履约保证书范本
履约担保协议书范本推荐6篇
履约担保协议书范本推荐6篇篇1甲方（担保方）：__________乙方（委托方）：__________鉴于甲乙双方同意就以下事项进行履约担保，在平等、自愿的基础上，经过友好协商，特订立本协议。
一、协议目的为确保甲乙双方在履行某项目合同（以下简称“主合同”）过程中，乙方的义务得到遵守，甲方愿意提供履约担保，保证乙方履行主合同中的各项义务和责任。
二、担保范围1. 本协议所担保的主合同项下的全部义务和责任。
包括但不限于：工程款的支付、工程进度、工程质量、安全文明施工等。
2. 因乙方违反主合同导致甲方遭受的任何损失和损害。
三、担保方式1. 甲方提供连带责任保证，即甲方对乙方在主合同项下的全部义务承担连带责任。
2. 若乙方未履行主合同义务，甲方将按照本协议承担担保责任，包括代为履行或赔偿损失等。
四、担保期限本协议的担保期限为自本协议生效之日起至主合同约定的履行期限届满后XX年。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方履行主合同中的各项义务。
2. 甲方有权在乙方未履行主合同义务时，采取必要的措施进行追偿。
3. 甲方应遵守本协议，确保所提供的担保真实、合法、有效。
4. 甲方应协助乙方解决在履行主合同过程中遇到的问题和困难。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应遵守主合同，全面履行约定的义务和责任。
2. 乙方应按时向甲方提供与主合同履行相关的资料和信息。
3. 乙方在履行主合同过程中遇到问题或困难时，应及时与甲方沟通并共同寻求解决方案。
4. 乙方应支付甲方因履行本协议而产生的合理费用。
七、违约责任1. 若乙方未履行主合同义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
2. 若因甲方的过错导致未能履行担保责任，乙方有权要求甲方承担相应的损失和损害赔偿责任。
八、争议的解决因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
履约保证承诺书范本3篇
履约保证承诺书范本履约保证承诺书范本精选3篇（一）尊敬的______〔乙方名称〕：鉴于甲方与乙方之间签订的______〔合同名称〕，为确保双方的合法权益，进一步促进合作工程的顺利进展，特作出以下履约保证承诺：一、乙方通过合法途径获得了签订本合同所必须的相关资质和答应证，并保证其所提供的所有材料和文件的真实性、准确性、完好性和合法性。
二、乙方在合同履行过程中，将按照甲方的要求和合同约定，履行各项义务，保证以高效、质量合格的方式完成工程/交付产品/提供效劳。
三、乙方保证合同中约定的产品和效劳符合相关法律法规的要求，并不违背国家法律、法规及其他有关规定。
四、乙方保证不利用合同履行过程中的信息优势地位，竞争性限制乙方与甲方之间的交易。
同时，乙方不得向其他竞争对手泄露甲方的商业机密和其他有价值的信息。
五、乙方承诺，在合同期限内不得擅自解除合同，如确因不可抗力或其他正当原因，须解除合同的，应提早以书面形式通知甲方，并经甲方同意。
六、在履行合同过程中，乙方如有违背合同约定的行为，乙方将按照合同的规定，承当相应的违约责任。
七、对于乙方不能履行或者无法按时履行合同约定的义务的情况，乙方应立即向甲方提供书面通知，并承当相应的赔偿责任。
八、甲方和乙方有争议的问题，应通过友好协商解决。
协商不成的，任一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本承诺书自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同期限。
一方未能履行本承诺的，应承当相应的违约责任。
甲方：_______〔盖章〕地址：_________联络人：_______：_________日期：_________乙方：_______〔盖章〕地址：_________联络人：_______：_________日期：_________履约保证承诺书范本精选3篇（二）尊敬的__________(合作伙伴名称)：为了确保我们双方在合作中的权益，经双方协商一致，特此签订履约保证承诺书，详细内容如下：1.保证履约：我方郑重承诺，按照合同约定的内容和要求，全面履行我们双方之间的合作协议。
履约保证合同范本(汇总5篇)
履约保证合同范本(汇总5篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!履约保证合同范本(汇总5篇)履约保证合同范本第1篇发包人(全称)：承包人(全称：依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同中得未尽事宜协商一致，特订立补充协议一。
关于履约承诺书模板七篇
关于履约承诺书模板七篇关于履约承诺书模板七篇 在发展不断提速的社会中，承诺书与我们的⽣活息息相关，承诺书是承诺⼈对要约⼈的要约完全同意的意思，表⽰以书⾯形式。
如何写⼀份恰当的承诺书呢？下⾯是⼩编精⼼整理的履约承诺书7篇，希望能够帮助到⼤家。
履约承诺书篇1 在(招标编号： )招标活动中，如果我们公司有幸中标，我公司承诺我们公司应交纳的有关税⾦由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。
