房地产开发住宅公建合同合约规划明细表(模板)
房地产公司合同合约规划分类明细
-
5001.02.02.02
●
●
施工图设计合同 室内设计 公共空间装修方案设计合同 公共空间装修施工图设计合同 交房标准精装修方案设计合同 园林绿化工程设计 景观概念设计合同 景观方案设计合同 景观初步设计合同 景观施工图设计合同 施工图审查 施工图审查合同 其它设计费 人防设计合同 水土保持合同 小区导示系统设计合同 商业导示系统设计合同 灯饰设计合同 钢结构设计合同 幕墙设计合同 污水处理设计合同 供电设计合同 市政设计合同 边坡支护等专项设计合同 门窗设计合同 桥梁设计合同 机电设计（顾问）合同 声学设计合同 弱电设计合同 艺术设计
预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部
室外泳池进入景 观成本
5001.03.02.04
● ●
5001.03.02.05
● ● ● ● ● ●
户式中央空调设备安装工程合同 预算部
5001.03.02.06
● ●
5001.03.02.07
-
5001.03.01.01.02
● ● ●
地基处理合同 边坡处理施工合同(含抗滑桩 ● \非景观挡土墙等) 5001.03.01.01.03 基坑支护工程
● ● ●
打井、降水合同 基坑支护合同 抗浮锚杆合同 土建主体工程
预算部 预算部 预算部
-
5001.03.01.02
5001.03.01.02.01 土建结构工程 建筑安装总包工程（土建部 ● 分） ● 防水工程合同
● ● ● ● ● ● ● ●
预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部
房地产开发项目共建合同(2024年版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX房地产开发项目共建合同（2024年版）本合同目录一览第一条合作协议1.1 合作宗旨1.2 合作范围1.3 合作期限第二条项目概述2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 项目投资估算第三条各方责任与义务3.1 甲方责任与义务3.2 乙方责任与义务3.3 丙方责任与义务第四条项目实施与管理4.1 项目实施计划4.2 项目管理体系4.3 项目进度与质量控制第五条投资与融资5.1 投资估算与资金筹措5.2 投资回报预测5.3 融资方式与条件第六条利润分配与风险分担6.1 利润分配方案6.2 风险识别与评估6.3 风险分担机制第七条技术支持与知识产权7.1 技术支持内容7.2 知识产权归属与保护第八条沟通协调机制8.1 沟通协调机构8.2 信息披露与保密8.3 争议解决方式第九条合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更程序9.3 合同终止条件与后续处理第十条违约责任10.1 违约行为界定10.2 违约责任承担第十一条合同的解除11.1 合同解除条件11.2 解除合同的程序第十二条法律适用与争议解决12.1 合同适用的法律12.2 争议解决方式第十三条其他条款13.1 合同的签订、修改与解除13.2 合同的保管与份数13.3 合同的生效日期第十四条附件14.1 项目可行性研究报告14.2 合作各方营业执照复印件14.3 项目用地相关文件14.4 技术合作协议复印件14.5 其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合作协议1.1 合作宗旨甲方、乙方、丙方共同投资建设丙方位于【项目地点】的【项目名称】，通过合作实现资源共享、风险共担、利益共享，共同推动项目的顺利实施和运营。
1.2 合作范围甲方的合作范围包括提供必要的资金支持、技术咨询和项目管理等；乙方的合作范围包括提供项目所需的土地使用权、协助项目前期审批工作以及提供项目运营所需的本地资源等；丙方的合作范围包括负责项目的日常运营与管理、协调相关政府部门、确保项目进度和质量等。
