勘察合同通用范本
勘察设计合同范本一6篇
勘察设计合同范本一6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供勘察设计工作，经双方友好协商，达成如下协议：第一条合同背景及目的本合同基于甲方对乙方在相关领域的专业能力和经验的信任，聘请乙方进行特定的勘察设计工作。
目的是确保项目顺利进行，明确双方权益，提高合同履行的效率。
第二条工程概况及内容1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 勘察设计的范围、内容及标准：[具体内容和标准]（具体内容包括但不限于地质勘察、方案设计等）。
第三条合同总价及付款方式1. 本合同的总价为人民币大写：[合同金额汉字大写]（小写：[合同金额]元）。
该费用包含但不限于乙方完成本合同第二条约定内容的所有费用。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方总金额的XX％作为预付款；（2）工程进行至XX％时，支付XX％工程进度款；（3）工程竣工验收合格后XX天内付清余款。
3. 乙方需在收到款项后提供相应的正规发票。
第四条履行期限及进度安排1. 本合同的履行期限为自合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。
2. 进度安排需双方根据工程实际情况共同商定并签署补充协议。
若因甲方原因导致工期延误，则履行期限相应顺延。
若因乙方原因造成工期延误，乙方需承担违约责任。
具体违约条款见本合同第十六条。
第五条质量标准与验收方式1. 乙方应按照国家相关技术标准以及合同约定的内容进行勘察设计，确保质量达标。
篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供勘察、设计服务，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、项目概述及范围本合同涉及项目名称为：[项目名称]。
勘察设计合同范本5篇
勘察设计合同范本5篇第1篇示例：勘察设计合同是指委托方与设计单位之间签订的关于勘察设计工作的合同。
该合同是规范双方权利义务关系的重要依据，是保障勘察设计工作顺利进行的重要文件。
以下是一份关于勘察设计合同的范本，供参考：勘察设计合同甲方（委托方）：法定代表人（或负责人）：地址：电话：乙方（设计单位）：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方进行勘察设计工作，达成如下协议：一、工作内容1.1 乙方接受甲方的委托，进行相关勘察设计工作，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等工作内容。
1.2 工作地点：甲方提供具体工作地点，并保障乙方工作的顺利进行。
1.3 工作时间：甲、乙双方在签订合同后立即开始工作，工作期限为______天/月。
二、价格及支付方式2.1 甲方应按照合同约定支付设计费用，设计费用为______元。
2.2 设计费用支付方式：甲方应于合同签订之日起______日内支付____%的预付款，其余款项应当在设计工作完成验收合格后一次性支付。
2.3 设计费用不包括勘察设计变更、施工图审查及其他额外服务费用，若有额外费用产生，应根据实际情况再次协商确定。
三、工作质量与验收标准3.1 乙方应严格按照合同约定完成工作内容，保证工作质量符合国家相关标准和法规。
3.2 甲方有权对乙方完成的勘察设计工作进行验收，如发现不符合要求的情况，乙方应承担相应责任并进行整改。
四、保密条款4.1 甲、乙双方应妥善保管与工作相关的技术资料和商业机密，不得向第三方透露或泄露。
4.2 保密期限：本合同自签订之日起生效，保密期限为______年。
五、违约责任5.1 若任何一方未按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的经济损失。
5.2 如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方互不承担责任，但应及时通知对方，并尽最大努力减少损失。
六、其他事项6.1 本合同未约定事项，由双方协商确定。
工程勘察合同范本5篇
工程勘察合同范本5篇篇1工程勘察合同范本一、合同双方甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：乙方：（勘察方）地址：法定代表人：电话：二、合同对象甲方委托乙方为其进行工程勘察，具体项目名称、位置、内容等由甲方提供。
三、服务内容1. 乙方承诺按照甲方的要求进行必要的场地勘察，并对勘察到的数据进行分析和整理。
2. 乙方应向甲方提交详细的勘察报告，包括现场勘察情况、数据分析结果、提出的建议等。
3. 乙方应按时完成勘察任务，并与甲方保持良好的沟通和合作关系。
四、勘察费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定的时间及要求支付相应的勘察费用。
2. 勘察费用包括勘察人员的工资、出差费用、设备租赁费用等。
3. 如因勘察过程中需要额外费用，应由甲方另行支付。
五、保密条款1. 乙方保证对甲方提供的信息和数据严格保密，不得泄露给第三方。
2. 许可期满或合同终止后，乙方应及时销毁相关资料，并不得继续利用。
3. 若因乙方泄密导致甲方损失的，乙方应承担相应的法律责任。
六、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定的时间完成勘察任务，应承担相应的违约责任。
2. 若因乙方过错导致勘察数据不准确或损害甲方利益的，乙方应按照法律规定承担赔偿责任。
