弱电机房施工合同范本
弱电合同范本共6篇
弱电合同范本共6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!弱电合同范本共6篇弱电合同范本第一篇发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中国合同·法》、《XXX建筑·法》、《XXX产品质量·法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。
弱电施工合同样本5篇
弱电施工合同样本5篇篇1弱电施工合同样本甲方（委托方）：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）联系电话：（甲方联系电话）乙方（承包方）：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方有意委托乙方进行弱电施工项目，经双方友好协商，达成如下合同：一、项目名称：弱电施工项目二、项目内容：包括但不限于弱电系统设计、设备采购、施工安装、调试等，具体内容详见附件。
三、合同价款：总价款为（具体金额），结算方式为（具体结算方式），发票开具方式为（具体开票方式）。
四、工期：根据项目实际情况，双方商定工期为（具体工期），如有延期需提前沟通协商。
五、保修期：工程竣工验收合格后，乙方对所提供的产品和服务提供免费维修保养服务，保修期为（具体保修期限）。
六、合同变更：任何变更均需双方书面确认，否则无效。
七、违约责任：一方因不可抗力导致无法履行合同的，责任免除；一方违反合同约定造成损失的，应当承担相应的违约责任。
八、争议解决：若发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
九、其他事项：（双方协商一致的其他事项）附件：（具体附件内容）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为弱电施工合同样本，双方请仔细阅读并确认，如有异议，请及时沟通解决。
愿双方合作愉快，共同推动项目顺利进行。
篇2弱电工程是指电信、广播电视、数据网络等低电压系统的建设和维护工程。
弱电工程施工合同是建筑工程中的一个重要组成部分，它规定了双方在弱电工程施工过程中的权利、义务和责任。
合同的签订是保证双方利益不受损害的重要手段，也是规范弱电工程施工行为的重要依据。
一、合同的当事人甲方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________乙方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________二、合同签订日期本合同于________________年______________月_____________日签订。
弱电机房整改合同6篇
弱电机房整改合同6篇篇1弱电机房整改合同甲方：（委托方全称）乙方：（承包方全称）鉴于甲方为保障弱电机房设备的正常运行，提升弱电系统的稳定性和安全性，现甲乙双方经友好协商，就对弱电机房进行整改工程达成如下合同：一、整改范围：1. 系统分析：对弱电机房原有系统进行全面分析，确定整改方案和具体操作步骤。
2. 设备更新：对陈旧、损坏的设备进行更换更新，以确保新设备的稳定性和耐用性。
3. 布线优化：对弱电机房的布线进行优化调整，提升整体电路的效率和安全性。
4. 安全防护：对弱电机房的安全设施进行加固和更新，确保设备和人员的安全。
5. 其他：根据实际情况，进行其他必要的整改工程，以提升弱电机房的整体性能。
二、工程费用：1. 整改费用总额为（具体金额），甲方需在本合同签订后的（具体时间）内支付给乙方。
2. 工程费用包括设备更新、人工费用、材料费用、施工管理费等，具体费用明细另附在附件中。
三、工程进度：1. 本合同自双方签署之日起生效，整改工程预计耗时（具体时间），乙方需按时完成整改工程。
2. 工程进度如有延误，乙方需承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
四、质量保障：1. 乙方对整改工程提供全面的质量保障服务，如整改后设备出现故障，乙方将免费进行维修或更换。
2. 整改工程质量保障期限为（具体时间），在此期限内如出现质量问题，乙方需承担相应的修复责任。
五、保密条款：1. 双方在合作过程中涉及的商业机密和技术资料，均为双方的保密信息，未经对方同意，不得向第三方透露。
2. 对于泄露保密信息的一方，应承担法律责任并赔偿对方因此造成的损失。
六、合同变更：1. 若在整改过程中需要变更合同内容，需经双方书面同意后方可进行变更。
2. 双方一旦签订本合同即视为同意并遵守合同内容，不得擅自变更或解除合同。
七、法律适用：1. 本合同适用于中华人民共和国法律，双方在履行合同过程中如产生争议，应友好协商解决，无法协商解决的，应提交至本合同签订地的人民法院解决。
弱电工程安装合同范文(5篇)
弱电工程安装合同范文建设单位：（简称：甲方）施工单位：（简称：乙方）经甲、乙双方友好协商，乙方承接甲方位于弱电系统工程的安装，并按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条款》的规定，结合本工程具体情况，经过协商，双方达成如下协议。
一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工期要求：____年____月____日至____年____月____日。
1.5合同价款：人民币小写：￥元正，大写：元正。
1.6系统主要设备配置清单，详见附件表。
二、甲乙双方工作2.1、甲方工作2.1.1施工场地具备开工条件，提前一周通知乙方进场。
2.1.2开工前三天提供施工场地材料仓库及施工用电。
2.1.3甲方接到乙方验收申请后应在三个工作日内组织工程验收。
2.1.4系统需作隐蔽暗埋时，甲方应根据乙方安装技术的工艺要求，提供并暗埋所需的PVC管道及附属铁柜的土建工作。
甲方负责建筑物内的坚井桥架，PVC管道并在管道内穿上铁丝，两端用防沙堵头保护。
施工中甲方负责协调土建方与乙方的施工协调，确保工程顺利进行。
2.1.5甲方应遵守乙方对此系统的使用管理规定，不得擅自拆装系统设备及终端，如因违反规定造成系统不能正常使用和损坏由甲方承担。