投标⼈名称(承包⼈)： 公章： 法定代表⼈或授权代表(签字)： 年⽉⽇履约承诺书篇2 本保证⾦作为河南泰汇建筑⼯程有限公司 (投标⼈名称)就平舆县阳城等四个乡镇⼟地整治项⽬（⼆期）⼯程施⼯项⽬(招标编号：20xx-GC-G-026）所签定合同的履约保证⾦。
履约保证⾦额中标⾦额的10% 。
1、承包⼈保证在收到中标通知书的同时，向发包⼈提交履约保证⾦。
履约保证⾦⾦额为合同价格的百分之⼗(10%)。
履约保证⾦将在⼯程竣⼯并经有关部门验收合格并签署书⾯合格报告后的三⼗(30)⽇内，其余额退回给承包⼈，不计利息。
2、履约保证⾦应为转账或现⾦。
3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证⾦有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终⽌。
4、未经发包⼈同意，不得更换项⽬经理和技术负责⼈。
假如更换未经批准，将从履约保证⾦中扣除违约⾦。
更换项⽬经理扣除10000元违约⾦。
更换技术负责⼈扣除5000元违约⾦。
投标⼈名称(承包⼈)： (单位公章） 银⾏账号： 开户⾏地址： 开户⾏电话： 法定代表⼈或授权代表：( 签字 )年⽉⽇履约承诺书篇3 我⽅承诺如中标将严格按照下列招标⽂件中规定的履约保函格式及要求出具履约保函。
投标代表签字： 投标单位盖章： 履约保证函格式 开⽴⽇期： 保证函号： 保证函⾦额： 受益⼈： 兹开⽴本保证函作为（下称卖⽅）与_________________（下称买⽅）为（下称⼯程）提供（下称货物）于年⽉⽇签订的号合同的履约保证函。
履约担保协议书范本推荐5篇
履约担保协议书范本推荐5篇篇1甲方（担保人）：_________地址：_________联系方式：_________乙方（被担保人）：_________地址：_________联系方式：_________鉴于甲乙双方同意进行某项合作，为确保双方履行协议约定的义务和责任，甲方愿意为乙方提供履约担保。
经友好协商，甲乙双方在平等、自愿的基础上达成如下协议：第一条担保事项甲方愿意就乙方与第三方签订的合同（以下简称“主合同”）项下的债务向第三方提供担保。
担保的具体事项包括但不限于：乙方履行主合同项下的义务和责任，包括但不限于支付款项、提供服务或商品等。
第二条担保范围甲方承担的担保责任范围包括但不限于：乙方在主合同项下应支付的违约金、赔偿金、担保费、实现债权的费用等。
甲方对乙方在主合同项下的所有债务承担连带责任。
第三条担保期限本协议自签订之日起生效，担保期限为_________年/月，自乙方与第三方签订的主合同生效之日起计算。
担保期限届满后，甲方不再承担担保责任。
第四条双方权利义务一、甲方的权利义务：1. 在担保期限内，承担乙方履行主合同项下债务的连带责任；2. 对乙方履行主合同的情况进行监督；3. 乙方未履行主合同项下债务时，按照第三方的要求代为履行或承担连带责任；4. 有权要求乙方提供与主合同相关的资料。
二、乙方的权利义务：1. 按照主合同的约定履行义务和责任；2. 接受甲方对主合同项下履行情况的监督；3. 按甲方要求提供相关资料；4. 若发生影响甲方担保责任的情况，应及时通知甲方。
第五条反担保措施为确保甲方的权益，乙方应向甲方提供反担保措施。
反担保措施包括但不限于：抵押、质押、保证等。
具体反担保措施由甲乙双方另行签订协议约定。
第六条违约责任一、若乙方未履行主合同项下的义务和责任，甲方按照本协议承担连带责任后，有权向乙方追偿。
同时，乙方应承担违约责任，并支付违约金、赔偿金等费用。
二、若甲方违反本协议约定的义务和责任，乙方有权要求甲方承担违约责任。
合同履约诚信书模板(3篇)
尊敬的甲方（或乙方）：我方（以下简称“乙方”）与贵方（以下简称“甲方”）于____年____月____日签订了《____合同》（以下简称“本合同”）。
为确保本合同的顺利履行，维护双方的合法权益，现就本合同的履约诚信事宜作出如下承诺：一、合同履约诚信原则1. 乙方将严格遵守国家法律法规、行业规范及本合同的约定，诚信履约，切实履行合同义务。
2. 乙方将切实保障甲方合法权益，确保合同条款得到全面、准确的执行。
3. 乙方将遵循公平、公正、诚实信用的原则，积极配合甲方进行合同履约过程中的各项工作。
二、合同履行保证1. 乙方将按照合同约定的时间、地点、质量、数量等要求，全面、及时、保质保量地履行合同义务。
2. 乙方将按照合同约定的技术标准、质量标准，确保所提供的产品或服务符合要求。
3. 乙方将严格按照合同约定的付款方式、付款期限，按时足额支付相关费用。
4. 乙方将积极配合甲方进行合同履约过程中的验收、结算等工作。
三、保密承诺1. 乙方对本合同内容及履行过程中所知悉的甲方商业秘密、技术秘密、个人隐私等负有保密义务。
2. 乙方未经甲方同意，不得向任何第三方泄露或使用上述信息。
3. 乙方将采取必要措施，确保保密义务的履行。
四、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
1. 本诚信书为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。
2. 本诚信书自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
3. 本诚信书一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：____年____月____日注：本模板仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整。
