安全文明施工费三方监管协议
施工现场监管合同
施工现场监管合同甲方（委托方）：___________ （以下简称“甲方”）乙方（受托方）：___________ （以下简称“乙方”）鉴于甲方需对__________项目（以下简称“本项目”）进行有效的施工现场监管，特此与乙方签订本施工现场监管服务合同。
一、服务内容与范围1. 乙方将按照国家和地方有关施工管理规定及标准，对本项目的施工现场进行全面、系统的监督管理，包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工、环境保护等方面。
2. 乙方应确保施工单位严格遵守设计图纸要求、施工规范以及相关法律法规，并定期向甲方报告监管情况和提供专业建议。
二、双方权利与义务1. 甲方有权随时了解施工现场的实际情况，要求乙方提供相关报告和记录，同时应为乙方开展工作提供必要的协助和支持。
2. 乙方有义务根据监管结果及时提出整改意见并督促施工单位执行，对于发现的重大问题或隐患，须立即通知甲方并提出解决方案。
3. 乙方应配备具有相应资质的专业人员负责施工现场的日常监管工作，并确保监管活动的公正公平和专业严谨。
三、服务期限与费用1. 本合同期限自____年__月__日起至____年__月__日止，如需延长，经双方协商一致后可续签补充协议。
2. 甲方应按约定时间支付乙方的服务费用，具体金额及付款方式见附件。
四、违约责任任何一方违反本合同条款均视为违约。
违约方应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的直接经济损失。
五、争议解决在合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权将争议提交____地人民法院诉讼解决。
六、其他本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：法定代表人/授权代表签字：乙方（盖章）：法定代表人/授权代表签字：日期：____年__月__日。
总包与业主直接分包单位安全管理三方安全协议书
安全生产管理协议书总包方：业主指定承包方（以下简称：承包方）：为了强化施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规、部门规章和当地关于建筑工程安全管理的有关规定，双方就业主直接发包工程安全生产达成如下协议：一、工程名称、地址及业主直接发包内容：工程名称：工程地址：业主直接发包内容：二、总包方、承包方责任1、承包单位在总包方的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作最新规程。
必须遵守六大各项安全纪律。
遵守总包方的各项管理制度，服从总包方的安全生产管理。
总包方及有关部门提出的安全隐患整改通知，按要求及时整改回复。
接受总包方及有关技术部门的安全技术及措施交底。
2、承包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)，单位安全生产许可证，企业资质和委托书，等复印件加盖公章报送总包方，经核实无误后方可进场。
3、承包单位进场前必须对员工做好三级安全教育，对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状各分项工程安全技术交底，要求教育率达到100%，并将考核成绩单、安全教育等汇总成书面资料由承包单位加盖公章后报送总包单位。
4、严禁违章指挥，违章作业，对在施工过程中出现的安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期整改，对情节严重,不按期整改的，总包方有权停止承包方作业，由此产生的一切后果由承包方自行承担。
5、承包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，电梯井内架子，用电线路及配电等设施，必须严格按现行国家各项最新规范和要求去做，自带的机具、设备及安全防护用品，必须符合安全性能指标,检测合格方可进场使用。
6、由总包方提供给承包方单位使用的施工用电、脚手架及防护设施，须经双方验收。
安全文明措施费监管协议书
安全文明措施费监管协议书甲方（建设单位）：___________乙方（施工单位）：___________鉴于甲乙双方就____________工程项目（以下简称“项目”）进行合作，为确保项目施工期间的安全生产与文明施工，根据国家有关法律法规及标准规范，经双方协商一致，特订立本监管协议书：一、安全文明措施费的设立与管理1. 甲方应按照国家相关规定设立安全文明措施费，并按合同约定及时足额支付给乙方。
2. 乙方应设立专项账户，对安全文明措施费进行专款专用，不得挪作他用。
3. 乙方应制定详细的安全文明措施费用使用计划，并报甲方备案。
二、安全文明措施费的使用范围1. 乙方应将安全文明措施费用于购买安全防护设备、消防设施、环境保护设施等安全生产必需品。
2. 乙方应将部分安全文明措施费用于开展安全生产培训、演练等提升施工人员安全素质的活动。
3. 乙方应将部分安全文明措施费用于改善施工现场环境，确保施工现场整洁有序。
三、安全文明措施费的监督与审计1. 甲方有权对乙方使用安全文明措施费的情况进行监督检查，并要求乙方提供相应凭证。
2. 甲方可委托第三方机构对乙方使用安全文明措施费的情况进行审计。
3. 如发现乙方未按规定使用安全文明措施费或存在挪用、浪费等情况，甲方有权要求乙方整改，并可依法追究其责任。
四、违约责任1. 如乙方未按照本协议约定使用安全文明措施费，甲方有权要求乙方按照实际损失赔偿。
2. 如因乙方未合理使用安全文明措施费导致安全事故或环境污染等问题，乙方应承担相应的法律责任。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
如协商不成，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
施工合同监管三方协议模板
施工合同监管三方协议模板甲方：建设单位（以下简称甲方）乙方：施工单位（以下简称乙方）丙方：监理单位（以下简称丙方）为规范施工过程中的管理和监督，保障工程质量和工期，特制订本协议，三方协商一致，达成如下协议：第一条合同内容1.1 甲方自愿选择乙方承担本施工合同工程的施工任务。
