建筑工程中监理委托合同(一)示范文本
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)GF-2012-0202甲方（委托人）：【甲方名称】乙方（监理人）：【乙方名称】鉴于甲方拟进行以下工程的设计、施工等工作，甲乙方根据有关法律、法规和管理办法，通过友好协商，就工程监理事宜达成如下协议：一、监理范围及任务1.1 监理范围：【详细描述监理范围，包括但不限于工程的设计、施工、验收、质量控制、安全管理等内容】1.2 监理任务：【具体监理任务，例如审核设计文件、检查施工过程、监督质量验收等】二、监理工作方式及要求2.1 工作方式：【详细描述监理工作方式，包括但不限于现场检查、资料审查、会议讨论等】2.2 工作要求：【监理工作的具体要求，例如按时提交报告、保密工程信息等】三、费用及支付方式3.1 监理费用：【详细列明监理费用的计算方法和金额】3.2 支付方式：【描述监理费用的支付方式和时间节点】四、保密条款4.1 保密义务：【明确甲乙双方对工程信息及商业秘密的保密义务】4.2 违约责任：【说明违反保密义务的责任承担方式及赔偿标准】五、争议解决5.1 争议解决方式：【列明争议解决方式，例如友好协商、仲裁等】5.2 仲裁委员会：【指定仲裁机构及其联系方式】5.3 法律适用：【适用的法律法规】六、协议变更和终止6.1 协议变更：【明确协议变更的方式和条件】6.2 协议终止：【协议终止的情况及终止方式】七、其他条款7.1 附则：【补充说明其他相关事宜】附件列表：1. 工程设计文件2. 施工合同3. 质量验收记录4. 监理报告法律名词及注释：1. 合同：指根据法律关系双方的协议建立的权利义务关系。
2. 监理：指对建设工程的设计、施工等活动进行监督和管理的行为。
3. 委托人：指工程监理的委托方，即甲方。
4. 监理人：指受委托对工程进行监督和管理的一方，即乙方。
5. 施工合同：指承包商与甲方签订的承担施工任务的合同。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 施工延期：当施工方无法按时完成工程时，应及时与甲方沟通，协商合理的延期方案。
建设工程委托监理合同范本5篇
建设工程委托监理合同范本建设工程委托监理合同范本5篇现今社会公众的法律意识不断增强，任何不符合法律的合同已然不再是旧时人们所认为的必须遵守，它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？这里给大家分享一下关于建设工程委托监理合同范本，方便大家学习。
建设工程委托监理合同范本精选篇1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)身份证号码：甲方现将_____工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方，根据甲乙双方多次共同协商，在平等一致的基础上，本着双方互惠互利的原则，达成本合同条款，供双方遵照执行。
第一条：工程概况：1、工程名称：____________________。
2、工程地点：____________________。
第二条：承包范围：发包方所提供的施工图中所含_____车库_____工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作内容。
第三条：工期：(一)开工日期：_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
(二)竣工日期：_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
第四条：工程价款：1、分部分项工程单价如下：独立基础：基础土石方分项工程页岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
人工挖孔桩：土方_____元/立方米，页岩_____元/立方米，板石(需要水钻施工)_____元/立方米，土方中孤石按实际方量_____元/立方米。
安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。
同时涵盖但不限于以下具体工作内容：(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
(4)场内排水工作。
(5)施工用脚手架的搭拆。
工程建设委托监理合同示范文本(5篇)
工程建设委托监理合同示范文本（5篇）工程建设委托监理合同示范文本（篇1）发包人（全称）：_____________________________承包人（全称）：______________________________根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部，国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规，自愿、平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就_____________工程协商签订合同，共同信守。
第一条、工程事项1.1工程名称：_______________________________________；1.2工程地点：_______________________________________；1.3工程内容：_______________________________________；1.4工程开竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。
第二条、工程承包范围2.1承包范围：乙方包工，包料。
第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。
3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施工。
第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工，保证按期完工。
4.2施工中做到文明施工，严格按照安全标准组织施工。
4.3乙方编制施工方案，由甲方审定后实施。
4.4乙方保证按图施工，不得私自变更甲方图纸，如需更改必须与甲方沟通协商。
第五条、工程造价和结算5.1工程总价：大写_________________________________。
5.2结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方__________元为预付款。
5.3乙方材料及工人进场再付工程款_______%大写__________元5.4工程全部结束验收合格后，甲方向乙方付清余款。
GF-2012-0202_建设工程监理合同(示范文本)
（ＧＦ－2012－0202）建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人（全称）：监理人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：；2. 工程地点：；3. 工程规模：；4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书；2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4. 专用条件；5. 通用条件；6. 附录，即：附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。
五、签约酬金签约酬金（大写）：（¥）。
包括：1. 监理酬金：。
2. 相关服务酬金：。
其中：（1）勘察阶段服务酬金：。
（2）设计阶段服务酬金：。
（3）保修阶段服务酬金：。
（4）其他相关服务酬金：。
六、期限1. 监理期限：自年月日始，至年月日止。
2. 相关服务期限：（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1. 订立时间：年月日。
2. 订立地点：。
3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)正规范本(通用版)