住宅地产开发经营标准协议模板(2024年版)一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX住宅地产开发经营标准协议模板（2024年版）一本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 合同主体1.1.1 甲方（开发商）1.1.2 乙方（购房者）1.1.3 丙方（政府相关机构）1.2 项目概况1.2.1 项目名称1.2.2 项目地址1.2.3 项目规模1.2.4 项目用途1.3 合同标的1.3.1 住宅地产1.3.2 配套设施1.3.3 土地使用权1.3.4 建设周期2. 合同金额与支付方式2.1 房价款2.1.1 房价2.1.2 付款方式2.1.3 付款时间2.2 配套设施费用2.2.1 费用标准2.2.2 支付时间2.2.3 支付方式2.3 物业服务费用2.3.1 费用标准2.3.2 支付时间2.3.3 支付方式3. 交付标准与交付时间3.1 交付标准3.1.1 住宅质量3.1.2 配套设施完善程度3.1.3 土地使用权证办理情况3.2 交付时间3.2.1 住宅交付时间3.2.2 配套设施交付时间3.2.3 土地使用权证办理时间4. 甲方义务与责任4.1 履行合同义务4.1.1 按期完成建设4.1.2 保证住宅质量4.1.3 完善配套设施4.2 承担违约责任4.2.1 延期交付的处理4.2.2 质量问题的处理4.2.3 配套设施不完善的处理5. 乙方义务与责任5.1 履行合同义务5.1.1 按时支付房款5.1.2 配合甲方办理相关手续5.1.3 遵守物业管理规定5.2 承担违约责任5.2.1 逾期付款的处理5.2.2 违反物业管理规定的处理6. 丙方义务与责任6.1 履行合同义务6.1.1 办理土地使用权证6.1.2 提供相关政策支持6.1.3 监管项目进度与质量6.2 承担违约责任6.2.1 土地使用权证办理延误的处理6.2.2 政策支持不到位的处理6.2.3 监管不力的处理7. 合同的变更与解除7.1 变更条件7.2 解除条件8. 争议解决方式8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律途径9. 合同的生效、终止与失效9.1 生效条件9.2 终止条件9.3 失效条件10. 保密条款11. 合同的附件11.1 附件一：住宅交付标准11.2 附件二：配套设施交付标准11.3 附件三：付款凭证11.4 附件四：交付时间计划表11.5 附件五：物业服务管理规定12. 合同的签订与备案12.1 签订时间12.2 签订地点12.3 备案时间12.4 备案地点13. 合同的书面形式与副本13.1 书面形式13.2 副本数量13.3 副本分发14. 其他条款14.1 甲方声明14.2 乙方声明14.3 丙方声明14.4 不可抗力14.5 法律适用14.6 合同的修订与补充第一部分：合同如下：1. 定义与术语解释1.1 合同主体1.1.1 甲方（开发商）：指X房地产开发有限公司，营业执照号：X，地址：X。
2024年房地产开发商住宅开发合同模板
2024年房地产开发商住宅开发合同模板本合同目录一览第一条合同主体1.1 开发商信息1.2 购房者信息第二条住宅项目基本信息2.1 项目名称2.2 项目位置2.3 项目规模2.4 房屋结构第三条房屋买卖价格及支付方式3.1 房屋总价3.2 付款方式3.3 付款时间第四条交付期限及交付标准4.1 交付期限4.2 交付标准第五条质量保证5.1 房屋质量5.2 质量保修期限5.3 质量问题处理第六条产权办理6.1 产权证办理期限6.2 产权证办理费用第七条物业管理7.1 物业管理公司7.2 物业管理费用7.3 物业服务内容第八条合同的变更和解除8.1 变更条件8.2 解除条件第九条违约责任9.1 开发商违约9.2 购房者违约第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决机构第十一条法律适用及争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决第十二条其他约定12.1 装修标准12.2 配套设施12.3 购房优惠第十三条通知与送达13.1 通知方式13.2 送达地址第十四条合同的生效、终止和解除14.1 合同生效条件14.2 合同终止条件14.3 合同解除条件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 