七、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。
2. 本合同一式两份，双方各持一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：日期：日期：篇2工程勘察合同范本一、甲方：（委托方）地址：______________________联系人：____________________电话：_____________________二、乙方：（勘察单位）地址：______________________联系人：____________________电话：_____________________三、勘察范围：1. 项目名称：_____________________________2. 项目地点：_____________________________3. 勘察内容：包括但不限于地质、地形、水文、气象等方面的勘察内容4. 勘察工期：从合同签订之日起，至_____________________四、勘察费用：1. 勘察费用总额：____________________元2. 支付方式：甲方应当在签订合同后的3个工作日内支付总额的50%作为预付款，剩余款项应在勘察工作完成后15个工作日内支付完成。
勘察设计合同范本7篇
勘察设计合同范本7篇第1篇示例：勘察设计合同范本甲方：___________ （以下简称甲方）地址：___________法定代表人：___________联系方式：___________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方友好协商一致，就勘察设计事宜达成如下合同：一、项目名称：________________________四、勘察设计范围：包括但不限于土地测量、工程测量、设计方案编制等内容。
五、工作时间：本合同自签订之日起生效，至勘察设计任务完成之日止。
六、委托费用：根据具体项目情况商议确定，支付方式约定如下（一次性付清、分期付款等）。
七、双方权利和义务：1. 甲方的权利和义务：（1）提供项目的相关资料和要求；（2）及时支付委托费用；（3）对勘察设计过程中的相关问题进行沟通和协助解决。
八、合同变更：任何一方需变更合同内容时，应当经双方协商一致，并以书面形式修改合同。
九、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担相应的法律责任。
违约方应当赔偿对方因此造成的损失。
十、争议解决：本合同的解释和执行均适用中国法律。
双方如有争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院裁决。
十一、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
签订日期：___________以上为双方友好合作的勘察设计合同范本，双方共同遵守，确保项目的顺利进行。
感谢双方的信任与支持，期待合作愉快，取得良好的合作成果。
第2篇示例：勘察设计合同范本甲方：（委托人）地址：（详细地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系电话）鉴于甲方有意对（项目名称）进行勘察设计工作，乙方具有相关专业技术和经验，双方遵循公平、诚信的原则，经双方友好协商，就有关事项达成如下合同：第一条项目名称本合同任务为（项目名称），详细地址为（详细地址）。
第二条任务内容1.由乙方对项目进行勘察设计，包括但不限于勘察、设计、预算和报告等工作内容。
勘察设计合同范本一6篇
勘察设计合同范本一6篇篇1勘察设计合同范本一甲方（委托人）：______ 公司乙方（被委托人）：______ 设计公司鉴于甲方拟委托乙方进行相关项目的勘察设计工作，双方经友好协商，就相关事宜达成如下合同：一、项目基本情况1. 项目名称：______2. 项目地址：______3. 勘察设计范围：______4. 勘察设计内容：包括但不限于规划设计、方案设计、施工图设计等相关工作。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为______万元人民币（大写：______元整）。
2. 甲方应于签订合同时支付合同总金额的______%作为首期款，在勘察设计完成后，甲方应支付剩余款项。
三、勘察设计工作进度及完成时间1. 乙方应在签订合同后______天内开始勘察设计工作。
2. 勘察设计工作应在______个月内完成。
3. 完成勘察设计工作后，乙方应提交勘察设计成果，甲方应在______天内验收。
四、双方权利与义务1. 乙方应按照相关法律法规和标准进行勘察设计工作，确保勘察设计方案合理、科学、符合国家规定。
2. 甲方应提供项目相关资料和必要条件，并协助乙方开展勘察设计工作。
3. 如有合同变更或补充协议，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
五、违约责任1. 若一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 若因一方原因导致项目不能按时完成，由违约方承担延期责任。
六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解。
2. 若经协商仍不能解决，可向人民法院进行诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章起生效。
甲方（盖章）：______ 公司法定代表人：______日期：______乙方（盖章）：______ 设计公司法定代表人：______日期：______以上为关于勘察设计合同范本一的内容，双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保项目进展顺利完成。
