小工程施工合同书范本
小工程施工合同书范本4篇
小工程施工合同书范本4篇篇1小工程施工合同书范本甲方（发包人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟对小工程进行施工，乙方愿意承担该小工程的施工任务，双方经友好协商达成如下合同：第一条项目名称本合同项目名称为：第二条项目内容1.本项目的施工内容包括但不限于（列举具体项目内容）：2.施工地点：第三条施工标准本合同项目的施工标准符合国家相关规定及甲方的实际要求。
第四条施工期限1.本项目的施工期限为自（具体日期）起至（具体日期）止。
2.在不可抗力及合同双方同意的其他情况下，施工期限可顺延；若因乙方原因导致施工延误，乙方应承担相应违约责任。
第五条施工费用1.本项目的总费用为（具体金额），双方同意按照实际施工情况进行结算。
2.甲方应于施工合同签订后支付首期款项（具体金额），余款在工程完工并经甲方验收合格后支付。
3.如因不可抗力、政府行为等原因导致超出费用，乙方须提前告知甲方，并取得甲方同意后支付。
第六条施工质量及验收1.乙方应按本合同约定的施工标准完成工程，并保证工程质量符合国家相关规定。
2.工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收。
甲方对工程进行验收后，如发现问题，乙方应承担相应责任，并在规定时间内完成整改。
第七条保修期1.本工程自验收合格之日起保修一年。
2.在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应免费维修。
第八条违约责任1.若一方未履行本合同义务或违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
2.违约方应赔偿对方因违约造成的损失，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费用等。
第九条知识产权1.在工程过程中，乙方所使用的图纸、设计方案等知识产权归甲方所有。
2.乙方应对甲方提供的技术资料等保密，并未经甲方同意不得向第三方泄露。
第十条合同变更1.本合同经双方协商一致可以进行变更。
2.合同变更应采用书面形式，并由双方签字或盖章生效。
第十一条司法管辖本合同的履行、解释及争议应当适用中华人民共和国法律，并提交（具体地点）人民法院解决。
小工程施工合同书范本5篇
小工程施工合同书范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲、乙双方就本工程的建设施工事宜，经过友好协商，达成如下协议，以兹信守。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（包括具体施工事项、工程量等）4. 工程造价：____________________（工程总造价）二、工期1. 工程开工日期：自本合同签订之日起第____日开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起____天内完成。
三、工程质量与验收1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
甲方应在接到通知后的____天内组织验收。
3. 如工程质量不符合约定，乙方应负责无偿修理并承担由此造成的损失。
四、工程价款支付1. 本合同签订后，甲方在收到乙方提供的发票后____天内支付工程总造价的____%作为预付款。
2. 工程进度过半，甲方应支付工程总造价的____%。
3. 工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应支付剩余的工程款。
4. 工程质量保证金为总工程款的____%，自工程验收合格之日起满一年后支付。
五、甲方责任1. 甲方应按约定提供设计图纸、技术要求及施工场地。
2. 甲方应及时支付工程款项。
3. 甲方应负责协调施工场地的相关事宜，确保施工顺利进行。
六、乙方责任1. 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应遵守相关法律法规，确保安全生产。
3. 乙方应做好施工现场的环保工作，防止环境污染。
4. 乙方应做好施工记录，提供完整的竣工资料。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权停工，且工期可相应顺延。
因此造成的损失由甲方承担。
有关小工程施工合同协议书5篇
有关小工程施工合同协议书5篇篇1甲方（发包方）：__________公司名称：__________注册地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________公司名称：__________注册地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行小工程施工事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：__________。
4. 工程规模：__________。
二、工程期限1. 工程开工日期：本协议书签订后第___日开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起___日内完成。
如有不可抗力因素导致无法按时完成，须经甲方同意后顺延工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币_____元整（￥_____元）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项给乙方：（1）本协议书签订后___日内，甲方支付乙方工程总价的___%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后___日内，甲方支付乙方工程余款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的相关工程施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量达到约定标准。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的___日内组织验收，并签署验收合格证书。
如甲方未能按时验收，则视为已默认验收合格。
3. 如因乙方原因造成工程质量不符合约定标准，乙方应承担修复或赔偿责任。
五、工程保修及售后服务1. 工程保修期限：工程竣工验收合格之日起___个月。
2. 在保修期内，因乙方施工质量问题导致的工程故障或损坏，乙方应负责免费修复。
保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。
施工合同范本经典版(小型工程类)6篇
施工合同范本经典版(小型工程类)6篇篇1施工合同范本经典版(小型工程类)甲方：（委托方）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（承包方）法定代表人：地址：联系电话：为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就本工程的施工事宜达成如下协议：一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程规模及内容：本工程为小型工程，主要工程内容包括但不限于__________四、工程质量标准：本工程应符合国家相关标准或合同约定的质量标准。
五、计划工期：本工程预计工期为__个月，具体时间安排如下：1. 开工日期为__________2. 完工日期为__________六、工程价款及支付方式：1. 工程总价款为__________（大写），包括人工费、材料费、设备费、服务费等。
2. 工程价款支付方式为分期支付，分期支付比例及付款时间如下：（1）工程开工时支付____%预付款；（2）按工程进度支付____%进度款；（3）工程验收合格后支付____%尾款。
七、施工验收标准：本工程验收标准按照国家相关标准执行，具体标准包括但不限于依法取得工程竣工验收合格证书。
八、工程保修期：工程保修期自竣工之日起为____年，期间内对工程质量问题进行修复。
九、违约责任：任一方因自身原因导致无法履行合同的，应承担相应的违约责任。
1. 甲方违约责任：甲方如延迟支付工程款，应按日支付____%的违约金。
2. 乙方违约责任：乙方如因工期延误或工程质量问题属实，应承担相应的违约责任。
十、争议解决：本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。
十一、合同生效：本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格日终止。
十二、其他：本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人签字：______ 法定代表人签字：______日期：______ 日期：______以上是关于施工合同范本经典版(小型工程类)的具体内容，如需查看更多详细信息，请咨询相关法律专家或工程管理人员。
小工程施工协议书常用版(5篇)
小工程施工协议书常用版发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
1、工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：2、工程承包范围安全维护及整改3、合同工期30天4、工程造价工程造价为：_____元整5、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
5.2使用标准、规范（包括但不限于以下内容）：5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。
5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。
6、承包方式按本合同第2条“承包范围”所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
7、工程计价7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[_____]____号《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500__________）,《湖南省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第____号）,《湖南省建设工程计价办法》,_____《湖南省修缮定额》、_____《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_____《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[_____]____号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。
