施工配合费协议书
施工配合费用协议书模板
施工配合费用协议书模板甲方（委托方）：______________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方因项目施工需要，委托乙方提供施工配合服务，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就施工配合费用及相关事宜达成如下协议：第一条合作内容1.1 乙方应根据甲方的要求，提供施工配合服务，包括但不限于施工场地的清理、施工材料的搬运、施工设备的使用等。
1.2 乙方应确保提供的所有服务符合甲方的项目要求及国家相关法律法规的规定。
第二条费用及支付方式2.1 甲方应向乙方支付施工配合费用，具体金额为人民币（大写）____________________元整（￥____________________）。
2.2 甲方应在本协议签订之日起____天内，向乙方支付总费用的____%作为预付款。
2.3 乙方完成施工配合服务后，甲方应在验收合格之日起____天内，向乙方支付剩余的费用。
第三条服务期限3.1 乙方应自本协议签订之日起____天内完成施工配合服务。
3.2 如遇不可抗力因素导致服务期限延长，双方应协商解决。
第四条验收标准4.1 乙方完成施工配合服务后，甲方应在____天内进行验收。
4.2 验收标准应符合甲方的项目要求及国家相关法律法规的规定。
第五条违约责任5.1 如甲方未按期支付费用，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：逾期支付金额×____%×逾期天数。
5.2 如乙方未按期完成服务或服务不符合验收标准，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：总费用×____%。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条协议的变更和解除7.1 本协议一经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。
7.2 如因不可抗力导致本协议无法履行，双方均可解除本协议，且互不承担违约责任。
配合费的协议书
配合费的协议书配合费协议书篇一：配合费协议书甲方（即总包单位）：乙方（即分包单位）：经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，达成以下协议：第一条配合费标准：1、经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：），在乙方施工的全过程中，除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。
第二条总包单位义务：一、提供正规财务收据。
二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施：1、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。
甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。
2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿使用；3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。
4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任；5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合工作。
如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。
B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。
C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。
6、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作业面。
及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。
7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。
第三条分包单位义务：1、及时缴纳配合费，服从总包单位关于安全文明施工的统一安排；2、遵守总包单位规章制度；3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。
总包配合费 合同6篇
总包配合费合同6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方提供总包配合服务事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要进行工程建设，并希望乙方提供总包配合服务，以协调工程建设过程中的各项工作，确保工程顺利进行。
乙方同意提供此项服务，并依据本合同约定履行相关义务。
二、服务内容乙方提供的总包配合服务包括但不限于以下内容：1. 协调甲方与各个分包商之间的关系，确保各方工作顺利进行。
2. 提供技术支持，解决工程建设过程中的技术问题。
3. 参与工程建设过程中的进度安排和质量管理。
4. 协助甲方进行工程量确认和材料采购工作。
5. 其他总包配合相关工作。
三、费用及支付方式1. 总包配合费总额为人民币________元整（大写：________元整）。
该费用包括乙方提供总包配合服务所需的所有成本、税费等费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付总包配合费：（1）合同签订后，甲方应在______日内向乙方支付总包配合费总额的______%作为预付款。