如擅自拆装造成系统设备、器材非自然损坏，甲方需缴纳设备、器材及安装调试费。
2.2、乙方工作2.2.1乙方负责施工及场地的防护工作，并执行甲方现场管理规定。
2.2.2乙方保持自己施工及场地的整洁卫生和文明有序。
2.2.3施工安全由乙方负责。
三、工程款支付金额和时间3.1、合同签订甲方即支付乙方合同价50%，小写：____￥元正，即大写：元正;设备安装前线路敷设完毕支付合同价款的30%,小写：____￥元正，即大写：元正;工程完工经双方验收合格后即支付合同价款的20%，小写：____￥元，大写：元正。
3.2、在甲方款项未付清之前，设备所有权归乙方。
3.3、工程款项支付至本合同签订单位账户：宣威市荣信科技有限公司。
弱电项目施工合同
弱电项目施工合同第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写甲方联系人]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写乙方联系人]联系电话：[填写乙方联系电话]鉴于甲方为弱电项目的业主，乙方为具备相关资质的施工单位，经双方友好协商，就乙方为甲方提供弱电项目施工服务的事宜，达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：[填写工程名称]1.2 工程地点：[填写工程地点]1.3 工程内容：包括但不限于弱电系统的设计、设备采购、安装、调试、验收等。
二、合同价格2.1 双方确认，乙方按照本合同约定的工程内容，向甲方提供施工服务，合同总金额为人民币 [填写合同总金额] 元整（大写： [填写大写金额] 元整）。
2.2 乙方应按照本合同约定的工程进度和质量要求，完成施工。
三、合同履行3.1 乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，按时完成施工。
3.2 乙方应保证施工过程中，遵守相关法律法规，确保施工安全。
3.3 乙方应按照本合同约定的时间，向甲方提交工程验收报告。
四、合同支付4.1 双方确认，甲方按照本合同约定的付款条件，向乙方支付合同价款。
4.2 甲方支付合同价款的条件如下：（1）工程进度达到 [填写百分比] %时，支付合同价款的 [填写百分比] %；（2）工程验收合格后，支付合同价款的 [填写百分比] %。
五、合同期限5.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为 [填写有效期，如：一年]。
5.2 合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约一年。
六、违约责任6.1 乙方未按照本合同约定的工程内容和质量要求完成施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的 [填写百分比] %。
6.2 甲方未按照本合同约定的付款条件支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的 [填写百分比] %。
七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
强弱电合同8篇
强弱电合同8篇强弱电合同篇1甲方：乙方：（施工班组）甲、乙双方本着平等互利的原则就工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：一、工程概况：消防弱电系统安全。
工程名称：二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工，班组包清工。
三、工期：项目部总工期为准，具体按项目部下达的施工进度计划执行。
四、质量等级：合格。
五、承包总价：每点31元整。
六、付款方式：1、乙方应按合同规定，严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。
若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。
2、若甲方不按合同支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方承担违约责任。
七、安全生产及文明施工1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪，严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。
遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施，要经常教育工人严防事故发生。
如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。
八、甲、乙双方职责甲方：1、提供施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。
2、甲方应及时提供主材、辅材，不提供工作，如因材料不及时误工，应进行相应的补贴。
乙方：1、乙方工作上班必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。
2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。
甲方：（签字）乙方：（签字）_____年_____月_____日强弱电合同篇2甲方：乙方：甲方委托乙方完成工程的施工安装任务，双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同一、施工责任1、工程队独立自主，完成分包下去的工程，施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长，工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。
2、施工任务承包后，施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工，不得偷工减料，减少工艺流程。
弱电智能化施工合同范本(7篇)
