精装修房买卖合同
精装修购房合同3篇
精装修购房合同3篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲、乙双方就购买精装修房屋事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方同意出售位于____________的房产（以下简称“该房产”），乙方同意购买。
该房产的具体地址、面积、户型、房屋结构等详见本合同附件。
2. 该房产为精装修房屋，甲方已按照相关规定完成装修，并已经取得相关验收合格证明。
乙方购买后可直接入住。
二、房屋价格及支付方式1. 该房产的总价为人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）本合同签署之日起____日内，支付定金人民币______元；（2）该房产过户手续办理完毕后，支付尾款人民币______元。
三、房屋交付1. 甲方应在乙方支付完购房款项后，办理房屋交付手续。
2. 甲方交付的房屋应满足以下条件：（1）房屋结构完整，无任何损坏；（2）房屋内的装修保持原状；（3）房屋的附属设施及设备齐全。
四、房屋产权及过户1. 甲方应确保该房产的产权清晰，无争议。
如因甲方产权纠纷导致乙方损失的，甲方应承担全部责任。
2. 甲方应在乙方支付尾款后，及时办理房屋过户手续。
过户费用由甲方承担。
五、装修质量及保修1. 甲方保证该房产的装修质量符合国家相关标准，不存在任何质量问题。
如乙方发现装修质量问题，应及时通知甲方，甲方应负责修复。
2. 甲方对该房产的装修部分提供____年的保修服务。
保修期内，如因装修质量问题导致的损坏，甲方应负责修复。
六、违约责任1. 若甲方未能按照本合同约定交付房屋或办理过户手续，应按照已付购房款项的____%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按照本合同约定支付购房款项，应按照未付购房款项的____%向甲方支付违约金。
如逾期超过____日，甲方有权解除本合同，并有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。
2024年精装修房产买卖契约
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年精装修房产买卖契约本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 甲方（卖方）：xxx房地产开发有限公司1.2 乙方（买方）：xxxxxxxxxx1.3 甲方定义：指拥有房产所有权并同意出售的法人或其他组织1.4 乙方定义：指同意购买甲方房产的法人或其他组织第二条：房产描述2.1 房产位置：xxxxxxxxxxxx2.2 房产面积：xxxxxxxxxxxx2.3 房产类型：精装修住宅第三条：房产价格及支付方式3.1 房产成交价格为人民币xxxxxxxx元整（大写：人民币xxxxxxxx元整）3.2 买方应按照下列时间表支付房款：3.2.1 合同签订后五个工作日内支付首付款xxxxxxxx元整3.2.2 房产过户手续办理完成后支付剩余房款xxxxxxxx元整第四条：交付及过户时间4.1 甲方应在本合同签订后xx个月内将房产过户至乙方名下4.2 房产交付时间定于过户手续办理完成后十个工作日内第五条：房产质量及保修5.1 甲方保证房产符合国家关于住宅质量的相关标准5.2 甲方提供房产保修服务，保修期自房产交付之日起计算，保修期为xxxx年第六条：税费承担6.1 过户手续办理过程中产生的税费由乙方承担6.2 房产交易过程中产生的其他税费按照相关法律法规规定分担第七条：违约责任7.1 甲方未按照本合同约定时间完成过户手续的，应支付违约金xxxxxxxx元整7.2 乙方未按照本合同约定时间支付房款的，应支付违约金xxxxxxxx元整第八条：争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决8.2 如协商不成，任何一方均有权向xxxxxxxx人民法院提起诉讼第九条：合同的变更与解除9.1 双方同意，合同的变更或解除需书面签署，并经双方签字盖章确认第十条：合同的生效10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效10.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第十一条：其他约定11.1 双方同意，本合同未尽事宜，可另行协商补充11.2 本合同任何条款的无效不影响其他条款的效力第十二条：甲方声明12.1 甲方保证所提供的房产信息真实、准确、完整第十三条：乙方声明13.1 乙方保证所提供的个人信息真实、准确、完整第十四条：双方联系方式14.1 甲方联系人：xxxxxxxxxxxx14.2 乙方联系人：xxxxxxxxxxxx第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 甲方（卖方）：xxx房地产开发有限公司，统一社会信用代码：xxxxxxxx，地址：xxxxxxxxxxxx，法定代表人：xxxxxxxx，联系电话：xxxxxxxx。
个人房屋精装修合同5篇
个人房屋精装修合同5篇篇1甲方（发包人）：__________________乙方（承包人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方房屋的精装修事宜达成以下协议：一、工程概况1. 工程地址：__________________。