（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在______日内支付剩余款项。
（3）如甲方未按照约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
四、合同期限及工程进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并完成总包配合工作之日止。
2. 乙方应按照甲方的工程进度安排进行总包配合工作，并确保工作质量和进度符合甲方要求。
3. 如因不可抗力因素导致工程进度延误，双方应及时沟通并协商解决方案。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应在本合同履行过程中保守对方的商业秘密和机密信息。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露相关信息。
篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（配合方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方作为工程项目的总承包方，需要与乙方就本次工程项目的配合事宜达成相关协议，以明确双方的权利与义务。
施工配合费合同模板
施工配合费合同模板甲方（施工单位）：__________ （以下简称甲方）乙方（施工配合方）：__________ （以下简称乙方）鉴于乙方拥有相关施工经验和技术，为了保证工程的顺利进行，双方就施工配合费事宜达成协议如下：一、基本原则1.1 乙方应按照甲方的要求，就施工现场的清理、准备、配合等工作提供技术和劳动力支持。
1.2 乙方应在工程进程中及时响应甲方的通知，配合甲方进行调整和改进。
1.3 双方应本着互利互惠的原则，共同努力保障工程进度，确保工程质量。
二、施工配合费支付方式2.1 甲方应根据施工配合费用的实际情况，与乙方商定支付方式，可以分期支付或一次性支付。
2.2 如双方和解散造成的损失额四个月到两年之间额就是在施工合同中明确会受到补偿时甲方需依法支付给乙方。
2.3 甲方应按照约定支付时间和金额，如有特殊情况需延期或变更支付方式，需提前通知并取得乙方的同意。
三、违约责任3.1 乙方违反本合同约定，导致工程延误或质量受损的，应承担相应的赔偿责任。
3.2 甲乙双方均有权解除本合同，未履行义务的一方应承担违约责任。
四、保密条款4.1 双方应对在履行合同过程中所知悉的对方的商业秘密和技术信息等保密，不得擅自泄露给第三方。
4.2 违反保密条款的一方应承担相应的法律责任。
五、其他事项5.1 本合同自双方签字盖章起生效，至合同约定工程结束为止。
5.2 本合同的有效性、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 日期：__________以上为双方签订的《施工配合费合同》，经双方确认无误后生效。
甲方负责人：__________ 乙方负责人：__________签字：__________ 签字：__________ 日期：__________ 日期：__________本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
施工配合费用协议
施工配合费用协议1. 背景本协议由以下各方根据实际需要在进行施工项目时达成，旨在明确各方在施工配合方面所需支付的费用以及相关责任义务，确保施工过程的顺利进行。
2. 协议内容2.1 施工配合费用1.甲方（施工方）同意提供必要的施工配合服务，并由乙方（委托方）支付相应的配合费用。
2.配合费用的计算方式和支付方式如下：–根据实际情况，乙方和甲方共同商定配合费用的计算标准。
–配合费用将按照每个工作日、每小时或每次配合计算。
–甲方提供配合服务后，乙方应当在规定的支付周期内支付相应的费用。
–甲方有权根据实际工作量对费用进行调整，但应提前通知乙方并达成一致。
2.2 配合责任1.甲方负责在施工过程中提供必要的施工配合服务，包括但不限于：–提供所需的施工材料和设备；–配合乙方进行工程图纸设计和更改；–协助乙方解决施工过程中的技术问题和困难；–提供施工进度和工作台账的记录。
2.乙方在施工期间需全力配合甲方的工作，并按要求提供必要的协助和配套设施。
3.甲方对配合期间由于其过错或疏忽导致的损失，将负责承担相应的责任。
3. 协议履行3.1 协议签订及生效1.本协议由乙方和甲方通过书面形式签署，并在双方共同确认后生效。
2.协议生效后，双方应按照约定履行各自的义务。
3.2 协议变更和解除1.在施工期间，如双方发生意见分歧，可通过友好协商的方式进行解决。
若协商未能达成一致，则可提起相关法律救济。
2.任何一方有权根据实际情况随时提出修改协议的建议，需征得对方的同意后方可生效。
3.当双方确定不再需要施工配合服务时，应提前通知对方，并协商解除本协议。
3.3 争议解决双方因本协议的履行发生争议时，应首先通过友好协商的方式解决。
如果协商未能解决，双方同意将争议提交给有管辖权的法院解决。
4. 其他条款4.1 保密条款双方在履行本协议过程中获得的涉及商业机密的信息，应予以严格保密。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。
4.2 不可抗力在本协议履行过程中，如因不可抗力事件导致一方或双方无法履行协议，不应承担违约责任。
工程施工配合费协议
工程施工配合费协议目录1. 定义与术语2. 合同双方3. 工程概述4. 配合费金额与支付方式5. 配合费支付条件6. 双方的权利与义务7. 违约责任8. 争议解决9. 合同的生效、变更与终止10. 附件1. 定义与术语1.1 "工程" 指的是合同中规定的，由乙方负责施工的建筑工程。