1.2 乙方承诺按照合同约定的技术、质量、工期完成工程，并承担由此引起的风险和责任。
1.3 丙方作为独立的监理单位，负责对工程质量、进度、成本等方面进行监督和检查，并向甲方提供监督报告。
第二条工程监理2.1 丙方应派遣专业人员对工程施工过程进行全程监督，包括施工计划审核、工程进度跟踪、施工质量检查等。
2.2 丙方应及时向甲方报告工程的监管情况，包括工程质量、进度、成本等情况，并提出建议和意见。
2.3 甲方应按照丙方的监督报告进行处理，如发现问题应及时协调解决，确保工程的顺利进行。
第三条工程质量3.1 乙方应按照合同约定的标准和规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。
3.2 丙方应对施工过程中的关键节点进行抽样检测，确保工程符合设计要求。
3.3 如发现工程质量不符合要求，乙方应及时整改，并确保整改措施的有效性。
第四条工程进度4.1 乙方应按照施工图纸和合同要求制定合理的施工计划，确保工程按时完成。
4.2 丙方应对施工进度进行跟踪和监督，如发现工程进度超期，应及时提出整改意见。
4.3 乙方应配合丙方的监督工作，确保工程按时完成。
第五条工程成本5.1 乙方应按照合同约定的工程投资额进行施工，如需变更工程规模或材料规格，应提前征得甲方和丙方的书面同意。
5.2 丙方应对工程成本进行监督，如发现变更超标或超额支出，应及时提出处理意见。
5.3 乙方应保证工程成本的合理性，确保不发生财务风险。
第六条风险和责任6.1 乙方承担工程施工过程中的技术、质量、安全等风险和责任。
6.2 如发生工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任，丙方应协助调查处理。
工程合同委托第三方监管模板
工程合同委托第三方监管模板甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程项目第三方监管事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称： ____________________1.2 工程地点： ____________________1.3 工程规模： ____________________1.4 工程内容： ____________________二、委托内容2.1 甲方委托乙方对工程项目的施工过程进行全面监管，包括但不限于质量控制、进度控制、投资控制、安全文明施工等方面。
2.2 乙方应根据甲方的要求，制定详细的监管计划和措施，确保工程项目的顺利进行。
2.3 乙方应定期向甲方报告工程项目的监管情况，对项目存在的问题提出整改建议。
2.4 乙方应协助甲方与施工方、设计方、监理方等各方进行沟通和协调，确保项目顺利推进。
三、委托期限3.1 本合同的有效期限为____年，自双方签字盖章之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、费用及支付4.1 甲方应支付乙方的委托费用为人民币____元（大写：____________________元整）。
4.2 乙方应按照甲方的要求，提供合法、合规的发票。
4.3 甲方应按照本合同约定的时间和方式支付乙方委托费用。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
5.2 如乙方未按照约定完成监管工作，甲方有权扣除相应的委托费用。
六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
第三方安全施工协议书（精选5篇）
第三方安全施工协议书第三方安全施工协议书第三方安全施工协议书（精选5篇）在生活中，协议书使用的频率越来越高，签订协议书可解决或预防不必要的纠纷。
那么你真正懂得怎么写好协议书吗？以下是小编帮大家整理的第三方安全施工协议书范本（精选5篇），欢迎阅读与收藏。
第三方安全施工协议书1甲方：________乙方：________为了加强项目施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产，人人有责，特签定本协议书。
一、工程概况：1、工程名称：________________2、工程范围：甲方委托乙方对____________3、工程地点：________________二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。
三、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并定期对其职工进行安全教育，经常进行安全施工检查(特别是班前教育检查)，且和职工个人要签定安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。
四、为保证施工安全管理及安全责任，乙方必须明确现场管理人员：五、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。
老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均乙方自负，甲方不承担任何责任。
六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用;保证进入施工现场带好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班;特殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。
若有违反，全部责任均由乙方承担。
七、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。
八、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。
(注：本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故)九、在施工期间，由于乙方管理不严而对第三方造成伤害的，由乙方承担全部责任。
安全文明施工费用合同