7.3具体工程量以甲方签证单为准。
8、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以长沙市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。
小工程施工合同书模板5篇
小工程施工合同书模板5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方的小工程施工事宜，经友好协商，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________（具体施工内容及范围）4. 工程规模：_________________________（简要介绍工程规模）二、工期1. 工程开工日期：____年____月____日2. 工程竣工日期：____年____月____日三、合同价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元整（大写：_________________________元整）。
该价款为包工包料价，包括材料费、人工费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的____%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的____%；（3）剩余款项作为质量保证金，自工程竣工之日起一年后无质量问题，甲方一次性支付乙方。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程存在质量问题，乙方应当负责无偿修复。
五、工程变更1. 工程施工过程中，如因设计变更或其他原因需要变更工程内容的，双方应签订书面变更协议。
2. 工程变更后，合同价款应当根据变更内容进行相应调整。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款的，应当支付逾期付款利息。
2. 乙方未按合同约定完成工程施工的，应当承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
小型施工合同范本5篇
小型施工合同范本（实用）5篇(小型工程本)发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)工程名称：工程地点：结构类型：承包范围：承包方式：质量等级(优良或合格)：合格工程承包造价(金额大写)：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，就本项工程建筑有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1.1本合同工程于年月日开工：于年月日竣工。
合同工期日历天数为天。
工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。
1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：1.3工期提前或延后的奖罚，由双方协商后在合同中约定第2条图纸。
发包方于年月日，向承包方提供套图纸。
第3条发包方、承包方驻工地代表。
发包方项目经理姓名：;承包方项目经理姓名：。
第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质回来地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。
第5条承包人工作5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做和施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。
发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期新颖顺延。
第6条工程质量检查及验收。
6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
小型建筑工程施工合同范本5篇
小型建筑工程施工合同范本5篇小型建筑工程施工合同范本1发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了对装饰工程顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程质量等级(优良或合格)：5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。
6、合同价款：二、甲方工作1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工障碍物。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
3、由乙方办理。
4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担费用。
三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。
做好各项质量检查记录。
参加竣工验收编制工程结算。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。
四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。
6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。
五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
小工程施工合同书范本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
建设单位(以下简称甲方)：__________________
施工单位(以下简称乙方)：__________________
____________工程，根据《中华人民共和国民法典》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
第一条工程项目
(一)工程地点：__________
(二)工程内容：具体详见附件一改造项目工程表
(三)承包方式：包工包料
第二条工程造价为人民币
第三条合同工期
1.双方商定总工期 ______天。
开工日期：___________年________月_______日，竣工日期：
_____________年 _______月________日
2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。
①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。
②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。
③因停水、停电等情况达六小时以上时。
④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。
⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。
第四条工程质量标准和保修期
(一) 工程质量标准按国家现行施工规范验收
(二) 工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，
(三) 属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予修补。
第五条材料设备供应
(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。
(二) 材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。
第六条付款方式
(一)由乙方完成工程量的3%，甲方付总造价的3%给乙方;
(二)乙方完成工程量的6%，甲方再付总造价的3%给乙方;
(三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 ________%;
(四)剩余________%工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。
第七条责任范围
(一)甲方责任：
1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;
2、及时组织工程竣工验收工作;
3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
(二)乙方责任：
1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
① 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。
② 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。
③ 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。
2、负责做好材料、设备的采购，保管工作：
3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。
第八条其它事项
(一)合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则：
1、经双方充分协商，发出"设计变更通知单"
2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可;
3、增加或变更内容所需材料必须落实;
(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;
(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的误工损失;
(四)合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律
效力。
合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。
协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。
(五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。
第九条本合同一式______份,其中:甲方______ 份、乙方 ______ 份，均具有同等效力。
甲方负责人签字：__________ 乙方负责人签字：
甲方盖章：__________ 乙方盖章：____________
签订日期：__________ 签订日期：____________。