2. 房屋结构：__________________。
3. 装修面积：__________________。
4. 装修内容：本工程包括室内设计、材料选购、施工监理等。
具体细节详见附件《装修明细表》。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
如有特殊情况，双方友好协商解决。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：________元整）。
该造价为包工包料总价，包括材料费、人工费及其他相关费用。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款。
（2）工程进度达到______，甲方支付乙方工程总造价的______%。
（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
（4）甲方所支付的款项以银行转账或现金方式支付至乙方指定账户。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计要求和国家标准进行施工，确保工程质量。
2. 施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查监督，并提出合理建议和要求。
乙方应积极响应并改进。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的七日内进行验收，并签署验收意见。
如甲方对工程质量有异议，可委托具有资质的检测机构进行检测。
4. 验收合格后，双方签订《工程竣工验收单》。
五、工程保修1. 保修期限：工程竣工后，乙方负责保修______年。
2. 保修范围：因乙方施工质量原因导致的损坏，乙方负责免费维修。
非乙方原因造成的损坏，乙方可收取合理的维修费用。
精装修购房合同5篇
精装修购房合同5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1精装修购房合同一、甲方：（出售方）单位或个人：______________地址：______________电话：______________二、乙方：（购买方）单位或个人：______________地址：______________电话：______________根据双方自愿并遵循平等、自愿的原则，经友好协商达成以下条款：一、房屋基本情况1. 房屋地址：______________2. 房屋建筑面积：______________3. 房屋用途：______________4. 房屋产权情况：______________5. 房屋卖方交付装修情况：精装修6. 房屋价款：______________7. 首期付款：______________8. 交付日期：______________二、交易方式1. 乙方需向甲方支付定金：______________ 元，作为此次购房的诚意金。
2. 乙方在签订合同之日起二周内支付首付款：______________ 元。
3. 乙方在特定日期支付尾款：______________ 元。
4. 欠款到期支付：______________ 元。
5. 全款支付后，甲方交付房屋产权证明或房屋证书等相关证件。
三、房屋交接1. 房屋交接时间为合同签订之日起______________日内。
2. 乙方需在房屋交接当日支付尾款。
3. 乙方需办理过户手续，并支付相关税费。
四、违约责任1. 乙方如未按时支付首付款将承担违约责任，甲方有权要求解除合同并扣除定金。
2. 乙方如未按时支付尾款，将支付违约金______________元。
3. 一方违约，引起另一方损失，应承担赔偿责任。
五、其他附则1. 本合同自签订之日起生效，至交易完成之日止。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订书面补充协议。
3. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
精装修房屋出卖合同书
精装修房屋出卖合同书一、甲方：（出卖人）身份证号码：住所地：联系电话：乙方：（购买人）身份证号码：住所地：联系电话：鉴于甲方是房屋的合法所有人，并有权处分该房屋；鉴于乙方愿意购买该房屋，并具备购买资格；双方经友好协商，达成如下协议：第一条房屋基本情况1. 甲方是房屋所有权的合法拥有人，该房屋位于（房屋地址），房屋面积为（房屋面积）平方米，房屋结构为（房屋结构）。
2. 该房屋为精装修房屋，装修材料、设备和工程符合国家规定。
第二条交易价格和方式1. 乙方同意以人民币（交易价格）元的价格购买该房屋。
2. 乙方应当在签订本合同时支付房屋交易款的（首付款比例）作为首付款，剩余的（剩余款项比例）应在（付款期限）内支付清楚。
3. 乙方支付房屋交易款的方式为（支付方式）。
第三条过户手续1. 甲方应当在收到全部房屋交易款后，协助乙方办理房屋过户手续。
2. 甲方应当向乙方提供房屋所有权证书、房屋权属证明、房屋产权证明等相关证件。
3. 乙方应当承担房屋过户所需的相关费用，包括但不限于过户税费、公证费等。
第四条房屋交付和验收1. 甲方应当在签订本合同后（交付时间）内将房屋交付给乙方。
2. 乙方应当在收到房屋后进行验收，如发现房屋存在质量问题，应当及时通知甲方，并协商解决办法。
第五条房屋权利和义务1. 甲方保证房屋的所有权清晰，不存在他人对房屋的所有权、使用权等权利纠纷。
2. 甲方保证房屋的装修材料、设备和工程符合国家规定，并提供相应的保修期限。