安全文明施工费用合同第一篇范文：合同编号：__________合同履行地：中华人民共和国___________省/市/自治区甲方（发包方）：_______________乙方（承包方）：_______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行安全文明施工费用管理的事宜，达成如下协议：一、合同范围1.1 乙方作为承包方，承担本项目的施工安全文明费用管理工作。
1.2 乙方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，负责本项目的安全文明施工费用的筹集、使用、监督和管理工作。
1.3 乙方应确保本项目的安全文明施工费用专款专用，严格按照国家规定的范围和标准使用。
二、合同金额2.1 本项目的安全文明施工费用为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.2 乙方应在本合同签订后____个工作日内，将安全文明施工费用一次性足额缴纳至甲方指定的账户。
三、合同期限3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
3.2 在合同有效期内，乙方应严格按照合同约定和国家相关法律法规的要求，开展安全文明施工费用管理工作。
3.3 合同期满后，乙方应将安全文明施工费用的使用情况向甲方进行审计和评估，审计和评估合格的，甲方应支付乙方合同约定的服务费用。
四、合同的变更和解除4.1 合同变更或解除应由双方协商一致，并以书面形式确认。
4.2 合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除后的合同内容，继续履行合同义务。
五、违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同履行地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2023年施工安全第三方责任协议书(精选6篇)
2023年施工安全第三方责任协议书（精选6篇）施工安全第三方责任协议书1甲方：乙方：为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（jtj076—95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合现中的有安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。
从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。
项目经理是安全生产的第一责任人。
现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
安全文明施工费三方监管协议
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
三方监管协议书
工程项目名称：_____________________________________
工程地点：_________________________________________
甲方（施工单位）：___________________________________
法定代表人（委托代理人）：
地址：_______________________________________________
乙方（安全施工措施费专用账户银行）：
哈尔滨银行牡丹江分行
地址：牡丹江市东安区光华街607号__________________
法定代表人（委托代理人）：于德军
丙方（建设工程安全生产监督机构）：
根据〈〈黑龙江省建设工程安全文明施工费使用管理办法》的通知黑建发[2010]11号规定，（以下简称“甲方”）、
哈尔滨银行牡丹江分行（以下简称“乙方”）、
（以下简称“丙方”）三方在协商一致的基础上，就
工程安全防护文明施工措施费（以下简称“安全施工措施费”）支付事宜订立本协议，并严格遵照执行。
第一条甲方在乙方开设建设工程安全施工措施费专用账户（以下简称
“专用账户”），该账户内专项资金只能用于建设工程施工现场安全防护及文明施工。
第二条甲方在乙方开设专用账户时应如实提供以下资料：
（一）营业执照（正副本）、组织机构代码证（正副本）、资质
证书、税务登记证（正副本）等；
（二）存款人的基本存款账户开户许可证、信用机构代码证。
及
相应的证明文件，包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、、等;
（三）法定代表人的身份证、委托代理人的身份证及授权委托书。
第三条工程中标后，由项目建设单位将核定的安全文明施工费一次性存入甲方的专用账户内。
第四条甲方在从专用账户支取安全施工措施费时，必须先向丙方提出支取申请，由丙方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后，再向乙方申请支取。
第五条乙方应根据丙方的支取意见，通过专用账户，将安全文明费划到甲方的基本账户或其项目账户。
第六条项目建设单位如未及时向甲方专用账户存入安全施工措施费，由丙方负责监督，不予办理建设工程安全技术措施审查（备案）手续。
第七条丙方应定期对专用账户安全施工措施费存拨情况进行检查，乙方应予配合。
第八条乙方要对专用账户资金的支出进行严格监督，发现甲方有挪用
或其他不法行为的，应立即停止划转款项，并及时向丙方报告。
第九条甲、乙、丙三方不得以任何形式串通，动用专用账户资金用于其他开支。
第十条丙方应严格监督甲、乙、丙三方按本协议履行各白义务。
第十一条甲方不得利用专用账户规避其它法律责任。
第十二条乙方有下列情形之一的，由丙方及时告知，情节严重的，丙方可撤消甲方在乙方开立的专用账户，并会同当地人民银行、银监局等部门依法进行处理：
（一）不及时划拨安全施工措施费的；
（二）不按协议约定履行相关义务的；
（三）监督不力，致使专用账户资金挪为他用的；
（四）与甲方合谋违反本协议约定的；
（五）其他违反本协议约定内容的。
第十三条乙方遇到法院冻结、划拨专用账户资金时，应告知法院办案工作人员该账户的性质，并及时通知丙方，必要时由丙方会同相关人民法院协调处理。
第十四条三方约定的其他内容:
第十五条甲方已经完成施工合同约定的工程任务，经丙方书面确认同意后，可结清专用账户余额，做好专用账户销户，本协议关系终止。
第十六条本协议白三方盖章后生效。