第2篇尊敬的[对方单位/个人名称]：我方[我方单位/个人名称]，在签订本合同（以下简称“合同”）之际，为了维护合同双方的合法权益，确保合同的顺利履行，特此郑重承诺如下：一、诚信履约原则1. 我方承诺在合同履行过程中，将严格遵守国家法律法规、行业规范和合同约定，秉持诚信原则，全面履行合同义务。
履约担保协议书范本推荐8篇
履约担保协议书范本推荐8篇篇1甲方（担保人）：___________地址：___________法定代表人：___________联系方式：___________乙方（被担保人）：___________地址：___________法定代表人：___________联系方式：___________鉴于甲方同意为乙方提供履约担保，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：第一条担保事项甲方同意为乙方在履行与第三方签订的合同（以下简称“主合同”）中的义务提供履约担保。
担保金额为人民币_______元整（大写金额）。
担保期限自本协议生效之日起至主合同约定的履行期限届满后______止。
担保方式为连带责任保证。
第二条甲方的担保义务1. 甲方应按照本协议约定履行担保义务，确保乙方按照主合同约定履行相关义务。
2. 乙方未按照主合同约定履行义务时，甲方应在收到第三方要求承担担保责任的通知后______日内履行代偿义务。
3. 甲方在履行代偿义务后，有权向乙方追偿。
第三条乙方的陈述和保证1. 乙方承诺其为主合同项下的债务人，并按照主合同约定履行相关义务。
2. 乙方承诺所提供的资料真实、完整、准确，不存在任何虚假陈述或重大遗漏。
3. 乙方应按照本协议约定支付担保费用及其他相关费用。
第四条担保费用及支付方式1. 乙方应按照本协议约定向甲方支付担保费用。
担保费用为人民币_______元整（大写金额）。
2. 乙方应在本协议签订后______日内支付全部担保费用。
3. 若乙方未按时支付担保费用，甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任。
第五条违约责任1. 若乙方未按照主合同约定履行义务，导致甲方承担担保责任的，乙方应向甲方承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
2. 若乙方违反本协议第三条规定的陈述和保证，甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任。
3. 若乙方未按时支付担保费用，甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任，并要求乙方支付逾期付款利息。
履约承诺书模板五篇
履约承诺书模板五篇履约承诺书篇1甲方：乙方：本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。
第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件本合同自双方的`法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰份，具有相同法律效力。
甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：履约承诺书篇2章丘市政府采购中心：如果我方在贵处组织的章丘市社会主义新农村建设路灯工程灯具设备（编号ZQDL-20__-008）投标中中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按《中标通知书》的要求，履行签订合同前的一切责任和义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板)
合同名称：
甲方：
乙方：
签订时间：
签订地点：
履约保证书范本
致__________________：
根据本保证书，我们双方，即以下简称“承包人”的公司(地址)与以下简称“保证人”的__________________银行(地址)，明确向以下称为“业主”的立约承担总额为美元的保证金。
对该项金额的支付，承包人与保证人双方本身，其继任者及受让人均应共同根据本保证书受有不可推委的约束。
有鉴于根据业主与承包人双方达成的协议，承包人业已签订了一项合同(以下简称“上述合同”)，并遵照上述合同规定条款，完成工程的供应、安装、建造、配套竣工、试运转及维修等工作。
兹将上述保证书的条件开列如下：如承包人正确履行和遵守上述合同中根据实际目的、意图和含义需由承包人履行和遵守的条件及规定，或如承包人违约时，保证人应根据本保证书履行约定义务，以最高达到上述保证金的款额赔偿业主由此而蒙受的损失，此后本保证书的义务即告终止无效，否则直到年月
日以前，本保证书仍应完全有效，但必须业主与承包人双方签订的合同条款或按合同拟予施工工程的范围或性质有任何变更，以及业主或工程师对合同所规定的期限有所修改或业主或工程师一方就有关上述合同的任何事项作出任何缓期或减免，均不应使保证人不承担上述保证书规定的责任。
为以上事项，承包人与保证人业已在本保证书上签字，以资证明。
承包人名称________________ 姓名______________________ 职务______________________ 签名与盖章________________。