3. 乙方在房屋交付后，享有房屋的所有权，并承担相应的权利和义务。
第六条违约责任1. 若甲方违反本合同约定，未按时交付房屋或提供相关证件，甲方应当向乙方支付相应的违约金。
2. 若乙方违反本合同约定，未按时支付房屋交易款或其他违约行为，乙方应当向甲方支付相应的违约金。
第七条合同解除1. 在本合同履行过程中，若发生不可抗力等无法预见、无法避免的情况，导致无法履行本合同的，双方可协商解除合同。
精装修房子购买合同5篇
精装修房子购买合同5篇精装修房子购买合同5篇对于房屋的购买，在合作交易的流程之中，需要根据双方的诉求，以此制定合理的合同协议。
那么,你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编精心整理的精装修房子购买合同5篇，欢迎大家分享。
精装修房子购买合同【篇1】委托人：＿＿＿＿＿＿＿＿受托人：＿＿＿＿＿＿＿＿双方经协商一致，就委托事宜达成如下协议：一、委托事项：委托人授权＿＿＿办理有关购买商品房＿＿＿套的各项事宜。
二、授权范围：１．购买的商品房共＿＿＿套，总面积在＿＿＿平方米之内；２．商品房的购入价应掌握在＿＿＿元／每平方米至＿＿＿元／每平方米之间；３．商品房所在位置，可在＿＿＿市＿＿＿区＿＿＿路以东，＿＿＿路以西，＿＿＿路以南，＿＿＿路以北范围之内选购；４．其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
三、委托报酬：受托人如完成委托事宜，委托人给付报酬＿＿＿元；如果在委托期限内未能完成委托事宜，给付劳务费＿＿＿元。
四、完成委托事项所需费用：根据实际需要，按支出凭据向委托人报销。
五、各项费用的支付方式和期限：委托酬金在合同签订后＿＿＿日之内，先付＿＿＿％；其余在受托人完成委托事宜后一次支付。
其他费用先由受托人垫付，每季度末结算一次。
所有经费往来均通过银行结算。
六、委托授权期限：自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日起，至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日止。
七、双方当事人的权利与义务：１．委托人在合同生效之后，对受托人在授权范围内的活动，不能任意干涉，双方遇有问题可随时研究协商；２．受托人应认真负责行使委托人授予的权利，不得弄虚作假，更不得与第三人恶意通谋，欺骗委托人；３．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
八、争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿种方式解决：１．提交＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁；２．依法向人民法院起诉。
九、双方议定的其他事宜：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人：（签章）受托人：（签章）地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）开户银行：开户银行：银行账号：银行账号：合同签订地点：合同签订时间：年月日精装修房子购买合同【篇2】甲方（卖方）：_________乙方（买方）：_________根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
精装修购房合同书范本7篇
精装修购房合同书范本7篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲、乙双方就购买精装修房屋事宜，根据中华人民共和国有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方出售的房屋位于____________________（详细地址）。
2. 房屋类型为精装修住宅，建筑面积为______平方米。
3. 房屋的权属证明文件编号为____________，土地使用权证明文件编号为____________。
二、购房款及支付方式1. 购房款总额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方按以下方式支付购房款：（1）在合同签订之日起______日内支付定金人民币______元；（2）在房屋过户手续办理完成后______日内支付剩余购房款人民币______元。
三、房屋交付1. 甲方应于本合同签订后的______日内将房屋交付给乙方。
2. 交付时，双方应共同核查房屋内的家具、电器及装修状况，并签署房屋交接确认书。
四、装修及保修1. 甲方承诺，房屋已完成精装修，并符合双方约定的装修标准。
2. 房屋保修期为______年，自房屋交付之日起计算。
保修期内，因装修质量问题造成的损坏，甲方负责修复。
五、产权登记及税费1. 甲方应协助乙方办理产权登记手续，相关税费按国家规定执行。
2. 乙方承担产权登记过程中的个人所得税、契税等费用。
六、违约责任1. 若甲方未按时交付房屋，应支付乙方违约金，违约金每日为购房款总额的______%。
2. 若乙方未按时支付购房款，应支付甲方违约金，违约金每日为未支付款项的______%。
3. 若因甲方原因导致房屋无法办理产权登记，甲方应退还乙方已支付的购房款，并支付相应的赔偿金。
七、合同的变更和解除1. 本合同一经签订，双方不得随意变更或解除。
精装修购房合同范本（精选6篇）