开发商信息1.1.1 开发商全称：X房地产开发有限公司1.1.2 注册地址：省市区路号1.1.3 法定代表人：X1.1.4 联系电话：1.2 购房者信息1.2.2 注册地址：省市区路号1.2.3 法定代表人：X1.2.4 联系电话：第二条住宅项目基本信息2.1 项目名称：X住宅小区2.2 项目位置：省市区路号2.3 项目规模：总占地面积平方米，总建筑面积平方米2.4 房屋结构：住宅楼栋，商业楼栋，地下停车场层第三条房屋买卖价格及支付方式3.1 房屋总价：人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整）3.2 付款方式：3.2.1 乙方应于本合同签订之日起五个工作日内，向甲方支付人民币万元整作为定金。
定金支付后，乙方有权按照本合同约定的价格购买甲方开发的房屋。
2024年版房产开发合作框架具体合同版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年版房产开发合作框架具体合同版本合同目录一览第一条合作协议1.1 合作宗旨1.2 合作范围1.3 合作期限第二条房产开发2.1 项目概述2.2 开发计划2.3 开发标准第三条投资与资金筹措3.1 投资额度3.2 资金筹措方式3.3 资金使用管理第四条责任分配4.1 开发方责任4.2 合作方责任4.3 第三方责任第五条风险管理5.1 风险评估5.2 风险防范措施5.3 风险责任承担第六条利润分配6.1 利润分配原则6.2 利润分配比例6.3 利润分配时间第七条沟通协调7.1 沟通协调机制7.2 信息共享7.3 决策程序第八条合同的变更与解除8.1 变更条件8.2 解除条件8.3 变更解除的程序第九条违约责任9.1 违约情形9.2 违约责任承担9.3 违约解决方式第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决机构10.3 争议解决程序第十一条合同的生效、终止与解除11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件11.3 合同解除条件第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密义务12.3 保密期限第十三条法律适用与争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决方式13.3 适用法院或仲裁机构第十四条其他条款14.1 合同的附件14.2 合同的修改与补充14.3 合同的解除与终止第一部分：合同如下：第一条合作协议1.1 合作宗旨：双方共同开发房地产项目，实现资源共享、风险共担、利益共享的目标。
1.2 合作范围：合作双方同意在【】区域内共同开发【】房地产项目，包括土地购置、项目规划、建筑设计、施工建设、销售及物业管理等环节。
1.3 合作期限：本合作协议自签署之日起生效，合作期限为【】年，自项目奠基之日起计算。
第二条房产开发2.1 项目概述：项目位于【】市【】区【】路【】号，总占地面积约为【】平方米，容积率≤【】，建筑密度≤【】，绿化率≥【】。
2024年新版住宅地产开发建设项目协议范本
2024年新版住宅地产开发建设项目协议范本本合同目录一览第一条：项目概述1.1 项目名称1.2 项目地点1.3 项目规模1.4 项目用途第二条：开发商责任2.1 开发商基本信息2.2 开发商的权利和义务2.3 开发商的违约责任第三条：购房者权益3.1 购房者基本信息3.2 购房者的权利和义务3.3 购房者的违约责任第四条：房屋交付4.1 交付时间4.2 交付条件4.3 交付方式4.4 交付后的责任转移第五条：质量保证5.1 房屋质量标准5.2 质量保证期限5.3 质量问题的处理第六条：费用支付6.1 房价款支付6.2 物业费支付6.3 其他费用支付第七条：产权办理7.1 产权证办理时间7.2 产权证办理费用7.3 产权证办理流程第八条：售后服务8.1 售后服务内容8.2 售后服务期限8.3 售后服务联系方式第九条：合同的变更和解除9.1 变更和解除的条件9.2 变更和解除的程序9.3 变更和解除的法律后果第十条：争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决地点10.3 争议解决时效第十一条：违约责任11.1 开发商的违约责任11.2 购房者的违约责任11.3 违约金的计算方式第十二条：不可抗力12.1 不可抗力的定义12.2 不可抗力的后果12.3 不可抗力的证明第十三条：合同的生效、变更和终止13.1 合同的生效条件13.2 合同的变更条件13.3 合同的终止条件第十四条：其他约定14.1 双方的其他约定14.2 约定的生效条件14.3 约定的变更和解除条件第一部分：合同如下：第一条：项目概述1.1 项目名称：根据双方约定，本项目名称为“住宅小区”。
