现场负责人不即时安排排除，乙方专职人员有权停止爆破物品的发放和使用。
3、乙方按照现行《劳动合同法》与所属员工签订劳动合同，购买工伤保险，
商业保险额必须在60万以上。
4、乙方所有进场人员的调整，必须提前3天向甲方项目负责人申请，取得
甲方项目负责人同意后方可进行调整。
五、合同未尽事宜
本合同在实施过程中，如有不足经过双方协商签订补充合同，补充合同经双方签字盖章与本合同具有同等效力。
六、争议的解决
本合同履行过程中发生争议，双方本着友好的原则，协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院起诉。
七、违约责任
1、双方应严格遵守合同，任何乙方违反合同约定，给对方造成损失时，应
向守约方支付总额10％的违约金。
2、因乙方相关人员引起的罚款和安全事故由乙方承担。
3、因甲方施工作业人员不服从乙方爆破员、安全员指挥引起的罚款和安全
事故由甲方承担。
八、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，经双方
签字盖章生效，合同履约完成自动失效。
甲方（盖章）乙方（盖章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
年月日年月日。