期房转让合同完整版
期房转让协议合同5篇
期房转让协议合同5篇第1篇示例：期房转让协议合同甲方：（转让方）身份证号码：____________乙方：（受让方）身份证号码：____________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、公平公正的基础上，就甲方拟将其名下的房产进行转让一事，经友好协商，达成如下协议：一、转让房产基本信息1. 转让房产地址：____________2. 转让房产建筑面积：____________平方米3. 转让房产产权证号：____________4. 转让房产用途：____________二、转让价格1. 转让价格为人民币____________元整（￥____________）。
2. 转让价款支付方式：乙方向甲方支付全款。
3. 乙方在收到转让价款后，甲方应立即向乙方交付房产相关手续及产权证书等文件。
三、转让过程1. 甲方应向乙方提供房产相关权属证明、产权证书、房屋所有权证明等相关手续文件。
2. 乙方有权对房产进行核实验收和检查，确认房产的真实性和完好性。
3. 乙方应在收到房产相关手续及产权证书后，尽快进行过户手续。
四、转让的保证和承诺1. 甲方保证其对房产拥有完全的所有权，并无任何转让、抵押、查封、异议等问题。
2. 甲方承诺在乙方清偿全部转让价款后，无条件将房产的产权正式过户给乙方。
3. 乙方在购买房产后，拥有房产的全部权益，有权使用、处置房产并享受相应的权益。
五、转让的其他约定1. 房产的过户手续由乙方负责办理，乙方应承担过户所需的税费、公证费等相关费用。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至房产完全过户为止。
3. 在本协议履行过程中，如发生争端，双方应友好协商解决，若协商无果，则提交有管辖权的法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本协议所涉及未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
（以下无正文）第2篇示例：期房转让协议合同甲方（转让方）：身份证号码：联系地址：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、公平协商的基础上，就甲方持有的位于（具体房屋地址）的期房进行转让，特订立本协议如下：一、房屋基本信息（一）房屋坐落：（具体房屋地址）（二）房屋面积：（平方米）（三）房屋用途：住宅/商铺/其他（四）交房标准：毛坯交房/精装修交房（五）其他房屋情况：二、转让价格1. 甲方将上述房屋的转让价格确定为人民币（大写）（￥），乙方同意按照该价格购买该房屋。
期房转让协议4篇
期房转让协议4篇篇1期房转让协议甲方（转让方）: ______________（身份证号码：______________）乙方（受让方）: ______________（身份证号码：______________）丙方（开发商）: ______________（统一社会信用代码：______________）鉴于：1. 甲方是位于______________的期房（以下简称“待售房产”）的合法所有权人；2. 丙方为该待售房产的开发商；3. 乙方愿意购买甲方名下的待售房产，并且甲、乙双方经过友好协商，就本次期房转让事宜达成一致意见。
双方经协商，就前述事宜达成如下协议：第一条房产信息1. 甲方将其名下位于______________的待售房产转让给乙方，具体地址为______________；2. 待售房产总面积为______________平方米，建筑面积为______________平方米；3. 待售房产的购房款总额为______________元，其中首期款为______________元，剩余尾款将在待售房产交付使用时一次性支付给甲方。
第二条过户手续1. 甲方在签订本协议之日起十个工作日内，将待售房产的所有权证书及相关资料送至乙方进行查阅核对；2. 乙方应当在核对无误后，立即办理相应的过户手续，将待售房产的所有权转移至其名下，并且承担相应的过户费用；3. 若因乙方原因导致过户手续延误，乙方应当向甲方支付违约金______________元/天，直至完成过户手续。
第三条交房时间1. 待售房产的预计交房时间为______________年______________月______________日，具体时间以开发商通知为准；2. 甲方保证在交房前将待售房产完好无损地交付给乙方，并且在交付时提供相应的产权证明、交房验收单等；3. 若因开发商原因导致交房延误，乙方有权要求甲方退还首期款，并且本协议自动解除。
期房转让合同5篇