1.2 项目地点：本项目位于市区街道，具体地块编号为。
1.3 项目规模：本项目总占地面积为平方米，总建筑面积为平方米，共包含栋建筑物。
1.4 项目用途：本项目主要用于住宅开发建设，包括但不限于住宅楼、配套设施等。
第二条：开发商责任2.1 开发商基本信息：开发商全称为“房地产开发有限公司”，注册地址为市区街道，法定代表人为。
住宅建设协议样本：2024年版房地产开发商专用
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX住宅建设协议样本：2024年版房地产开发商专用本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 甲方（房地产开发商）名称及地址1.2 乙方（购房人）名称及地址1.3 合同中术语的解释第二条：住宅建设项目的概况2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 容积率2.5 绿地率第三条：房屋的交付标准3.1 房屋结构3.2 房屋面积3.3 装修标准3.4 交付时间第四条：购房价格及支付方式4.1 房屋总价4.2 付款方式4.3 付款时间4.4 贷款事宜第五条：交付及验收5.1 房屋交付程序5.2 验收标准5.3 验收时间5.4 验收不合格的处理第六条：售后服务6.1 保修范围6.2 保修期限6.3 维修服务第七条：合同的变更和解除7.1 合同变更条件7.2 合同解除条件7.3 变更和解除的程序第八条：违约责任8.1 甲方违约责任8.2 乙方违约责任8.3 违约赔偿金额第九条：争议解决9.1 争议解决方式9.2 诉讼管辖法院第十条：合同的生效、终止和续签10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同续签条件第十一条：其他约定11.1 物业管理11.2 配套设施11.3 公共区域管理第十二条：合同的附件12.1 房屋平面图12.2 装修标准说明12.3 付款凭证第十三条：合同的签署和备案13.1 合同签署日期13.2 合同备案日期第十四条：合同的份数14.1 甲方留存份数14.2 乙方留存份数14.3 备案份数第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 甲方（房地产开发商）名称：X房地产开发有限公司1.1 甲方（房地产开发商）地址：市区路号1.2 乙方（购房人）名称：X1.2 乙方（购房人）地址：市区路号1.3 合同中术语的解释：1.3.1 甲方：指X房地产开发有限公司1.3.2 乙方：指购买甲方开发住宅的购房人1.3.3 住宅建设项目：指甲方正在开发建设的住宅小区1.3.4 交付：指甲方按照合同约定，将符合交付标准的房屋及附属设施交由乙方占有、使用的行为1.3.5 验收：指乙方对甲方交付的房屋及附属设施进行的检查、核实，以确认其是否符合合同约定的质量、功能等方面的要求第二条：住宅建设项目的概况2.1 项目名称：住宅小区2.2 项目地点：市区路号2.3 项目规模：总占地面积平方米，总建筑面积平方米，共计栋楼，套住宅2.4 容积率：2.5 绿地率：第三条：房屋的交付标准3.1 房屋结构：钢筋混凝土结构3.2 房屋面积：按政府测绘部门出具的测绘报告为准3.3 装修标准：按照甲方提供的《装修标准说明》执行3.4 交付时间：自合同约定交付之日起计算第四条：购房价格及支付方式4.1 房屋总价：人民币元整（大写：人民币元整）4.2 付款方式：4.2.1 一次性付款：乙方在签订合同时一次性付清全部房款4.2.2 按揭付款：乙方按照银行批准的个人住房按揭贷款额度及还款方式进行分期付款4.3 