建设工程施工合同正本(标准版)
建设工程施工合同标准版
建设工程施工合同标准版一、缔约双方
甲方（以下简称“业主”）：
地址：
法定代表人：
联系方式：
乙方（以下简称“承包商”）：
地址：
法定代表人：
联系方式：
二、工程项目
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程规模与内容：
4. 工期：
5. 工程价款：
三、工程价款支付方式
1. 工程价款总额：
2. 工程价款支付方式：
1）首付款（百分比）：
2）中期进度款（百分比）： 3）竣工验收款（百分比）： 4）质保金（百分比）：
四、工程质量和验收标准
1. 工程质量要求：
2. 相关验收标准：
3. 验收程序：
五、施工责任和义务
1. 承包商责任：
2. 业主责任：
3. 变更和延期：
六、保险责任
1. 工程保险：
2. 第三方责任险：
七、违约责任与解决争议
1. 违约责任：
2. 争议解决：
八、合同变更与解除
1. 合同变更条件：
2. 合同解除条件：
九、其他条款
1. 不可抗力：
2. 知识产权：
3. 通知方式：
4. 附件：（可附加图纸、工程方案、技术规范等）
以上为《建设工程施工合同标准版》的主要内容，双方确认并同意履行以上所提及的各项合同条款。
如有争议，应通过友好协商解决，协商不成的，依法向所在地人民法院提起诉讼。
甲方签字：乙方签字：
日期：日期：。
建设工程施工合同示范文本通用版7篇
建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本通用版合同编号：______________甲方：（委托方）__________ 乙方：（承揽方）__________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽下列建设工程，双方协商一致，达成如下合同：四、工程工期：自________年_____月_____日起，至________年_____月_____日止，共计________天。
六、支付方式：甲方按照工程进度分批支付工程款，具体支付详情见附表。
七、工程质量要求：乙方承诺按照合同约定的工程标准，保证工程质量符合国家有关规定，承担工程质量保证责任。
八、施工安全：乙方负责工程施工过程中的安全管理工作，保障施工作业人员的人身安全。
九、工程保修：工程竣工后，乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。
十、合同变更：合同一经签署，如需变更，必须经双方协商一致，并签署书面变更协议。
十一、违约责任：任何一方未履行合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
十二、争议解决：因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
十三、合同效力：本合同自双方签字、盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
十四、附则：本合同的附件为合同的一部分，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：______________ 日期：______________附表：工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。
特此合同立书，以备查阅。
以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版，合同效力受法律保护，希望双方在合同履行过程中遵守协议，共同维护合同权益，确保工程顺利进行和完成。
建设工程施工合同正本
建设工程施工合同正本一、合同背景本合同由甲方（建设单位）和乙方（施工单位）共同签订，旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保项目顺利进行。
二、合同目的本合同的目的是明确双方在工程施工过程中的责任和义务，确保工程质量、工期和安全，保障双方的合法权益。
三、合同内容1. 项目基本信息甲方提供工程项目的基本信息，包括项目名称、地址、规模、用途等。
2. 工程范围本合同约定的工程范围包括但不限于：- 建筑物主体结构的施工- 安装工程的施工- 配套设施的建设- 相关工程的试验和调试3. 合同价款甲方向乙方支付的合同价款为XXX万元（大写：XXX万元整），具体支付方式和时间按照合同附件《付款计划表》执行。
4. 工期要求工期为XXX天，自合同生效之日起计算。
双方应按照工期要求合理安排施工进度，确保项目按时完工。
5. 质量要求乙方应按照相关法律法规和工程技术标准，保证工程质量符合国家标准和甲方的要求。
如发现质量问题，乙方应及时采取措施予以整改。
6. 安全生产双方应严格遵守国家安全生产法律法规和相关规定，确保施工过程中的安全。
乙方应制定安全生产计划，并配备专职安全员，定期进行安全教育和培训。
7. 变更和索赔如因不可抗力或其他原因，需要对合同内容进行变更，双方应及时协商并签订书面变更协议。
如发生索赔，应按照合同约定的程序进行处理。
8. 违约责任如一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方的损失，并承担相应的法律责任。
9. 合同解除在以下情况下，本合同可被解除：- 双方协商一致解除- 一方严重违约- 发生不可抗力事件10. 争议解决对于因合同履行发生的争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，可提交至签订地有管辖权的人民法院解决。
四、附件清单本合同附有以下附件：- 付款计划表- 工程图纸和技术规范- 安全生产计划- 变更协议- 其他相关文件五、合同生效本合同经双方盖章并经法定代表人签字后生效。
建筑工程施工承包合同(范本)(4篇)
建筑工程施工承包合同(范本)发包方：_____(以下简称甲方)承包方：_____(以下简称乙方)现经双方协商达成以下合同条款。
一、工程概况：1.工程名称：_____2.工程地址：_____3.工程结构：_____4.建筑面积、层数：_____二、承包范围：本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。
2.1钢筋工程：钢筋进料计划提供，翻样、制作、安装和校正；场内倒运，原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖；基层清理、焊接、绑扎、植筋，预埋和压筋的制作，铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。
2.2模板工程：模板进料计划提供，配制、拼装、校正和清理；现场倒运，模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放；进场材料的卸车。
若发现工人在施工现场任意把方料模板切割、浪费等事项，甲方有权罚款，每次罚_____＿元。
2.3混凝土工程：混凝土的浇筑和养护，保养，泵管的接拆及清理。
（梁板柱进行磨平打磨，做好成品保护）。
2.4砌体工程：砌块浇水湿润、砌筑，砂浆配制，上料、搅拌及放料，场内倒运；砌体脚手架搭拆，清理归堆；木砖、过梁预制安装；预留洞口。
砌体压筋制作安装；地沟砌筑，抹灰，盖板预制安装；砌体用搅拌机的就位、安装、调试；灰斗车和砌体用具。
2.5架子工程：包括主体施工所有内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆，防护棚、安全通道搭拆；楼层四口五临边防护，安全密目网、小眼白网挂设；吊篮安装及防护，塔吊附墙件防护，踢脚板制安；标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。
2.6文明施工：修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠，整理和维持场容场貌，工完场清，按照省级文明工地要求执行，教育所属职工文明施工，杜绝不文明行为发生。
三、承包形式：劳务施工承包。
1.甲方提供塔吊（含司机）、振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内线缆、配电箱，其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担，待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内的线缆、配电箱等。
建筑施工合同范本简洁版(精选5篇)