期房转让合同5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如汇报材料、工作总结、工作计划、发言稿、条据文书、合同协议、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as report materials, work summaries, work plans, speech drafts, doctrinal documents, contract agreements, rules and regulations, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!期房转让合同5篇合同的签订是为了保障双方交易安全，相信大家在日常生活中一定遇到过很多要签署合同的情况，下面是本店铺为您分享的期房转让合同5篇，感谢您的参阅。
期房转让协议样本7篇
期房转让协议样本7篇篇1甲方（出让方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（受让方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有一份尚未交付的期房，现甲方愿意将此期房转让给乙方，乙方同意接受该期房。
为明确双方权益，特达成以下协议：一、期房基本情况1. 期房名称：____________________2. 期房位置：____________________3. 期房面积：____________________4. 期房交付时间：预计为XXXX年XX月XX日（具体以开发商交付时间为准）5. 期房购房合同编号：____________________6. 其他相关情况：包括但不限于车位、储藏室等附属设施。
二、转让价格及支付方式1. 双方同意，甲方将期房以人民币________元（大写：____________________元整）的价格转让给乙方。
2. 乙方应按照以下方式支付转让款项：（1）本协议签订之日起XX个工作日内，乙方向甲方支付定金人民币________元（大写：____________________元整）；（2）期房开发商交付日期前XX个月内，乙方向甲方支付剩余款项人民币________元（大写：____________________元整）。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）确保期房的购房合同真实有效；（2）确保期房无任何形式的法律纠纷和权利限制；（3）在开发商交付期房时，配合乙方办理相关交付手续。
2. 乙方责任与义务：（1）按照约定时间支付转让款项；（2）承担期房交付后的相关费用，包括但不限于物业管理费、水电费等；（3）在期房交付时，与甲方共同办理交付手续。
期房转让合同协议书范本8篇
期房转让合同协议书范本8篇篇1甲方（出让方）：XXX，身份证号码：XXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXX。
乙方（受让方）：XXX，身份证号码：XXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXX。
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就期房转让事宜，达成如下协议：一、期房基本情况甲方拟转让的期房位于XXXX，房屋面积为XXXX平方米，房屋用途为XXXX，房屋设计用途为XXXX。
该期房系甲方于XXXX年XX月XX日与XXXX开发商签订购房合同并支付部分购房款后取得。
二、转让价格及支付方式1. 转让价格：甲方同意将其所持有的期房以人民币XXXX元的价格转让给乙方。
该价格包括甲方已支付的购房款及与该房屋相关的其他费用。
2. 支付方式：乙方应在本合同签订之日起XX个工作日内，将转让款支付至甲方指定账户。
甲方在收到款项后，应向乙方出具收款凭证。
三、期房交付及过户手续1. 期房交付：甲方应在收到乙方转让款后XX个工作日内，将期房交付给乙方。
交付时应保证房屋结构完好，配套设施齐全。
2. 过户手续：甲方应协助乙方办理房屋过户手续，包括协助乙方与开发商签订新的购房合同、办理房屋产权证书等。
过户过程中产生的相关费用由乙方承担。
四、违约责任1. 甲方违约责任：若甲方未按本合同约定交付期房或协助乙方办理过户手续，甲方应按乙方已支付转让款的XX%向乙方支付违约金。
2. 乙方违约责任：若乙方未按本合同约定支付转让款，乙方应按未支付金额的XX%向甲方支付违约金。
五、其他约定事项1. 双方应在本合同签订后尽快办理相关手续，确保期房顺利转让。
2. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（出让方）：XXX乙方（受让方）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（卖方）：姓名：身份证号码：联系电话：乙方（买方）：姓名：身份证号码：联系电话：鉴于甲方拥有一套期房，拟将其转让给乙方，双方经过友好协商，达成以下协议：一、协议标的1. 甲方将位于______的期房转让给乙方，房屋面积为______平方米，房屋结构为______，房屋类型为______。