弱电智能化施工合同范本甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同：一、工程概况1、工程名称：____小区黑白可视对讲系统工程2、工程地址：____小区二、合同承包范围对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。
三、施工依据甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。
四、承包方式1、乙方包工，包料的承包方式。
2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。
3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。
五、合同工期按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。
六、施工要求符合国家现行标准及规范。
七、质量标准及规范本工程质量标准为优良（省优）。
八、质保期验收合格后12个月。
九、合同价款按444户计算，单价___元（含税）金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整金额（小写）：___元整付款方式：1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款___元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。
2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格___日内甲方将昌茂花园6____楼___单元1、2、3、___号地下室以___元人民币抵工程款给乙方。
3、甲方留质量保证金___元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。
4、提供发票为产品增值普通发票。
5、门卡每张___元。
十、验收甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。
甲方责任：1、甲方为乙方提供建筑设计施工图，电气设计施工图纸一套，管网走向图（白图）一套。
2、甲方提供施工用临时水、电。
3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。
4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。
5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。
弱电施工合同15篇
弱电(ruò diàn)施工合同15篇弱电施工(shī gōng)合同15篇弱电施工(shī gōng)合同1甲方：武汉×××房地产开发(kāifā)乙方：武汉××科技(kējì)开展根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方×××大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜，签订本合同：第一条工程概况工程名称：武汉×××大厦电梯布线工程工程地点：武汉市黄浦区××路×××号工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线(含地下三层) 承包方式：包工、包料、包工期、包质量。
第二条工程工期：1、开工日：××××年×月×日;竣工日：××××年×月××日。
2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度方案中确定的总日历工期、各阶段工期。
工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。
3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。
乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。
第三条工程质量等级1、工程质量等级：优良2、如本工程质量仅到达合格而未到达优良，乙方应当负责返工以到达优良。
如甲方同意接受该质量仅到达合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承当违约金。
第四条工程造价1、单价标准：人民币×元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
机房工程合同
甲方：****************公司
乙方：****************公司
经甲、乙双方达成协议,**************公司（以下简称乙方）承接****************工程有限公司（以下简称甲方）工程。
为明确双方责任,特订立合同条款如下:
一、工程内容:
1.机房，电池间，气体灭火室，办公室及监控室装修工程
2.机房电气工程
3.新风系统工程
4.防雷接地工程
5.动力环境监控系统工程
设备明细清单见合同附件
二、工程造价：
系统工程含税总造价为大写人民币************ 元整 (￥**********元整)。
包括设备、管线材、运输、装卸、安装调试及税费。
（设备明细清单见合同附件）
三、付款方式:
1.合同签订生效后，甲方即支付乙方***************元整（*********.00）作为工程预付款。
2. 余款工程总造价的 40 %，即人民币**********元整(￥***********元整)，于所有设备进场后一周内付清。
3.工程安装调试结束并通过甲方及建设方验收后一周内，甲方付至工程总造价的95 %，即再付人民币**************元整(￥***********元整)
4.余款工程总造价的5 %,即人民币*******元整(￥*********元整)作为质保金，于工程验收投入正常使用后12个月内付清。
6.乙方在工程竣工验收后向甲方提供合同总金额的符合国家法律法规的标准工程专用
发票，甲方收到乙方提供的发票后支付第3条工程款（即工程验收款）。
不开具或者
开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何