付款时间：自合同签订之日起计算4.4 贷款事宜：乙方自行向银行申请个人住房按揭贷款，甲方提供必要的协助和配合第五条：交付及验收5.1 房屋交付程序：5.1.1 甲方在合同约定的交付时间前将房屋及附属设施交付给乙方5.1.2 乙方在接收房屋后按照《验收标准》进行验收5.1.3 甲方协助乙方办理房屋交付手续5.2 验收标准：按照政府相关部门制定的住宅质量验收标准和乙方与甲方约定的验收标准进行5.3 验收时间：自甲方交付房屋之日起计算5.4 验收不合格的处理：5.4.1 如乙方在验收过程中发现房屋及附属设施存在质量问题，甲方应在接到乙方通知后日内负责整改5.4.2 如甲方未按约定时间整改或整改后仍不符合验收标准，乙方有权要求甲方支付违约金，并按照合同约定追究甲方责任第六条：售后服务6.1 保修范围：房屋主体结构、设备设施及公共部位6.2 保修期限：自房屋交付之日起计算，共计年6.3 维修服务：甲方在保修期限内负责对房屋进行维修、保养，并承担相应的维修费用第八条：违约责任8.1 甲方违约责任：8.1.1 甲方未按合同约定时间交付房屋，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期交付天数×房屋总价×0.01%8.1.2 甲方交付的房屋及附属设施不符合合同约定的质量标准，乙方有权要求甲方进行整改或赔偿8.1.3 甲方未按合同约定履行其他义务，乙方有权要求甲方承担违约责任8.2 乙方违约责任：8.2.1 乙方未按合同约定时间支付房款，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付天数×应付房款金额×0.01%8.2.2 乙方未按合同约定履行其他义务，甲方有权要求乙方承担违约责任8.3 违约赔偿金额：违约方应向守约方支付的违约金金额不得超过因违约所造成的直接损失金额第九条：争议解决9.1 争议解决方式：双方同意采用仲裁方式解决合同争议9.2 仲裁管辖机构：仲裁委员会第十条：合同的生效、终止和续签10.1 合同生效条件：自双方签字或盖章之日起生效10.2 合同终止条件：双方履行完合同约定的义务，合同自然终止10.3 合同续签条件：如需续签，双方应在合同到期前日内协商一致，并签订新的合同第十一条：其他约定11.1 物业管理：甲方应选聘具备相应资质的物业管理公司对住宅小区进行物业管理11.2 配套设施：甲方应确保住宅小区内的配套设施按合同约定同步建设、交付使用11.3 公共区域管理：甲方应负责公共区域的管理和维护，保证公共设施的正常运行第十二条：合同的附件12.1 房屋平面图：详见附件12.2 装修标准说明：详见附件12.3 付款凭证：详见附件第十三条：合同的签署和备案13.1 合同签署日期：年月日13.2 合同备案日期：合同签署后日内，双方共同到相关部门进行备案第十四条：合同的份数14.1 甲方留存份数：份14.2 乙方留存份数：份14.3 备案份数：份第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：房屋平面图详细要求：房屋平面图应包括每栋楼的布局、房间尺寸、朝向等信息，以直观展示房屋的结构和布局。
住宅建设协议样本：2024年版房地产开发商专用版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX住宅建设协议样本：2024年版房地产开发商专用版B版本合同目录一览1. 定义与解释1.1 合同各方1.2 合同标的1.3 术语解释2. 住宅建设项目的描述2.1 项目地点2.2 项目规模2.3 项目进度3. 开发商的义务与责任3.1 项目建设3.2 质量保证3.3 交付时间3.4 售后服务4. 购房者的义务与责任4.1 支付房款4.2 配合办理手续4.3 交付入住4.4 遵守管理规定5. 价格与支付5.1 房价5.2 付款方式5.3 付款时间5.4 房款退还6. 交付与入住6.1 交付标准6.2 入住手续6.3 交付时间6.4 交付后事项7. 质量与保修7.1 建设标准7.2 质量监督7.3 保修范围7.4 保修期限8. 合同的变更与解除8.1 变更条件8.2 解除条件8.3 变更与解除的程序9. 违约责任9.1 开发商的违约9.2 购房者的违约9.3 违约赔偿10. 争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决10.4 法律诉讼11. 合同的生效、终止与延长11.1 生效条件11.2 终止条件11.3 延长条件12. 保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约泄露的后果13. 其他条款13.1 合同的副本13.2 合同的修改13.3 合同的传递13.4 合同的生效日期14. 附件14.1 住宅建设项目相关文件14.2 购房者身份证明文件14.3 付款凭证及其他相关文件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同各方甲方：（房地产开发商全称）乙方：（购房者全称）1.2 合同标的项目名称：（项目名称）项目地址：（项目地址）项目户型：（项目户型）建筑面积：（建筑面积）1.3 术语解释本合同中下列术语的含义如下：甲方：指（房地产开发商全称）乙方：指（购房者全称）项目：指甲方建设的住宅建设项目第二条住宅建设项目的描述2.1 项目地点本项目位于（项目地址），地处（地理位置描述），交通便利，环境优美。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
●
自来水迁改合同
预算部
●
高、低压线迁改合同
预算部
●
通讯线路迁改合同
预算部
●
有线电视线路迁改合同
预算部
●
雨污水管道迁改合同
预算部
5001.02.04.02
临时设施
●
临时道路施工合同
预算部
●
施工板房合同（甲方使用）
预算部
●
工地监控系统合同（甲方使 用）
预算部
●
临时用地用房租赁合同
预算部
●
临时办公室保安、保洁合同
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
预估合 同变更
动态成本(元） 现场签证 设计变更 技术核定
结算调整
动态-目标 （元）
说明
该成本从营销费 用中扣除
科目编码
科目名称
合同签订部 目标成本
门
（元）
●
会所洁具采购合同
●
会所橱柜合同
5001.03.01.04. 99
其它装修工程
5001.03.02.10
●
5001.03.02.11
●
5001.03.02.99 5001.03.03
● ● ●
●
●
●
5001.03.04
●
5001.03.99 5001.04 5001.04.01
●
5001.04.02
●
人防设备及安装 人防门采购、安装合同 人防设备采购、安装工程合同
发电机及环保工程 发电机采购、安装合同
5001.03.01.02. 02.03
外墙保温
●
外墙保温施工合同
5001.03.01.02. 02.04
外墙石材
●
外墙石材采购、施工合同
5001.03.01.02. 02.99
其它
●
外墙其他饰材采购合同
●
外墙其他饰材施工合同
●
玻璃雨棚施工合同
●
装饰构架、花架施工合同
5001.03.01.02. 03
●
小区导示系统设计合同
●
商业导示系统设计合同
●
灯饰设计合同
●
钢结构设计合同
●
幕墙设计合同
●
污水处理设计合同
●
供电设计合同
●
市政设计合同
●
边坡支护等专项设计合同
●
门窗设计合同
●
桥梁设计合同
●酒店、大型建 ●酒店、筑大型建 ●酒店、筑大型建 ●酒店、筑大型建 ●酒店、筑大型建
筑
机电设计（顾问）合同 声学设计合同 弱电设计合同 艺术设计 AV设计
科目编码
科目名称
5001.01 5001.01.01 5001.01.01.01
● 5001.01.01.02
● 5001.01.01.03
● ● 5001.01.01.04 5001.01.01.05 ● 5001.01.02 5001.01.99 ● ● 5001.02 5001.02.01 5001.02.01.01
●
风洞试验合同
预算部
5001.02.03.03
环评费
●
环境评估报告费
技术部
●
交通评估费
技术部
●
地震安全性评估合同
技术部
5001.02.03.04
招投标代理费
●
招标代理合同
预算部
5001.02.03.99
其它委托费用
5001.02.04
临时设施费
5001.02.04.01
管线迁移
●
煤气管线迁改合同
预算部
总平土石方回填
5001.03.01.01. 02
桩基础工程
●
桩基施工合同
●
桩基检测合同
●
地基处理合同
边坡处理施工合同(含抗滑桩\
●
非景观挡土墙等)
5001.03.01.01. 03
基坑支护工程
●
打井、降水合同
●
基坑支护合同
预算部
预算部 预算部 预算部
预算部
预算部 预算部 预算部
技术部 综合部 综合部 技术部
风机 风机采购合同（空调安装） 风阀采购合同（空调安装）
● ●
5001.02.02.04
交房标准精装修方案设计合同 交房标准精装修施工图设计合 同
园林绿化工程设计
●
景观概念设计合同
●
景观方案设计合同
●
景观初步设计合同
●
景观施工图设计合同
5001.02.02.05 施工图审查
●
施工图审查合同
5001.02.02.99
其它设计费
●
人防设计合同
●
水土保持合同
门窗工程
●
铝合金门窗工程合同
●
铝合金百叶工程合同
●
住宅及公寓入户门采购合同
●
办公及商业部分入户门
●
车库门采购合同
5001.03.01.02. 04
栏杆
合同签订部 目标成本
门
（元）
预算部
预算部 预算部 预算部 预算部 预算部
预算部
预算部
预算部
预算部
预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部
●
地下停车场专用地坪漆
●
车库划线及车库导识合同
5001.03.02
安装工程
5001.03.02.01●●水电安装工程 建筑安装总包工程（安装部 分） （大型商业）机电总承包合同
●
配电箱柜采购合同
●
电线线缆采购合同
●
给排水管采购合同
●
水表采购合同
●
阀门采购合同
●
热水器\热水炉采购合同
5001.03.02.02
技术部
技术部 技术部 技术部 技术部
景观部 景观部 景观部 景观部
技术部
技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部
合计
有效签 约金额
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
动态成本(元）
预估合 同变更
●
●
5001.02.01.02
●
5001.02.01.99
●
5001.02.02 5001.02.02.01
●
●
5001.02.02.02
●
土地款 土地价格
国土出让金 土地出让合同
土地转让金 土地转让合同 原始成本 合作开发合同 股权转让合同 股权溢价
拆迁补偿费 土地整理协议
契税 其它土地款 中介合同 出让服务费 开发前期费
合计
有效签 约金额
-
-
-
动态成本(元）
预估合 同变更
现场签证
设计变更
技术核定
结算调整
动态-目标 （元）
-
-
说明
-
-
-
-
-
-
-
装修进入营销费 用
-
-
-
-
-
-
该成本从营销费 用中扣除
-
-
-
-
-
-
科目编码
科目名称
●
实体样板房精装修工程合同
●
实体样板房空调合同
●
实体样板房地暖合同
●
实体样板房洁具采购合同
●
预算部 预算部
预算部 预算部 预算部 预算部
预算部 预算部
合计
有效签 约金额
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
动态成本(元）
预估合 同变更
现场签证
设计变更
技术核定
结算调整
动态-目标 （元）
-
-
-
说明
科目编码
科目名称
●
抗浮锚杆合同
5001.03.01.02
土建主体工程
5001.03.01.02. 01
土建结构工程 建筑安装总包工程（土建部
●
分）
●
防水工程合同
●
烟道及其它配件合同
●
屋面瓦采购合同
●
天沟、落水管采购合同
5001.03.01.02. 02
外墙工程
5001.03.01.02. 02.01
外墙涂料
●
外墙涂料施工合同
5001.03.01.02. 02.02
外墙砖
●
外墙砖采购合同
●
会所装修期物品采购合同
●
会所空调合同
●
会所地暖合同
合同签订部 目标成本
门
（元）
预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 技术部 技术部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部
预算部 预算部 技术部 预算部