期房转让协议5篇
期房转让协议5篇篇1甲方（卖方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________通讯地址：___________________乙方（买方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________通讯地址：___________________鉴于甲方拥有一份未交付的期房权益，现甲方同意将此期房权益转让给乙方，乙方同意接受该转让。
为明确双方权益，特签订本协议。
第一条转让标的1.1 甲方将其所拥有的位于_______________（地址）的期房权益转让给乙方。
该期房的具体信息包括但不仅限于房屋面积、户型、交房时间等详见附件。
第二条转让价格及支付方式2.1 双方同意，期房的转让价格为人民币______元整（大写：______元整）。
此价格包含该期房的所有权益。
2.2 乙方应在协议签订后______日内将全部转让款项支付至甲方指定账户。
第三条房屋交付3.1 期房的交付时间以开发商交付时间为准。
甲方有义务在接到开发商的房屋交付通知时，及时通知乙方，并协助乙方办理房屋交付手续。
第四条权利义务4.1 甲方应保证所转让的期房权益的真实性和合法性，并保证在交接房屋时，乙方能够顺利取得房屋所有权。
4.2 乙方有义务按照协议约定支付转让款项，并在房屋交付时配合甲方办理相关手续。
4.3 在协议执行期间，如因甲方原因导致房屋无法按时交付或权益受损，甲方应承担违约责任。
第五条违约责任5.1 若乙方未按协议约定支付转让款项，应支付逾期违约金，每日违约金为未支付款项的______%。
5.2 若甲方未能履行本协议中的任何义务，包括但不限于保证期房权益的真实性、合法性以及协助乙方办理房屋交付手续等，甲方应承担违约责任，除退还乙方已支付的款项外，还需支付______元违约金。
期房转让协议合同5篇
期房转让协议合同5篇篇1甲方（出让方）：__________________乙方（受让方）：__________________鉴于甲方拥有特定的期房所有权，且有意将此期房的所有权转让给乙方。
在此，甲乙双方经过友好协商，就甲方将期房转让给乙方事宜达成如下协议：一、交易标的本合同交易的标的物为甲方合法拥有的期房，具体信息如下：1. 房产地址：_________________________。
2. 房产类型：_________________________。
3. 房屋面积：_________________________平方米。
4. 房屋户型：_________________________。
5. 期房交付时间：预计于_______年______月交付。
二、转让价格及支付方式1. 甲方同意将上述期房以人民币______元（大写：______元整）的价格转让给乙方。
2. 乙方应按照以下方式支付转让款项：（1）合同签订之日起______日内，乙方向甲方支付定金人民币______元（大写：______元整）。
（2）期房交付前______日内，乙方向甲方支付剩余款项人民币______元（大写：______元整）。
三、期房交付及所有权转移1. 期房交付时，甲方应确保房屋符合开发商交付标准，并将所有相关文件交付给乙方。
2. 期房交付后，甲方应协助乙方办理房屋所有权转移登记手续。
3. 所有权转移完成后，乙方正式取得房屋所有权。
四、违约责任1. 若甲方在期房交付前擅自处置该房产，导致乙方无法取得所有权，甲方应返还乙方已支付的所有款项，并支付相应的违约金。
2. 若乙方未按约定时间支付款项，甲方有权解除本合同，并有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。
3. 若因不可抗力因素导致本合同无法履行，双方均不承担违约责任。
五、其他事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充。
期房转让协议合同3篇
期房转让协议合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1期房转让协议合同甲方（转让方）：身份证号码：联系地址：电话号码：乙方（受让方）：身份证号码：联系地址：电话号码：鉴于甲方是所持有的房屋位于（房屋地址）的期房的合法所有人，现甲方有意将该期房转让给乙方所有，双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：第一条转让房屋基本情况1. 房屋地址：（房屋地址）2. 房屋面积：（房屋面积）3. 房屋结构：（房屋结构）4. 建筑年代：（建筑年代）第二条转让房屋权利情况1. 该期房未办理房屋所有权证，但甲方可以出具已有该期房购买合同的证明，以及其在不违反法律法规的情况下可以转让该房屋的权属证明。