建设工程勘察设计合同书通用范本5篇
建设工程勘察设计合同书通用范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要就[具体工程项目名称]进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，按照有关法律法规的规定，就本次工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察设计范围（一）工程名称：[具体工程名称]。
（二）工程地点：[具体地点]。
（三）勘察设计的范围和内容：（详见附件）。
（四）勘察设计的阶段和要求：（按照项目实际情况填写）。
二、合同价款及支付方式（一）本合同总金额为人民币（大写）[金额汉字大写]（小写）[金额数字小写]。
此费用为甲方支付给乙方进行本次工程勘察设计的全部费用。
支付方式根据工程进展情况分期支付。
具体支付时间和金额如下：1. 合同签订后XX日内，甲方向乙方支付总金额的XX%作为预付款；2. 勘察设计工作完成并经甲方确认后XX日内，甲方向乙方支付剩余款项。
（二）如因甲方原因导致工程勘察设计工作无法按时完成，甲方应按实际完成的工作量支付相应费用。
（三）乙方在完成勘察设计工作后应提供正规发票，甲方在收到发票后按照约定支付款项。
三、勘察设计周期及进度安排（一）乙方应根据甲方的要求，制定详细的勘察设计周期和进度计划，并提交甲方确认。
（二）乙方应按照确认后的进度计划进行勘察设计，确保按时完成。
如遇特殊情况需调整进度计划，应提前与甲方协商并取得甲方的同意。
（三）甲方有权对乙方的进度计划进行调整和修改提出建议和要求，乙方应积极响应并配合实施。
（四）由于乙方原因导致勘察设计工作未能在约定时间内完成，乙方应承担违约责任。
四、技术标准及质量要求（一）乙方应按照国家和地方现行的相关工程技术规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
工程勘察设计合同范本5篇
工程勘察设计合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程勘察设计合同范本一、合同签订方甲方（委托方）：（公司名称/姓名）、法定代表人/委托人：（姓名）、职务：（职务）、联系地址：（地址）、联系电话：（电话）、传真：（传真）、邮编：（邮编）乙方（承接方）：（公司名称/姓名）、法定代表人/负责人：（姓名）、联系地址：（地址）、联系电话：（电话）、传真：（传真）、邮编：（邮编）二、合同内容1、甲方委托乙方对以下工程（具体项目名称）进行勘察设计工作，工程地址为（具体地址），包括但不限于：（1）工程概况、项目背景等基本情况的了解（2）现场勘察、测量等工作（3）设计方案的制定、论证（4）编制施工图纸、规划报告等相关文件（5）其他甲方委托的有关工程勘察设计工作2、乙方接受甲方的委托，按照约定的时间、质量、费用完成上述工程的勘察设计工作。
在工作过程中，乙方有义务遵守国家相关法律法规和技术标准，确保设计方案的科学性和合理性。
3、乙方在勘察设计工作中产生的所有知识产权、著作权等相关权益，均属于乙方所有。
甲方不得擅自使用、转让或者复制乙方的相关设计成果。
4、甲方应当按照约定的时间和支付方式按时支付乙方的勘察设计服务费用。
如因甲方原因导致支付延迟，甲方需承担相应的违约责任。
5、双方均有权利在合同有效期内对合同内容进行补充、变更，但需经双方协商一致确定，并签署书面补充协议。
三、合同违约处理1、如因乙方原因导致勘察设计工作无法按时完成或者未能达到约定的质量标准，乙方需承担相应的违约责任。
甲方有权要求乙方继续完善工作，或者要求退还一部分服务费用。
2、如因甲方原因导致支付延迟或者提供了虚假资料等不履行合同义务的情况，甲方需承担相应的违约责任。
乙方有权暂停工作，要求甲方补足费用或者赔偿损失。
四、其他事项1、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为____年。
合同履行期间如需终止，需提前一个月书面通知对方，经双方协商一致解除合同。
勘察设计专用合同5篇
勘察设计专用合同5篇篇1勘察设计专用合同一、甲方（委托方）：_________ 二、乙方（设计方）：_________鉴于甲方拟建设项目（以下简称“工程项目”），为了确保工程质量，保障工程的实施顺利进行，甲、乙双方依据《中华人民共和国建设工程合同法》及相关法规，经友好协商，就委托乙方进行勘察设计工作，现就如下事宜达成如下协议，以资共同遵守：一、委托内容1. 甲方委托乙方承担工程项目的勘察设计工作，包括但不限于土地勘察、地质勘察、设计图纸绘制等内容。
2. 乙方应当对勘察设计工作的成果承担法律责任，确保勘察设计的准确性和可行性，并在勘察设计过程中保护甲方的权益。
3. 乙方应当按照国家相关标准和规定进行勘察设计工作，认真履行职责，保证工程项目的安全和质量。
二、合同费用1. 甲方应当按照勘察设计工作的进度及质量支付相应的合同费用给乙方。
2. 乙方应当按照双方约定的工作进度进行勘察设计工作，确保按时完成，并保证勘察设计成果的质量。
3. 如乙方未按时完成合同约定的勘察设计工作，甲方有权要求乙方依照约定支付违约金。
三、保密条款1. 双方在履行合同过程中，应当保护对方的商业秘密和相关信息，不得向第三方透露。
2. 双方在合同终止后，应当将相关的勘察设计材料和资料归还给甲方，并不得擅自使用或泄露。
3. 如因一方违反保密条款造成对方损失的，违约方应当承担赔偿责任。
四、合同变更1. 本合同如需变更，须经双方协商一致，并签署书面协议后生效。