1.2 "配合费" 指的是甲方根据本协议的约定，向乙方支付的费用，用于乙方在施工过程中提供的配合服务。
1.3 "甲方" 指的是工程的所有者或委托方。
1.4 "乙方" 指的是承担工程建设的施工方。
2. 合同双方2.1 甲方：（甲方名称）2.2 乙方：（乙方名称）3. 工程概述3.1 工程名称：（工程名称）3.2 工程地点：（工程地点）3.3 工程范围：（工程范围）4. 配合费金额与支付方式4.1 配合费金额为人民币（大写：元整），小写：元。
4.2 配合费支付方式为（支付方式，如银行转账、支票等）。
5. 配合费支付条件5.1 乙方在施工过程中，按照甲方的要求提供配合服务。
5.2 乙方按照合同约定的工期完成施工任务。
5.3 乙方提供的施工质量符合合同约定的标准。
6. 双方的权利与义务6.1 甲方应按照合同约定的时间和金额支付配合费。
6.2 乙方应按照甲方的要求提供配合服务，确保施工的顺利进行。
6.3 乙方应按照合同约定的工期和质量标准完成施工任务。
7. 违约责任7.1 如果甲方未按照合同约定支付配合费，应向乙方支付违约金，违约金为未支付部分的（百分比）。
7.2 如果乙方未按照甲方的要求提供配合服务，或未按照合同约定的工期和质量标准完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为配合费总额的（百分比）。
8. 争议解决8.1 对于本协议的解释和履行发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
8.2 如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至（仲裁机构名称）进行仲裁。
总包配合费 合同7篇
总包配合费合同7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方法人电话]鉴于甲方需要乙方为其提供特定服务，经双方友好协商，达成以下关于总包配合费合同协议，以兹信守。
一、合同背景及目的鉴于甲方作为项目方，需要乙方提供总承包配合服务，包括但不限于项目协调、施工管理、材料采购与配送、劳务分包配合等事项。
乙方同意按照本合同约定，提供相应的服务。
双方经过充分协商，特订立本合同，明确双方的权利和义务。
二、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方要求，提供全面的总承包配合服务，包括但不限于以下事项：项目协调管理、施工现场管理、进度款协助申请、资料整理及归档等。
2. 乙方应配合甲方进行项目的竣工验收及后期维护工作。
3. 乙方需确保所派遣人员的专业素质和技能满足项目需求。
4. 其他甲方要求的配合事项，具体事项以甲方书面通知为准。
三、总包配合费及相关费用支付1. 总包配合费金额：人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。
此费用包含但不限于人工费、管理费、利润及税金等一切费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按照项目进展分阶段支付总包配合费给乙方。
具体支付节点和金额如下：合同签订后XX日内支付XX%；项目竣工验收合格后XX日内支付XX%；剩余款项在质量保证期结束后XX日内付清。
3. 乙方应在每次收款前提供合法有效的发票。
4. 因乙方原因导致的项目延期等额外工作费用由乙方自行承担。
四、质量要求及验收标准1. 乙方提供的服务必须符合国家相关规范和质量标准。
2. 甲方将根据合同约定和项目实际情况进行验收，验收标准以国家相关规范为准。
3. 如因乙方原因未能达到验收标准，乙方需承担违约责任并承担整改费用。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容及相关信息进行保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
总包配合费的协议书
总包配合费的协议书篇一：施工总包单位与分包单位的配合费协议书施工总包单位与分包单位的配合费协议书1）协调日常工作，按月提供对各分包工程的进度要求；（2）总包单位在各分项工程施工前须与甲指定分包单位联系，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；（3）提供必需的测量定位；（4）按施工图（含分包工程施工图）、图纸会审、设计变更及有关规范等完成全部分包工程预留预埋（线管须穿通铁丝），并做好标识，修补分包工程施工损坏内外墙。
（5）在分包工程施工前，按甲方及分包单位的要求完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件；（6）督促分包单位清理施工场地；（7）总包单位负责向指定分包提供合同约定的所有合理设施，包括但不仅限于以下所列项目：（8）及时提供分包人员、材料、设备进场、吊装、堆放、保管条件；（9）施工、生活用水用电供应（施工用水应接至施工现场），水电费由分包单位负责；（10）提供办公和生活、加工用场地等；（11）提供工地现有的垂直运输、脚手架供分包工程方使用，如需拆除应报甲方批准。
（12）总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。
（13）在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任；（14）总包单位负责与甲方指定分包单位工程有关的堵补工作。
（15）总包单位须对工程整体进度负责，熟悉各甲方指定分包工程的具体要求，尤其是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾的地方进行协调并找出解决办法。