违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
7.
四、工程期限：
年月前完成合同规定的各项施工并达到交付要求。
五、双方责任：
（一）甲方责任：
1. 对于乙方不能协调解决的现场问题，甲方应派专人到现场给予协调解决。
2. 甲方应保证施工过程中甲供设备的按时到位。
3．工程施工结束，甲方应予以及时验收，乙方应提前三天书面通知甲方验收。
4. 根据合同付款条例按期支付工程款。
（二）乙方责任：
1．乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：
（1）施工单位的营业执照，税务登记证及组织机构代码证；
（2）施工主管部门规定的其他应具备的证书及条件。
2.乙方所供产品材料应保证是原产地的真品，各项技术指标符合国家标准及原厂指标，在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家产品说明书、质量保证书及合同清单附件相符合。
设备到达甲方时内外包装完好无损。
3. 乙方应遵守国家法律法规，在施工过程中因乙方违反国家法律法规和各项规章制度造成的一切后果，甲方不负任何连带责任，如给甲方或第三方造成损失，甲方有权追究乙方责任。
4. 乙方应按严格执行按图施工（甲乙双方签字确认过的图纸）和按合同实行制度，装修工程部分须与附件2中所列的品牌规格及施工规范要求相一致，并保质保量在约定的时间内完工；在施工过程乙方不得无故停工，现场条件不允许除外。
接甲方整改通知，乙方应及时组织工程整改，如果验收过程中甲方发现问题，乙方必须在两天内解决，不得影响甲方工期，否则，承担由此造成的工期及费用损失。
5. 服从甲方现场管理人员管理，接受甲方及建设方或监理的检查；做好安全文明施工，并承担施工过程中所发生的事故的责任和费用；
六、保修期限及售后服务：
1. 本合同设施设备质保期为工程验收合格之日起 12个月。
保修设备具体见设备清单。
2. 在保修期内，如产品出现非甲方原因造成的质量问题，由乙方负责免费维修、调换，由此所产生的一切费用和经济损失由乙方承担。
如因甲方原因造成产品损坏的，则甲方支付原器件、配件成本费用,乙方负责免费维修。
3. 在保修期内，如产品出现故障,乙方接到甲方报修通知后在24小时内解决问题，如24小时内解决未果,乙方提供替用设备,保障系统正常运作
4. 保修期满后乙方继续对甲方系统设备提供同样维护及维修服务，乙方只收取维修工本费。
七、违约责任：
自本合同生效之日起，双方应严格履行本合同所有条款。
如有违约，由违约方承担一切损失。
乙方的违约责任：
（1）如乙方所供的货物不是原产地真品或不合格的产品或产品存较大有质量缺陷，甲方有权退货，甲方可终止合同，乙方应全额退款，并支付合同总金额10%的违约金。
（2）乙方工期延误，且无甲方签认的书面延期单，应向甲方每日偿付合同总价1%的违约金并累计。
乙方逾期10天不能交付的，甲方可终止合同，乙方应全额退款，并支付合同总金额30%的违约金。
（3）工程质量达不到合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用；乙方工程施工过程偷工减料、采用劣质材料、不按规范施工等未按甲方质量要求施工等问题，承担违约金500元/项（如乙方未能及时组织整改，该类工作量将不予决算）；发现重大质量问题的，甲方可单方面终止合同，且工作量不予结算。
甲方的违约责任：
1、乙方在提交书面延期单，而甲方无正当理由且不能及时响应所造成的工期延迟，责任应由甲方承担。
2、如甲方无正当理由不能按期支付货款，每延期一天，应向乙方赔偿合同总价1%的违约金，并累计，延期10天以上，甲方应向乙方支付应付账款30%的违约金。
争议处理：
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决，如协商不成，任何一方均应向工程所在地法院提起诉讼。
八、工程验收标准和方法：
1、本工程质量标准双方约定为：依国家相关验收标准执行。
2、具体配置见合同附件。
3、乙方保证所提供的各种材料，其品牌、型号与所附材料清单完全一致。
合同清单附件中所列设备在安装过程中如发生缺项，由乙方无偿补足；验收的所有设施设备及附件如少于合同总数的，将按实调减合同总价。
4、在工程施工过程中，如果是乙方所报材料不足，乙方免费补齐以保证整个工程的顺利进行。
5、合同总价为项目包干价，含所有必配的附件、资料等，包括验收合格前的所有费用、操作维修培训费用及质保期内的维修保养费用等。
6、进场设备、材料的数量、随机包装单等以甲乙双方项目代表人联合签字进行验收。
7、该工程竣工后，乙方应向甲方免费提供全套的技术文档（竣工图、施工记录、操作维护手册及竣工
报告等）和完整的系统内部测试报告。
如业主找第三方权威部门进行测试，则测试通过后费用与乙方无关，测试不通过费用由乙方支付，并进行相应整改，直至测试通过，由此产生的相关损失和费用，由乙方承担。
九、变更、追加
1、工程进行中，甲方如要求变更原设计或增加项目，应双方商定造价，由甲方签署变更通知书作为结
算依据；
2、由于变更所引起的经济支出和乙方损失，由甲方承担；
3、合同中已有适用变更工程项目的价格，按原价格计算，没有适用变更工程项目的价格，按市场价格
双方商定。
十、不可抗力：
（1）本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
（2）甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因而不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行合同条款的理由，在取得有关主管机关的证明文件后，允许延期履行、部分履行或不履行本合同条款，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。
十一、其他规定
（1）本合同未尽事宜，由双方友好协商，或经双方协商一致后，另行签订补充协议。
补充协议与本合同同样具有同等法律效力。
（2）本合同经双方授权代表签字、盖章后生效。
合同生效后，该工程项目原先所签合同同时作废。
（3）本合同壹式贰份。
甲、乙双方各执壹份。
双方通过传真方式达成的本合同，其传真件具有法律效力。
甲方：乙方：
授权代表：授权代表：
日期：年月日日期：年月日
附件：
机房工程材料清单及预算。