精装修购房合同精装修购房合同范本（精选6篇）在不断进步的社会中，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。
那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编收集整理的精装修购房合同范本（精选6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
精装修购房合同1卖方：_________________（简称甲方）身份证号码：_________________买方：_________________（简称乙方）身份证号码：_________________根据有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同。
第一条甲方同意将自有的位于__________________________________小区_________________幢_________________单元_________________室房产（建筑面积为_________________平方米）一处出售给乙方，乙方已对甲方所要出售的房屋做了充分的了解，愿意购买该房。
第二条上述房产的交易价格为：总价：人民币_________________________元（大写：__________________________________元整）。
第三条甲方保证出售房产符合国家房产上市的规定，并保证产权清晰，保证所提供的材料真实有效，不含虚假内容，若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。
第四条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。
买卖交易过程当中产生的费用（包括契税，过户手续费等）经双方协商，均由乙方承担。
第五条乙方应于年月日本合同签订前将首期款人民币_______________元（大写：_______________元整）交予甲方；合同签订后一个月内乙方应剩余款项人民币_________________元（大写：__________________________________元整）交付甲方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
竭诚为您提供优质文档/双击可除
精装修房买卖合同
篇一：房屋销售精装修合同
篇二：买好精装房要签好购房合同
买好精装房要签好购房合同
时下的精装房，是个全新的置业模式，购房者在选购精装房时，往往不能称心如意，开发商承诺的精装房装修标准，到交付时却并不合格，甚至还存在质量问题。
对于精装房来说，装修的标准和交付后的效果，并没有一个客观的标准化的界定，往往见仁见智，有人喜欢绚丽的装修，但是有人却崇尚简朴，希望大房敞亮。
如何满足大多数人的喜好，也是一大难题。
有律师认为，精装修房应不同于一般的商品房，对其“可以交付使用”的理解应该是，消费者在开发商交房后，可以直接入住。
如果因为存在装修质量问题，造成消费者在约定的交房期后仍无法直接入住，就应该视为延期交房，消费者
可以根据购房合同的有关条款，维护自己的权益，并取得相应的经济赔偿。
精装房不精易出现质量问题
20XX年，张先生购买了某房开公司开发的精装修期房，根据双方签订的《商品房买卖合同约定》，20XX年6月30日为交房日期。
在约定的交房时间，开发商发来通知，称该精装修房已经通过了“相关部门验收合格，可以交付使用”。
一周后，当张先生前去办理收房手续时，却发现该精装修房存在多处装修质量问题，如天花板漏水脱落、地板不平整、地脚线和瓷砖破损等。
对此，张先生认为，在这种情况下，他无法入住，该精装修房实际上还没有达到交付使用的条件，应该属于延期交房，开发商应承担违约责任。
根据张先生反映的情况，房开公司随即派人对房屋装修进行整修，并酌情减免张先生的部分物业费作为补偿。
张先生虽然收了房，但房屋因质量问题无法入住，房开公司整修的时间是否也属于延期交房时间，对于精装修房“可以交付使用”应如何理解?
装修材料“打马虎眼”以次充好
20XX年5月28日，张小姐在位于小天竺的某看中了一
套40多平方米的精装小户型。
售楼小姐曾表示，开发商提
供的精装房的装修档次全部是按500元/平方米提供的，材
料也是选最好的。
于是张小姐放心的交了定金。
6月2日，张小姐按约定的时间到售楼部准备签定购房
合同。
在仔细看过开发商提供的合同文本后，张小姐发现所签合同规定，交房后若出现装修问题时，开发商将按照装修差价的双倍额对购房者给予赔付。
对装修差价如何界定，开发商没有明确的说明。
合同中没有对装修的具体费用和所用材料进行必要的说明，只提供了所用材料的品牌和型号。
张小姐要求开发商提供装修时所用材料的型号、品牌、等外品还是等内品、价格等详情。
由于双方意见无法达成一致，致使购房合同没有签定。
在多次协商未果的情况下张小姐决定放弃买房。
可开发商却以张小姐违约为由拒绝退还定金。
免责声明：以上信息均来自互联网，内容的真实性、准确性和合法性由来源方负责，房道网对此不承担任何责任。
时下的精装房，是个全新的置业模式，购房者在选购精装房时，往往不能称心如意，开发商承诺的精装房装修标准，到交付时却并不合格，甚至还存在质量
问题。
对于精装房来说，装修的标准和交付后的效果，并没有一个客观的标准化的界定，往往见仁见智，有人喜欢绚丽的装修，
精装房最容易出现问题的地方在于装修，而装修又是属于事前行为，购房者并不能有效参与和监督，是装修过程“暗箱操作”，那么怎样避免此类情况呢?