第三条转让价款及交付方式1. 甲方将该期房的转让价款定为（转让价款数字）人民币整。
2. 转让价款的支付方式及时间：乙方应在签订本协议后（数字）个工作日内，一次性支付该转让价款给甲方。
第四条房屋过户手续1. 乙方应在支付完转让价款后（数字）日内，自行或委托有关部门办理该房屋的过户手续，办理过户手续的全部费用由乙方承担。
2. 若乙方无法在规定时间内办理过户手续，应当向甲方支付违约金（数字）元。
第五条转让房屋的承诺1. 甲方承诺，该期房屋的权利不存在任何形式的转让限制，无任何抵押、查封、债务等负担。
2. 甲方保证其无承诺该房屋的债务、赠与、转让或其他转让行为，没有发生过违约行为。
第六条转让房屋的风险及责任1. 转让房屋在签订本协议后的所有风险均由乙方承担，如因乙方过失导致房屋损坏或灭失，应当承担相应的赔偿责任。
2. 乙方应妥善保管该房屋相关文件和证明，如因乙方过失导致文件丢失或损坏，应当承担相应的法律责任。
第七条其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至乙方办理完房屋过户手续时终止。
2. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
甲方：乙方：签字：______ 签字：______日期：______ 日期：______篇2期房转让协议合同第一条转让方甲方为房屋所有人，乙方为购房人，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，就甲方位于___________地区___________小区____幢____号楼____房的期房进行转让，达成本协议。
期房转让协议合同3篇
期房转让协议合同3篇篇1期房转让协议合同一、甲方：（出让方）：身份证件号码：联系地址：电话：乙方：（购买方）：身份证件号码：联系地址：电话：鉴于甲方是房屋的合法所有权人，乙方愿意购买甲方的房屋，甲乙双方在平等自愿的基础上达成以下协议：第一条买卖标的及金额甲方同意将其位于_______的（房屋地址）的期房，转让给乙方，乙方同意受让。
第二条交付及接受1、甲方应在本协议签订之日起____日内办理相关手续，办理完毕后立即通知乙方，乙方应在___日内到指定地点接收房屋。
2、乙方接收后，应及时缴纳房屋的剩余款项，甲方应出具房屋所有权证书及相关手续文件给乙方。
第三条房屋交付标准1、房屋的建筑结构和质量应符合国家有关标准，房屋的风格、格局和设施设备应与销售资料一致。
2、房屋内外应当完整，无破损，房屋外观及公共绿化应良好，乙方接收后如发现问题，应及时通知甲方并要求补救。
第四条价格和付款方式1、房屋总价为_______（大写），首款为_______，剩余款项应在房屋交付时一次性支付。
2、乙方应及时支付房屋转让所需的税费和过户手续费，甲方与乙方应平摊过户手续费。
第五条房屋权属及风险1、转让房屋当事人均为合法房屋权属，未被查封、冻结或以其他形式受到限制。
2、房屋一旦交付给乙方，房屋的所有权及风险即刻转移给乙方，乙方应承担房屋的保管、维修等义务。
第六条违约责任1、若一方未按本协议的约定履行义务，应承担相应的违约责任，产生的损失由违约方承担。
2、对于由一方原因导致的交付延迟，造成交付后续手续问题的，应由违约方赔偿对方的损失。
第七条法律适用及争议解决本协议适用中华人民共和国法律，因本协议引起的争议应协商解决，协商不成时提交有关法院解决。
第八条其他事项本协议自双方签字盖章之日起生效，并在双方盖章后各留存一份有效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上是一则关于期房转让协议合同的范本，具体协议内容可根据实际情况进行调整和修改。
期房转让协议书6篇
期房转让协议书6篇第1篇示例：期房转让协议书甲方：（转让方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方拥有的位于（房屋地址）的期房进行转让事宜，达成如下协议：一、转让房屋概况1.1 转让房屋坐落于（房屋地址），房屋总建筑面积为（XX）平方米，共有（X）间卧室、（X）间客厅、（X）间卫生间和（X）间厨房。
1.2 转让房屋为期房，目前尚未办理产权证明手续，但受到国家法律保护。
1.3 转让房屋的转让价款为人民币（大写）（￥XX）元整。
二、转让条件2.1 甲方转让房屋给乙方，乙方购买接受房屋并支付全部价款后，甲方自愿将房屋所有权转让给乙方。
2.2 乙方购买接受房屋后，应自行承担相关税费、过户手续费等费用。
2.3 甲方保证房屋权属清晰，不存在债务、纠纷等瑕疵，若有法律诉讼，由甲方承担一切法律责任。
三、交付与过户3.1 甲方与乙方协商一致后，自行前往房屋所在地的房地产交易中心或相关部门办理房屋过户手续。