2. 双方变更合同内容应当尊重原合同的基本原则，维护双方的合法权益。
3. 合同变更如涉及费用调整，应当及时进行核算，并书面协商确定。
五、争议解决1. 在履行合同过程中，如双方发生争议，应当协商解决。
2. 如协商未能达成一致意见，可向有关部门或仲裁机构申请仲裁解决。
3. 仲裁裁决是终局的，双方应该遵守裁决结果。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程项目完工验收合格之日终止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内部编号：AN-QP-HT334版本/ 修改状态：01 / 00The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, AndDefines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract.甲方：__________________乙方：__________________时间：__________________勘察合同通用范本勘察合同通用范本使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。
资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。
工程名称：__________工程地点：__________合同编号：__________（由勘察人编填）勘察证书等级：__________发包人：__________勘察人：__________签订日期：__________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局二○○○年三月发包人__________________________________ 勘察人__________________________________ 发包人委托勘察人承担___________________________________________________________任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：___________________________1.2工程建设地点：_________________________1.3工程规模、特征：________________________1.4工程勘察任务委托文号、日期：__________________1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：________________1.6承接方式____________________________1.7预计勘察工作量：________________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于____年____月____日开工，____年____月____日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准__________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为____元（大写__________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金，计____元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____％时，向勘察人支付预算勘察费的____％的工程进度款，计____元；勘察工作外业结束后__天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____％，计____元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，关承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费____元。
5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付____元计算加班费。
5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____％。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费计_____元；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。
6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条其它约定事项：__________第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_____仲裁委员会仲裁。
发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式__份，发包人__份、勘察人__份。
发包人名称：勘察人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证意见：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期：年月日可在此位置输入公司或组织名字You Can Enter The Name Of The Organization Here。