建筑施工合同范本简洁版（精选5篇）建筑施工合同简洁版1甲方：____________________________________乙方：____________________________________双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：____________________________________工程地点：____________________________________工程内容：____________________________________二、工程承包范围承包范围：_____________________面积为准三、合同工期开工日期：_________年_________月________日坯房竣工日期：_________年_________月________日（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：______年______月______号合同工期总日历天数：_________年_________月________日四、工期延误因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1.设计变更和工程量增加；2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；3.不可抗力自然条件；五、工程竣工乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。
因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
六、工程质量标准：__________县质量检测局为准（不包括材料质量）。
七、合同价款金额：建筑面积每平方米￥____________元×建筑面积的总平方米工程预支款：￥____________万元竣工日付款：余下总金额的____________%工程款结算：检测工程竣工日后____________个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。
八、组成合同的文件1.本合同协议书2.标准、规范及有关技术文件3.图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
建筑工程施工合同范本8篇
建筑工程施工合同范本8篇建筑工程施工合同范本 (1) 发包人(全称)：承包人(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就田园清水湾小区1、2号楼工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：-----小区。
2.工程地点：长治市----------。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：自筹。
5.工程内容：商住楼建安工程。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围：商住楼图纸内土建、安装工程。
此合同不包括甲方分包项目。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币(大写) (￥元);2.合同价格形式：根据通用条款1.1.5.2和专用条款、补充条款的约定确定。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
施工合同_正本_副本
施工合同正本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工建设的事宜，经充分协商，达成一致，签订本合同，双方共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：____________1.5 工程质量标准：____________第二条合同价格2.1 本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.2 乙方报价为一次性报价，报价中包括了工程全部的设计、施工、材料、设备、人工、管理、税费等费用。
2.3 甲方支付给乙方的工程款分为三个阶段，具体支付比例和时间详见本合同第六条。
第三条合同履行3.1 乙方应按照约定的时间和质量标准完成工程。
3.2 乙方应严格按照国家及地方有关法律法规进行施工，确保施工安全。
3.3 乙方应保证所使用材料的质量，并按照约定的时间、数量、品种提供施工材料。
3.4 甲方应按照约定的时间和金额向乙方支付工程款。
3.5 甲方应协助乙方办理工程所需的各种手续和配合工作。
第四条合同的变更和解除4.1 合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本合同。
4.2 合同变更或解除后，尚未履行的部分应当终止履行；已经履行的部分，根据实际情况结算。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定的时间和质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。
5.2 甲方未按照约定的时间和金额向乙方支付工程款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应支付工程款的____%。
5.3 乙方未按照约定提供施工材料的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为未提供材料价值的____%。
5.4 甲方未协助乙方办理工程所需的各种手续的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为因此给乙方造成的实际损失。
搭建施工合同范本（精选7篇）
搭建施工合同搭建施工合同范本（精选7篇）随着法律观念的日渐普及，合同的使用频率呈上升趋势，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的搭建施工合同范本（精选7篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
搭建施工合同1甲方：_________地址：_________乙方：_________地址：_________甲方将于______年______月______日在钓鱼国宾馆，举行“20______年度中国五金行业十大评选颁奖晚会—20______年中国五金品牌风尚盛典启动仪式”，现委托乙方完成舞台及AV搭建等相关承揽工作。
经双方协商一致，签定以下承揽合同。
一、施工内容：1、乙方负责活动舞台、AV设备搭建及其它承揽工作和管理（具体承揽项目见附件一：报价单）；2、乙方包工包料，乙方必须依照合同规定选用原材料，并接受甲方检验。
如乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，甲方有权要求重做、修理。
二、质量要求、技术标准：符合甲方认可的设计效果图的标准。
三、乙方完成工作的期限、对质量负责的条件期限：乙方应于20______年______月______日下午17：00前进入活动现场开始搭建，并于20______年______月22：00时前完成上述现场的布置和安装调试工作并经甲方验收合格，正式活动和表演期间，乙方现场设备操作人员应按甲方要求处理好上述现扬搭建的舞台效果，并确保会议和活动的顺利进行。
四、技术资料、图纸提供办法：1、由甲方提供设计方案，甲方应在月日前将确认后的设计图交至乙方；2、乙方应依技术规范和甲方要求的质量，按期完工。
如甲方发现乙方的工作存在质量问题时，乙方应在甲方通知当日内采取有效措施纠正。
五、验收标准和期限：1、验收标准：按照合同及附件的规定作为验收标准；2、验收期限：月22：00点，在活动现场验收。
六、安装及撤场：甲方的活动现场为材料运至甲方指定的上述地点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_________________ 建设工程施工合同正本
甲方：________________________________________________
乙方：________________________________________________
签订日期：_________年______月______日
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期：
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数
天
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
金额(大写)：元(人民币)￥：元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定后生效。
发包人：(公章)承包人：(公章)
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：。