3.2 乙方应在确认无误后，支付全部价款给甲方。
3.3 房屋过户手续完成后，甲方应立即将过户手续办理完毕的证据交给乙方。
四、保证及承诺4.1 甲方承诺，房屋权属真实合法，不存在任何纠纷，未受到任何法律限制。
4.3 乙方在接受房屋后，享有对房屋的合法所有权，并有权要求甲方提供相关权属证明及过户手续。
五、违约与解决方式5.1 甲、乙双方承诺严格履行本协议，若一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担一切违约责任和赔偿损失。
5.2 若本协议发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交有管辖权的人民法院裁决。
六、其他事项6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完毕义务后终止。
6.2 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）甲方签字：__________ 乙方签字：__________以上为期房转让协议书内容，双方应仔细阅读并确认无误后签字盖章，确保双方权益不受损害。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：TQC/K898期房转让合同完整版
In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
期房转让合同完整版
下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权
益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本
文书即成为复原合作场景的主要依据。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要
对其进行修改。
甲方：
乙方：
鉴于：甲方在___ 市__ 路__号购买住宅(期房)___ (项目名称)一套房屋，具体房号为：栋单元号房。
该房目前尚未建成，未具备交易条件。
甲、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，以资共同遵守。
一、甲方愿将以其名义购买的住宅___ 市__ 路__号___ (项目名称) 栋单元号房
(以下简称该房) 转让给乙方。
二、该房售价为每平方米元，总价款为元。
三、该房屋双方议定由甲方转让给乙方，乙方支付该房的首付人民币万元(￥)，在签定协议后的两天内支付甲方转让费人民币万元(￥)中的万元，其余款项待更改名字后当日付清。
四、该房的购房款全部由乙方支付，以甲方名义直接付给开发商，由乙方收执收款凭证。
五、该房盖到二层交全额的时候后，甲方必须协助乙方办理更名手续。
六、本协议签订后，该房屋如有应缴纳的一切税、费，概由乙方负责。
本协议
发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。
八、甲方如不按协议规定将该房屋过户给乙方，乙方有权按以下第种方式要求甲方承担责任：
1、乙方不能取得该房所有权，甲方必须将该房拍卖，拍卖所得的款项，优先支付乙方支付给开发商购房款和给甲方的万元转让费后，余款作为甲方给乙方的赔偿金。
甲方不能从该房获得任何收益。
九、乙方不能按期支付购房款的，乙方自行承担责任。
十、甲方保证其转让给乙方的房屋，产权清楚，绝无其他项权利设定或其他纠纷。
乙方得到该房后，如该房屋产权有纠
葛，致影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。
十一、交屋时，乙方发现房屋构造或设备不符合交付要求，经鉴定属实，甲方应于1个月内予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，费用由甲方承担。
如修理仍达不到协议约定的要求，乙方得解除协议，解约时，甲方除返还全部房价款后，并按本协议第八条规定承担违约责任。
十二、房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)所有权属于国家。
乙方取得上开房屋占有相应比例的土地使用权，并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。
十三、本协议的附件与协议有同等效力。
十四、本协议一式份，甲乙方各执份。
十五、本协议甲乙双方签字生效。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____
_____年____月____日_____年____月____日
本处可输入公司或团队名字
THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION。