房地产工程的施工合同范本3篇
样板房施工合同
金信蓝湾豪庭样板房施工合同建设单位:清远市金信房地产开发有限公司工程名称: 金信蓝湾豪庭承包单位：签约地点:签约时间：年月日发包方：清远市金信房地产开发有限公司(以下称甲方）承包方：（以下称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规的有关规定，结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上协商一致,就乙方承包甲方的金信蓝湾豪庭样板房室内装饰工程,特订立本合同以共同遵守执行。
第一条工程概况一、工程名称:《金信蓝湾豪庭》１#楼（香槟丽舍）、3#楼(莱茵丽舍)、4#楼（康桥丽舍);二、工程地点:清远市新城北江一路；三、工程承包方式及范围:１、承包方式（1)总价包干。
乙方包工包料、包税金、包工期、保质量、包安全生产文明施工、包验收、包风险。
（2)按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程造价内，由乙方向税务机关缴纳。
２、承包范围（３）金信蓝湾豪庭１#楼香槟丽舍（502）、3#楼莱茵丽舍（301）、４#楼康桥丽舍(３０3）室内装饰装修、广播系统、给排水、强弱电施工、灯饰工程等设计图内的全部内容。
(不包括空调、家具、窗帘轨道及窗帘布、厨房设备、摆件、吊顶大水晶灯)。
（4)乙方不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的所有项目及工作,不论该项目及工作有否在本工程招标文件内详述或图纸中注明。
(5)本合同及合同附件、招标文件所包含的项目。
四、工程期限1#楼香槟丽舍（502）施工总工期为3０日历天,3#楼莱茵丽舍(301）、4＃楼康桥丽舍（3０3）施工总工期按投标文件工期为４0 日历天,开工日期以双方确认签字的开工报告为准。
五、工程质量：按国家现行规范、规程、标准验收质量达优良。
六、工程承包价：１、本工程合同总价为小写￥: 1１91８５1.50 元（人民币);（大写)壹佰壹拾玖万壹仟捌佰伍拾壹圆伍角整（人民币)。
2、本工程合同价格为固定价格，以投标文件中施工图纸为标准计价，包括充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险。
房建工程合同范本(4篇)
房建工程合同范本甲方：__________ 身份证号：__________乙方：__________ 身份证号：__________甲方将号可建住宅工程施工委托给乙方组织施工。
为明确甲乙双方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，结合本工程的具体情况达成以下协议条款：一、工程内容：每平方米单价元整。
二、工程范围：l、昆钢新建住房钢筋混凝土砖混。
2、柱子钢筋18圆，楼顶，楼梯，圈梁钢筋18圆，板筋10圆，挑梁筋22圆，钢筋采用昆钢生产的钢筋，砼采用C30商品砼。
地梁钢筋22圆，孔桩钢筋18圆，每棵孔桩____米以上。
3、新建住房水电安装和铝合金门窗安装。
4、新建住房、卫生间、厨房、房间里的卫生间贴砖，外墙瓷砖内外粉刮、砌砖、粉墙、面墙做瓷砖采用宜良水泥、砂浆标号____75.5、女儿墙高度80公分，房项项层和卫生间做好防水工程。
三、工程承包方式：根据双方协商全包干，扫地做屋。
在施工过程中，从一楼算起，途中如遇到一切因素，一切责任由乙方承担。
四、付款方式：合同签订后甲方根据工程情况付款____%。
注：(押金金额为____元，期限为一年)盖好一层算一层，房屋下沉、地基出现任何问题由乙方负责。
五、质量要求：1、乙方应严格按照甲方要求进行采购材料，乙方采购窗____元/平方、门在____元之内、地板砖____元/块、墙砖____元/块、楼梯扶手____元/米，甲方陪同一起去选购，差价由甲方负责，把好材料质量关，严禁不符合质量要求的材料进入现场。
2、乙方应严格按照甲方要注的质量标准和施工验收规范进行施工，保证一次性验收合格。
3、在施工过程中由乙方造成的质量问题，由乙方承担全部的损失及一切费用，甲方不承担责任。
六、施工工期：____年____月____日到____年____月____日完工。
七、安全文明措施：1、施工中乙方应严格遵守昆明市建筑施工安全文明卫生管理的有关规定及生产法律、法规的规定。
房地产精装修施工合同范本(2024版)
房地产精装修施工合同范本(2024版)合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于__________（详细工程内容见附件）1.5 工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元二、甲乙双方的权利和义务2.1 甲方的权利和义务2.1.1 甲方应按照合同约定提供施工场地，并保证乙方的施工顺利进行。
2.1.2 甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程进度款及工程款。
2.1.3 甲方应提供施工所需的相关资料和证件，并保证其真实、合法、有效。
2.1.4 甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，并提出合理化建议。
2.2 乙方的权利和义务2.2.1 乙方应按照合同约定的内容、质量标准、工期完成施工。
2.2.2 乙方应按照合同约定的时间和金额向甲方提交工程进度款申请。
2.2.3 乙方应保证施工安全，严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保工程质量。
2.2.4 乙方应按照合同约定承担保修责任。
三、合同价格及支付方式3.1 合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 支付方式：3.2.1 甲方按照乙方提交的工程进度款申请，支付相应进度款。
3.2.2 工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款。
3.2.3 支付方式为转账，账户信息如下：账户名称：__________账号：__________开户银行：__________四、工期及质量标准4.1 工期：自合同签订之日起至__________（竣工日期）止。
4.2 质量标准：按照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量验收统一标准》及相关法律法规和标准进行施工和验收。
承建公司与房地产开发商施工合同
承建公司与房地产开发商施工合同承建公司与房地产开发商施工合同1. 合同背景和目的本合同是由承建公司（以下简称甲方）与房地产开发商（以下简称乙方）就房地产项目的施工工作达成的一致意见，旨在明确双方的权利和义务，确保工程的按时、按质完成。
2. 项目概述甲乙双方在本合同中共同确定的项目为：项目名称：项目地点：工程范围：工程总造价：工期要求：工程资金支付方式：3. 双方权利和义务3.1 甲方的权利和义务按照合同约定，组织施工人员进行施工；按照合同约定，提供合格的施工材料和设备；保证施工过程中的安全和质量；在工程期间保证施工进度；遵守相关法律法规和施工标准；保证施工过程中的环保和安全。
3.2 乙方的权利和义务按时支付工程款项；向甲方提供合理并符合法律法规要求的施工图纸、设计和资料；配合甲方的施工需求，并提供必要的协助；按合同约定提供工程场地和基础设施；按照甲方要求支付施工保证金；在工程竣工后接受交付和验收。
4. 工程款项支付方式乙方应按照合同约定的支付方式及节点及时支付工程款项。
支付方式包括：预付款：[具体金额和支付时间]进度款：[具体支付节点和比例]完工验收款：[具体金额和支付条件]保证金：[具体金额和支付方式]5. 变更和索赔在施工过程中，如果需要对工程范围、工程款项等进行变更，双方应通过协商达成一致，并按照变更管理程序进行处理。
甲方如需索赔，应提供相应证据并按照索赔规定的程序进行申请。
6. 违约和争议解决双方如有一方违约，应按照合同约定承担相应的违约责任，并通过友好协商解决。
如协商无果，则可通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
7. 合同生效和解除本合同自双方代表签字或盖章之日起生效，并持续有效至工程完工并交付验收之日。
在合同生效期间，双方如有解除合同的需求，应提前书面通知对方。
8. 其他条款本合同的所有修改和补充事项应以书面形式进行，并经双方签字或盖章后生效。
未尽事宜，双方可另行协商。
甲方（承建公司）：______________乙方（房地产开发商）：______________。
房地产项目设计合同范本3篇
房地产项目设计合同范本3篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（设计方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行房地产项目设计事宜，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目内容：包括但不限于规划设计、建筑设计、景观设计等。
二、设计范围1. 乙方应按照甲方的要求，负责项目的规划设计、方案设计、初步设计、施工图设计等工作。
2. 设计内容包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通、景观等专业的设计。
三、设计周期1. 乙方应在签订本合同后XX个工作日内开始设计，并在XX个月内完成全部设计工作。
2. 如因甲方原因导致设计周期延误，乙方不承担任何责任。
四、设计费用及支付方式1. 设计费用总计：人民币XX元（大写：XX元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后XX个工作日内，甲方支付乙方设计费用总额的XX%作为启动资金；（2）乙方提交初步设计方案后XX个工作日内，甲方支付设计费用总额的XX%；（3）乙方提交全部设计成果并经甲方确认后XX个工作日内，甲方支付剩余的设计费用。
五、设计成果要求及验收标准1. 乙方应按照甲方提出的设计要求进行设计，并满足国家相关规范及标准。
2. 乙方提交的设计成果应包括但不限于规划方案、建筑方案、施工图纸等。
3. 甲方在收到设计成果后XX个工作日内进行验收，并出具验收报告。
如设计成果不符合设计要求或存在质量问题，甲方有权要求乙方进行修改或重新设计。
六、保密条款1. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业机密、技术资料等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的披露仅限于本合同项下的合作需要，任何一方不得将保密信息用于其他用途。
房地产工程建设的合同8篇
房地产工程建设的合同8篇篇1甲方（建设单位）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拟进行房地产工程建设，乙方具备相关施工资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平的原则，就本次工程建设事宜达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：建筑面积____________平方米，具体施工范围包括____________。
4. 工程标准：按照国家标准、行业标准及地方规范要求进行设计施工。
二、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
3. 如有特殊情况，经双方协商一致，可相应调整工程期限。
三、工程造价及支付方式1. 工程造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际量及约定进行调整。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付工程款，具体支付节点及比例为：（1）基础工程完成______%后，支付工程造价的______%；（2）主体结构完成______%后，支付工程造价的______%；（3）工程竣工并经验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及保修1. 乙方应按照国家标准、行业标准及地方规范要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应负责工程的保修工作，保修期限为______年。
房地产项目土石方工程施工合同
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX房地产项目土石方工程施工合同合同编号_________一、合同主体甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于甲方拥有房地产项目土石方工程的施工需求，乙方具备相应的施工资质和能力，双方为共同完成房地产项目土石方工程，确保工程质量和进度，经友好协商，特订立本合同。
2.2 合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
三、定义与解释3.1 专业术语（1）房地产项目：指甲方投资开发的房地产项目，包括住宅、商业、办公等建筑物。
（2）土石方工程：指甲方委托乙方施工的房地产项目中的土石方挖掘、运输、回填等工程。
（3）工程量清单：指甲方提供并经双方确认的房地产项目土石方工程量清单。
3.2 关键词解释（1）施工：指乙方按照甲方提供的工程图纸、技术规范和施工方案，完成房地产项目土石方工程的各项工作。
（2）质量标准：指甲方和乙方共同约定的房地产项目土石方工程施工质量标准。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方负责提供房地产项目土石方工程的相关资料，包括工程图纸、技术规范、施工方案等。
（2）甲方负责办理房地产项目土石方工程的施工许可、环保、安全等相关手续。
（3）甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查，并提出整改要求。
（4）甲方应按时支付乙方工程款项。
4.2 乙方的权利和义务（1）乙方负责按照甲方提供的工程图纸、技术规范和施工方案，组织施工队伍进行房地产项目土石方工程的施工。
建设工程合同法律案例(3篇)
第1篇一、案件背景甲公司（以下简称甲方）是一家大型房地产开发企业，乙公司（以下简称乙方）是一家专业建筑施工企业。
2010年，甲方拟在市区开发一座大型住宅小区，乙公司投标中标，双方签订了《建设工程施工合同》（以下简称《合同》）。
合同约定，乙方负责该住宅小区的土建施工，工期为两年，合同总价为2亿元。
合同签订后，双方按照约定履行了各自义务，工程进展顺利。
二、案件事实1. 合同履行过程中，甲方发现乙方施工过程中存在质量问题，要求乙方整改。
乙方在整改过程中，部分工程因质量问题被甲方要求停工，导致工期延误。
2. 工期延误期间，甲方多次要求乙方加快施工进度，但乙方以种种理由推诿，导致工期延误时间延长。
3. 工期延误至2013年，甲方认为乙方严重违约，遂向法院提起诉讼，要求解除合同，并要求乙方赔偿因其违约行为造成的损失。
4. 乙方答辩称，工期延误是由于甲方提供的施工图纸存在问题，导致施工过程中出现质量问题，因此，乙方不应承担工期延误的责任。
三、争议焦点1. 乙方是否应承担工期延误的责任？2. 甲方是否可以解除合同？3. 乙方是否应赔偿甲方因违约行为造成的损失？四、法院判决1. 关于乙方是否应承担工期延误的责任，法院认为，乙方在施工过程中确实存在质量问题，导致工期延误。
根据《合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
因此，乙方应承担工期延误的责任。
2. 关于甲方是否可以解除合同，法院认为，根据《合同法》第九十四条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
房地产工程的施工合同范本3篇房地产工程的施工合同范本1发包方： (以下称甲方) 承包方： (以下称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，遵循平等、自愿、公平和老实互信的原那么，为明确双方在工程承包施工过程中的权利、义务和经济责任和法律关系，现经双方协商同意以下条款并签订本合同。
一、工程概况1.工程名称：棚户区改造工程2.工程命名：3.工程地点：4.工程内容：本工程1#、2#、3#、4#楼共四栋，八层，框混结构，建筑面积约平方米。
由乙方完成甲方所提供的设计施工图的全部工程量。
如有设计变更另行按实结算增、减工程造价。
5.工程总造价：约万元左右。
二、承包方式及单价甲方以包工包料大包干的方式承包给乙方。
单价为元平方米，工程竣工验收合格后按房地局测给的实际面积进行结算。
大包干的施工内容为：1.地基、根底、临时道路和土方回填;主体工程;内外装饰工程、阳台铝合金窗、公共部位墙面刮胶、楼梯不锈钢扶手、水电、水沟、下水道、化粪池、四周散水等和施工图所标示的设计内容。
2.所承建工程建安税。
3.进户门采购安装价格在元/条左右的新防盗门。
4.层面隔热及防水工程。
四周硬化乙方负责0.5m内。
三、工程款支付方式1.经甲、乙双方友好协商，本工程乙方自愿垫资从根底到层主体完工。
乙方安装层预制楼面板完工时，甲方开始按主体工程造价分层拨付乙方主体工程款。
每完成一层甲方拨付当层完成主体工程量款的%。
主体工程竣工验收“合格〞后。
甲方付给乙方主体工程总造价款 %。
2.内外装饰工程进度甲方分期分批拨付给乙方。
3.垫资款在乙方做完二层，甲方把乙方垫资款一次性付清给乙方。
4.该工程全部竣工，经甲、乙双方会同相关部门验收“合格〞后，按实际结算额在个月内甲方付给乙方工程总结算造价的 %，剩余的 %作质保金，在个月内无质量事故甲方将质保金付清给乙方。
5.为确保本工程保质、保量按期完工，乙方应交给甲方万元保证金，该保证金在本承包工程工程根底全部完工时一资性退还给乙方。
(保证金不计息)。
6.甲方与乙方结算定案时起，在个月内甲方付给乙方剩余工程款，如果因特殊原因未曾支付工程余款给乙方时，甲方以本工程门面或住房按市场现行销售价低于%抵给乙方作工程尾款。
四、甲、乙双方职责1.甲方责任(1).负责做好、立项、规划、报建、三通一平(即水通、电通、路通，原那么上不影响工程进度)(2).提供完整的建筑安装施工图(土建4份、水电安装图2份)(3)协助乙方处理施工中的疑难问题，乙方不负责处理周边关系，如需乙方处理周边关系，一切费用由甲方承当。
(4)甲方派驻工地代表同志负责全面总施工管理，并搞好技术交底。
2.乙方责任(1)负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设使用和维修工作。
(甲方不再计付给乙方临时设施费)(2)编制施工组织设计和施工方案、施工预算、施工总进度方案、材料设备、成品、半成品等进场方案(包括月方案)报送给甲方。
(3)乙方派驻工地代表人同志。
五、工程工期1.根据国家工期定额和实际需要，双方决定工程有效工期为300 天(公历日)自年月日开工，至年月日工程竣工验收“合格〞交付给甲方使用。
2.如遇以下情况，经发包方驻工地代表签证后，工期相应顺延：(1)按施工准备规定障碍物未能去除影响进场施工;(2)人力不可抗拒的因素而延误工期。
六、工程质量1.本工程质量必须保证“合格〞工程，争创优良工程。
2.乙方必须严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规定的标准进行和施工，并接受甲方派驻工地代表的指导与监督，必须服从监理方的监管。
3.乙方在施工过程中必须遵守以下规定：(1)由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、成品、半成品必须按有关规定提供质量“合格〞证，未进场之前要经甲方派驻工地代表签证同意前方可进入，否那么视为论虚作假不“合格〞产品。
(2)乙方对材料改变或代用时必须经原设计单位同意并书面报告甲方派驻工地代表签证前方可使用。
(3)隐蔽工程必须经甲方派驻工地代表同相关部门检查、验收签章前方可进行下一道工序施工。
根底超升的局部，甲方必须按实际结算给乙方。
(4)乙方按质量验证标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送给甲方和质量监督站。
(5)乙方在施工中发生抽量事件，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案，重大质量事故的处理方案经设计单位、质量监督站、甲方等部门共同磋商处理。
七、施工与设计变更1、甲方交付的设计图纸，作为施工中的有效依据，开工前由乙方组织相关部门交底、核审、做出核审纪要。
2、甲方如需设计变更必须由原设计单位出具正式修改通知书和修改图纸，乙方才予以实施。
图纸增加的工程，甲房另外按20_年取费标准计取给乙方。
八、工程验收1.工程竣工验收以国家颁发的《关于根本建设工程竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收标准》、《建筑安装工程检验评定标准》和国务院有关部门制定的竣工验收规定，施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
2.工程施工地下根底隐蔽工程必须有验收签证，工程竣工质量经当地质量监督部门检验“合格〞后，甲、乙双方及时办理验收签证手续。
3.工程竣工验收“合格〞后甲方方可使用，在规定的保修期内凡因施工造成的质量事故由乙方无偿保修，其保修范围和期限按国家现行法律、法规、标准、参照本合同及有关文件规定执行。
九、双方违约责任甲方1.未能按照合同通知规定的开工期限，拖延一个月尚未能开工，甲方应付乙方10万元补偿金。
2.因甲方报建等各项手续未到位，被有关部门责令停工所造成乙方停工的损失由甲方负责，并按停工时间延迟施工工期。
包括乙方租的机械设备、钢管脚手架、民工工资等由甲方负责。
3.工程未经验收提前使用，由此而发生的质量和其它问题由使用方承当责任。
乙方1.在签订本合同三天内必须与甲方办理好交接手续，正式开工，如推迟10天处乙方10万元罚款给甲方，以此类推。
2.施工途中因乙方资金未到位造成工程停工、缓建，甲方有权终止合同，乙方自愿放弃未付的工程款清算权力。
3.工程质量不符合规定的，负责无偿整改或返工。
4.教育好工程施工队伍所有人员，决不准在施工现场赌博、闹事，每出现一次罚款1000元，依此类推。
5.乙方要抓好施工平安管理，有违反施工平安的人和事，甲房每发现一次处分乙方100元/次(当场兑现)。
6.所有进入施工现场的人员未带平安帽，每人每次罚款50元。
7.未按合同工期交房给甲方时，每延误一天罚款5000元，依此类推。
十、纠纷解决方法1.乙方在施工中必须与甲方统一思想和具体布局安排施工程序有条理、顺利进行。
2.乙方在施工过程中要严格遵守工程建设的操作规程，不能违章作业，注意人身和财产的平安。
在施工期间发生的平安和人身伤亡事故全部由乙方承当，重大平安伤亡事故乙方承当98%，甲方按人道主义承当2%的责任。
(人力不可抗拒的自然灾害除外)3.费用分摊：甲方承当工程报建费、环保费、渣土承运费等相关税费;乙方承当工程检测费。
按相关部门规定属于乙方负责的费用均由乙方承当，属于甲方负责的费用均由甲方承当。
十一、附那么1.本合同一式陆份，甲、乙双方各持二份，其余由甲方报送相关部门备案存档。
2.本合同自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字，加盖公章即生法律效力。
3.本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致后，可以签订补充协议，补充协议一样具有法律效力。
本合同在该工程结算付清余款一年内失效。
甲方(发包方)盖章：乙方(承包方)盖章：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户账号：开户账号：联系电话：联系电话：年月日年月日房地产工程的施工合同范本2发包方： (以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)鉴于甲方有位于春熙路临设围护工程施工任务，乙方有承接实施该工程的施工资质和能力，甲方将所属春熙路临设围护临设围护工程交由乙方承当，双方经充分协商，按照平等互利、自愿的原那么，就春熙路轻临设围护工程施工承包事宜达成以下协议：第一条：工程概况1.1 工程名称：春熙路群光大陆广场临设围护工程1.2 工程地点：成都市春熙南路，联升项规划红线外。
1.3承包管理范围：临设围护工程的土建、钢结构安装、给排水安装、装饰工程施工(结构层数为两层，建筑面积约20_m2)。
包干范围包括根底、主体、及水电安装和房内的门窗、地面、吊顶等装饰施工以及屋面灯箱广告架制作、安装等。
1.4 承包方式：双包，即包工包料。
第二条工程工期：总工期20天，不含灯箱广告牌制作、安装工期。
(其中阶段工期为：根底施工4天;轻钢结构、屋面及内外装饰、安装施工16天。
)自20_年4月1日起——4月20日止。
第三条工程质量：3.1按国家现行建筑工程施工质量统一标准—20_及配套的分部工程的施工质量验收标准、规程、标准等。
主控工程、一般工程到达合格标准;观感评定到达好的标准。
3.2 严格按照业主签字认可的施工图进行施工。
3.2 工程质量合格，观感到达好的标准并到达群光公司、街道办、房地产公司要求。
3.3 质量保修期2年。
合同价款、结算及支付方式：4.1工程暂定总造价为200万元，大写：贰佰万元整。
(支付进度款按甲方审定预算或概算为准，最后以结算为准，其中广告、灯箱制作安装由乙方分包，费用为25.8万元，甲方另支付乙方5%的分包管理费。
)4.2 结算方式：工程乙方施工完局部成竣工验收合格后按建筑工程计价定额(SGD1—7—20_)及相关配套文件进行结算，取费级别为三级Ⅰ档。
4.3费用支付方式：根底施工完成开始安装钢结构后3日内支付合同总价的60%，工程完工经验收合格后支付至合同总价的80%，工程竣工验收结算办理后一月内付至结算总价的95%，留5%质保金，一年后一周内支付。
第五条乙方责任5.1 按照规定时间和质量标准要求完成施工任务。
5.2 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保管好施工现场周边等成品不受损坏。
5.3 负责施工现场的平安、保卫、垃圾清运、消防等工作，处理好由于施工带来的扰民问题以及与协作单位的协作关系。
第六条工程保修6.1 本工程保修期为2年，保修期自竣工验收合格之日起计算。
6.2 假设本工程发现质量问题，乙方应在接到通知后24小时内完成保修。
第七条乙方责任7.1 负责按时、按质完本钱工程施工任务。
7.2 按照相关国家标准及政府部门所颁发的文件、条例等进行平安文明施工。
7.3施工期间应严格按照《建筑安装工程平安技术规程》、《建筑安装工人平安操作规程》和《中华人民共和国平安消防条理》和其它相关的法规、标准。
并严格采取平安防护、防火措施，并承当由于自身原因造成的财产损失和相关事故责任。
7.3 乙方无条件服从甲方、街道办以及相关部门的管理，并积极主动做好相关部门的配合工作，做到礼貌合作。