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)1. 合同概述本合同是由甲方（建设工程的委托人）与乙方（建设工程的监理人）就委托乙方监理甲方的建设工程项目而订立的合同。
本合同旨在规范甲乙双方的权利和义务，确保建设工程的质量、进度和安全。
2. 合同条款2.1 项目信息项目名称：_____________________项目地点：_____________________项目规模：_____________________工期要求：_____________________2.2 委托监理内容甲方委托乙方负责监理工程内容：•工程质量的监督和检验；•施工进度的监控和管理；•施工方案的审批；•工程变更和索赔的审核；•施工过程中的安全监督；•其他与建设工程监理相关的工作。
2.3 监理费用甲方应向乙方支付的监理费用为人民币_____________________（大写：_____________________）。
监理费用的支付方式和时间如下：•监理费用的支付方式：_____________________•监理费用的支付时间：_____________________2.4 监理义务乙方应遵守监理义务：•严格按照国家相关法律、法规和标准进行监理，并保证监理工作符合建设工程的要求；•监督施工单位的工程质量，及时发现并整改质量问题；•监督施工进度，确保项目按时竣工；•审批施工方案，确保施工方案符合法律法规和工程要求；•审核工程变更和索赔申请，保证变更和索赔合理合法；•监督施工过程中的安全工作，确保施工安全；•及时向甲方提供建设工程的进度、质量和安全情况的监理报告。
2.5 甲方责任甲方应遵守责任：•向乙方提供建设工程的相关资料、文件和图纸，并保证其真实、准确；•协助乙方履行监理职责，提供必要的配合和支持；•及时支付乙方的监理费用；•对乙方提供的监理报告进行及时确认。
2.6 保密条款甲乙双方应对双方在履行本合同过程中所知悉的商业秘密、技术秘密和个人隐私等进行保密，除非经双方协商一致或法律法规规定，否则不得向第三方披露。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)第一章总则第一条合同目的根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为明确建设工程监理服务方与甲方之间的权利义务关系，规范建设工程监理服务，保障工程质量和安全，依法独立公正进行监理，特制订本合同。
第二条合同定义1.建设工程监理：指甲方雇佣监理人员，对建设工程的施工进行全程监督、检查和控制，确保工程按照合同约定的质量、安全、进度和造价要求进行。
2.监理人员：指由甲方委托的具有相应资质和条件的机构或个人，负责承担建设工程监理的全过程工作。
3.甲方：本合同中指建设工程的业主或者委托代表甲方的单位。
以下简称“甲方”。
4.监理服务方：指甲方在本合同中承担监理工作的单位或个人。
以下简称“监理服务方”。
第三条合同补充本合同的所有附件和补充文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第二章服务内容第四条监理范围1.监理服务方应对建设工程施工过程中的质量、安全、进度和造价等进行全程监理。
2.监理服务方应根据本合同的约定，进行监理计划、监理文件的编制和监理报告的撰写。
3.监理服务方应及时向甲方提出建议和意见，并配合乙方解决在工程实施过程中出现的问题和纠纷。
第五条监理义务1.监理服务方应按照“对事不对人”的原则，履行监理职责，保持独立性和公正性。
2.监理服务方应及时到场，对建设工程的施工情况进行监理，并提供监理意见和建议。
3.监理服务方应配合甲方对工程质量和进度进行定期检查和验收。
4.监理服务方应及时向甲方报告建设工程施工中出现的问题和纠纷。
5.监理服务方应确保建设工程合同的履行情况，并向甲方提供法律咨询和法律支持。
第三章合同履行第六条合同变更1.合同变更应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
2.若因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并采取合理措施解决。
建设工程监理合同(示范文本)
建设工程监理合同(示范文本) 第一部分协议书委托人（全称）：监理人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：；2工程地点：；3工程规模：；4工程概算投资额或建筑安装工程费:。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条中的定义与解释相同.三、组成本合同的文协议书；2中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3投标文（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)；4专用条；通用条；6附录,即：附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名:，身份证号码：,注册号：。
五、签约酬金签约酬金(大写）：(￥)。
包括：监理酬金:。
2相关服务酬金：.其中：（1)勘察阶段服务酬金：.（2）设计阶段服务酬金：。
（3)保修阶段服务酬金：.（4）其他相关服务酬金：。
六、期限监理期限：自年月日始，至年月日止。
2相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止.（3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（4)其他相关服务期限自年月日始，至年月日止.七、双方承诺监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立订立时间：年月日.2订立地点：。
3本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。
委托人：（盖章）监理人：（盖章）住所:住所:邮政编码:邮政编码:法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人：（签字)的代理人：（签字）开户银行:开户银行：账号：账号：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：第二部分通用条1定义与解释1定义除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：11“工程"是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
最新建筑工程委托监理合同范本
最新建筑工程委托监理合同范本根据最新建筑工程委托监理合同范本，本合同由甲方（建设单位）和乙方（监理单位）共同签署，旨在明确双方的权利和义务，规范建筑工程的监理工作。
以下为合同正文：第一条委托内容1.1 甲方委托乙方对其位于（建筑工程地点）的（建筑工程名称），进行监理工作。
1.2 建筑工程的主要内容包括（列明主要工程内容）。
第二条服务范围2.1 乙方应当对建筑工程的施工过程进行全程监理，确保工程质量符合相关标准和规范。
2.2 乙方应当及时向甲方报告工程进度、质量、安全等情况，协助解决工程中出现的技术问题。
第三条服务费用3.1 甲方应当按照合同约定的方式和时间向乙方支付监理服务费用。
3.2 监理服务费用为（具体金额），支付方式为（一次性支付、分阶段支付等）。
第四条质量保障4.1 乙方应当遵守相关法规和标准，对建筑工程的质量进行监督和把关。
4.2 如发现工程质量存在问题，乙方应及时向甲方汇报并提出整改建议。
第五条安全防护5.1 乙方应当在监理工作中重视施工现场的安全防护工作，并及时提出改进建议。
5.2 甲方应当配合乙方开展安全检查和评估工作，确保施工现场的安全。
第六条终止与解约6.1 任何一方应在书面通知对方的情况下，提前30天解除本合同。
6.2 如因一方违反合同规定给对方造成损失，违约方应对受害方进行赔偿。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章起生效，至合同约定的监理期限结束时终止。