购买精装房要再签合同时约定装修细则和个人权利的
行使。
购房合同应注明装修细则
专家建议，以详细条款将装修所涉及的难题，如:材料品牌、材料质量、环保、维修等问题，写进合同。
这样不仅减少了交房时问题的发生，更确保了消费者的合法权益。
首先，在合同中应明确工程适用的施工规范，可参照建设部颁布的《住宅装饰装修施工规范》;
其次，合同中应明确工程验收标准，地区装饰装修质量检验规定的，最好以规定为标准;通常情况下，精装修房的质量验收标准可参照《高级装饰工程验收标准》来进行约定。
第三，合同中应明确装饰工程的监理公司，要求开发商最后出具合法监理公司的报告。
第四，应约定违约责任。
在《商品房买卖合同》中，对违反装饰、装修标准约定的情况处理方式有两种：一种是“出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价”;一种是双方自行约定。
如果选择第一种，务必明确价格标准;如果选择双方约定，除对装饰装修及设备价值的约定要详尽外，一定要明确具体的违约责任。
值得注意的是，精装修房一般都有样板间，但样板间往往与购房者收到的房屋之间会存在或多或少的差异，购房者在签订合同时最好问清楚实际房屋与样板间之间的差异，必要时要求房开公司将相关承诺写入合同附件。
如果遇到项目变更，合同中则要有装修项目变更的约定，说明装修改动应
签署工程变更单，以明确改动的项目和时间。
装修材(:精装修房买卖合同)料如慢性中毒如何防范于未然
购房者眼睛所能看到的隐患可以事先避免，但是对于交付后出现的空气质量问题，却是他们不能预计的，遇到这类问题又该如何解决呢?
根据目前国家颁布的《十种装饰装修材料有害物质限量国家标准》以及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，这些是强制执行的行业法规，消费者在购房合同中应标明:首先，开发商购买的材料必须符合上述标准的要求;其次，工程竣工后开发商应根据国家标准请权威机构进行室内环境检测，并出具检测报告。
如果开发商不能提供工程使用材料的有害物质检测报告，或者最后提供的室内空气检测报告超过国家标准，都属于违约行为。
另外，住宅装修的保修也应该在合同里特别注明。
由于一些工程项目在短期内不会暴露出问题，因此在竣工验收时也就不能立即查出是否存在质量问题，而必须通过使用才能发现，
这就涉及了保修的问题。
目前国家规定住宅的装修保修期为两年，因此在合同中不仅要标明保修期限，还应写明如墙体、地面等具体约定。
参考资料：/fcxw/5361.html
篇三：精装修房购房协议
精装修房购房协议
甲方：南京绿野房地产有限公司
乙方：张世彬
就乙方希望购买甲方精装修办公房的请求，现双方达成如下协议：
1.由于乙方身在外地事务繁忙,意向购买甲方开发建设的绿野大厦1004房号（面积10
2.65平米）精装修办公房,双方自愿达成此协议;
2.房屋成交单价为8580元/平米,其中房屋净价为5900元/平米,其余2680元/平米为装修和办公设施等费用（含8号车位20年使用权）;
3.乙方签约时须付总房款50%的首付款即人民币44万元整;
4.甲方负责将乙方所购房屋按乙方要求进行设计及装修,达成如下要求:
1)办公房内部豪华装修标准;
2)办公设施齐全,达到入住即可办公的标准,(装修及设施基本标准见附页1)
3)房屋交付时水、电、电话、宽带已接通可正常使用;
5.房屋交付时间:20XX年3月1日;
6.本协议一式两份，甲乙双方各执一份；。