（16）甲方分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全和文明施工进行管理；分包工程施工过程中及完工后，甲方负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护。
（17）总包单位负责发放甲方、监理所发出的所述工程指令，并负责督促指定分包执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工配合费协议书work Information Technology Company.2020YEAR
总、分包配合服务协议
总包单位：
分包单位：
为了更好的完成工程，本着平等互利的原则、依据广东省有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，总包方为业主直接发包的分包单位提供现场配合管理服务。
对配合管理的内容和责任，经总、分包双方的友好协商达成如下协议：
第一条总包单位的工作：
一、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责。
二、总包单位负责施工现场生产的统一协调管理，为分包单位提供正常的施工环境；总包单位统一安排适应本工程要求的现场临时设施及材料堆放、加工场地。
在分包工程施工前，按分包单位的要求完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件。
三、总包单位负责向分包单位提供所有必要的施工条件和设施（包括但不仅限于以下所列项目）：
1、生活用水用电供应，水电费由分包单位负责；
2、总包单位设置于现场已有的起重机械、人货电梯、脚手架，各指定分包方可以在一定的协调下无偿使用。
但地面或楼面的水平
运输由各分包单位自行解决。
为工程设备的安装就位，如总包单位现有的起重机械或者机具设备无法满足需要，而需另外制订方案，原则上由各指定分包自行承担，或者由其再委托总包单位。
3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。
4、分包工程施工过程中及完工后，总包单位负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护；在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任。
5、总包单位负责与分包单位施工的工程有关的配合工作。
如：A、填补石膏板吊顶安装设备后留下的缝隙；
B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口；
C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。
等类似与施工相关的工作。
6、总包单位须对工程整体进度负责，熟悉分包工程的具体要求，尤其是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾的地方进行协调并找出解决办法。
7、分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全和文明施工进行管理。
8、总包单位负责组织和主持与分包单位有关的协调会议，并在会议后三天内向业主、监理提交会议纪要。
9、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作业面及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地，分包单位自行解决办公设施和仓储设施。
10、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运，总包单位设立专门作业队进行每天完工后的垃圾清运工作。
11、总包单位负责提供分包单位施工、照明用电、施工用水，并供应其调试所需负荷，每两层须设置一个配电箱，不再另行计费；提供分包单位的施工用电，为确保施工用电安全和各线路的负荷平衡，总包单位负责在各指定分包单位使用电源之前，收集指定分包单位的要求，并统筹安排，从配电箱引出的分电箱由分包自行解决，但电源的驳接需总包单位的专业电工统一操作，不得私自乱搭乱接。
12、分包工程竣工后，由分包单位向甲方办理移交手续，总包单位负责该分包工程的成品保护工作，由于保护不周造成损坏的由总包单位负责；
13、分包单位工程的报建、验收手续由总包单位负责，分包单位。
14、其他方便分包单位工程施工的工作。
15、分包单位工程如在总包单位开工前已完成，或在总包单位工程竣工后进场后施工的，分包单位不向总包单位支付任何费用。
第二条分包单位的工作：
一、服从总包单位关于安全文明施工的统一安排，不违章强行施工，承担因自身责任造成的各种损失费用；
二、遵守总包单位规章制度；
三、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。
四、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞由分包单位自行备料堵补，达到土建验收要求。
第三条配合费取费标准：
按照分包单位分包工程合同总价，扣除副楼部分分包工程造价后的3%收取。
本协议项下工程中分包单位给总包单位支付￥：
元（人民币大写：元）的总包配合服务费。
在分包单位进行工程施工的全过程中，除该项配合费外，分包单位无须再给总包单位支付其他任何形式的费用。
第四条付款条件和方式：
为了体现互惠互利的原则，分包单位进场前须向总包单位一次性缴纳总包配合服务费，甲方为乙方出具盖章的收据。
第五条纠纷解决办法：
双方在履行本协议过程中无论发生任何纠纷，均应按本协议执行，并依此进行协商；经协商不能解决时，交由工程所在地人民法院或仲裁机构通过诉讼解决。
第六条本协议自总、分包双方签字盖章后生效。
未尽事宜双方本着友好的态度协商解决。
第七条本协议一式四份，双方各持两份。
（此后无正文，为签字页）
总包单位：分包单位：
授权代表：授权代表：
签约日期：年月日签约日期：年月日。