7.2 未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（建设单位）：________________________乙方（监理单位）：________________________签署日期：________________________以上为最新建筑工程委托监理合同范本，双方应切实履行各自的责任，并维护合同的有效性。
愿双方合作愉快，共同推动建筑工程的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程中监理委托合同（一）示范文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
建筑工程中监理委托合同（一）示范文
本
使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
监理合同协议书
本合同书委托方为：______
（以下称“甲”方）
被委托监理方为：_______工程咨询监理公司
（以下称“乙”方）
甲方委托乙方，按本合同书要求进行：______工程项目
的施工监理，监理范围___质量控制、进度控制和投资控制
工作。
服务期限为____年__月至____年__月。
总费用为：
____万元。
乙方接受甲方委托，签定本合同书。
本合同书（协议书连同合同一般条款、特殊条款与附
录，称为“本合同书”）经合同双方法定代表人或代理人
签字，并加盖本单位公章后生效，合同双方各持合同正本壹份和副本四份，副本报送监理主管部门和其他有关单位。
本合同书签于：____年__月__日地点：_____
甲方（公章）：________乙方（公章）：____
法定代表人：_________法定代表人：_____
地址：____________地址：________
电话：____________电话：________
电挂：____________电挂：________
邮编：____________邮编：________
开户银行：__________开户银行：______
帐号_____________帐号_________
合同一般条款
第一条
甲乙双方的监理依据是_________。
第二条
甲乙双方共同遵守合同书，并按本合同书开展监理工作。
第三条
甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使甲方赋予的权力并对甲方负责。
第四条
本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中详细说明。
第五条
本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D中详细说明。
第六条
在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。
双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。
双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同组成部分，具有合同效力。
双方联系的具体规定（代表、地点、方式等）在特殊条款中订明。
第七条
本合同书的开始、完成与变更。
7.1按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。
7.2监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
7.3监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限内完成服务。
7.4如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。
为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
7.5如本合同书需延长（不可抗力等），甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。
7.6合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。
第八条
甲方的权力与责任。
8.1甲方依据监理合同对乙方的工作进行督促和检查。
8.2甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进展，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至解除合同。
甲方主张解除合同，应通知乙方。
合同自通知到达乙方时解除。
乙方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认合同效力。
8.3对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。
8.4甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。
甲方应按附录C按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。
8.5甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。
同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。
8.6甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。
8.7甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交给他的需甲方决策的报告、文件等作出决定。
8.8甲方依据附录D按时支付乙方监理费用。
第九条
乙方权力与责任。
9.1乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责
任。
9.2乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。
9.3在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内的发生费用，由乙方承担；超出监理服务责任并发生费用，应得甲方书面同意后，由甲方承担费用。
9.4乙方按附录C按时自带规定的设备、材料和设施。
具体使用协议在附录C中规定。
9.5乙方必须按附录E规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。
其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。
甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。
9.6监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。
为保证利于监理的有效实施，乙方可在这期限内作出合理调整。
若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。
9.7乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工令权。
9.8乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。
乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回报等报酬和非直接支付。
9.9乙方在监理的过程中，负有保密义务，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。
第十条
调解与仲裁
在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首
先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端；若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端；若调解无效，任何一方均可依法要求仲裁。
在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。