钢结构建筑合同简易版
简易钢结构合同书样本(精选7篇)
简易钢结构合同书样本（精选7篇）简易钢结构合同书样本1承揽方：________________________代表人：____________ 职务：____________ 电话：____________ 定作方：________________________地址：____________ 电话：____________定作方委托承揽方加工，经双方充分协商，特定立本合同，以便双方共同遵守。
1、项目名称：________________________。
2、项目地点：________________________。
3、项目内容：________________________。
4、建筑面积：________________________。
5、承揽方式：承揽方包工包料。
6、工期：本项目工期____________天，按甲方指定进场日期计算。
7、共计：____________元。
双方商定图纸或技术资料采取下列方式提供：定作方自行设计并提供图纸或技术资料，图纸或技术资料____________式____________份，定作方、承揽方各执____________份。
(1)负责向承揽方提供水、电。
(2)参与项目质量和项目进度的监督，负责材料进尝竣工验收。
(1) 按照图纸或技术资料的要求进行加工，按期保质完成承揽项目;(2) 参加项目的竣工验收。
(1) 承揽方在依照图纸或技术资料的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当以书面形式及时通知定作方。
定作方应当在收到通知之日起____________天内回复，并提出修改意见。
承揽方在上述时间内未得到答复的，应继续按图纸或技术要求进行工作，由此而产生的一切责任或损失全部由定作方承担。
承揽方在上述时间内得到答复的，应按定作方答复意见进行工作，因按定作方答复意见进行工作导致合同价款的增减及造成的承揽方损失由定作方承担，延误的工期相应顺延。
(2) 承揽方在依照图纸或技术资料的要求进行工作期间，定作方需对原图纸或技术要求进行变更，定作方应提前____________天以书面形式向承揽方发出变更通知。
钢结构工程简单合同书样本(通用范文10篇)
钢结构工程简单合同书样本（通用范文10篇）钢结构工程简单合同书样本篇1甲方：____________________________________(发包方)乙方：___________________________________(承包方)经甲乙双方友好协商，遵循《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规，本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项达成共识，具体内容如下：第一条：工程概况1、工程名称2、工程地点：3、工程内容及承包范围：4、建筑规模：5、工程造价：6、质量等级：合格。
7、设计变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变更通知为准。
8、承包方式：本工程采用包工包料，包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二条施工准备1、工程所需钢结构构件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方负责供应。
2、安装所需设备，包括吊机生产车等由乙方解决。
3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。
第三条双方主要责任1、甲方的责任(1)甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件，协调现场情况，为乙方正常施工创造条件。
(2)甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。
(3)安排指定现场的施工人员的生活区位置。
(4)统一审核工程预决算和竣工结算。
2、乙方的责任(1)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。
(2)进场前七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。
(3)进场后七天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后实施。
(4)及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受甲方职能部门的检查指导。
(5)如安装中途不符合要求，甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准，由此造成的全部相关费用由乙方承担;在规定时间内，乙方未能及时返工整改，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并承担一切经济损失。
钢结构工程简易合同书5篇
钢结构工程简易合同书5篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________鉴于甲、乙双方就钢结构工程事项，经过友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________。
2. 工程地点：___________________________。
3. 工程内容：钢结构制作与安装，包括但不限于钢结构设计、材料采购、加工制作、运输、安装等。
二、合同双方义务1. 甲方义务：（1）甲方负责提供工程设计方案及技术要求。
（2）甲方负责施工场地的准备，提供必要的工作条件。
（3）甲方应按合同约定支付乙方工程款项。
2. 乙方义务：（1）乙方应按照甲方提供的工程设计方案和技术要求进行钢结构制作与安装。
（2）乙方应确保工程质量符合相关国家标准及合同约定。
（3）乙方应确保工程安全，采取必要的安全防护措施。
（4）乙方应按时完成工程，如有延误，应及时通知甲方并说明原因。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：_________________________）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款。
（2）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
（3）如甲方需要开具发票，相关税费由甲方承担。
四、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：自开工之日起______天内完成。
3. 如因甲方原因或其他不可抗力因素导致工程延误，双方应协商解决。
五、工程质量及验收1. 乙方应确保工程质量符合相关国家标准及合同约定。
如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应责任。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后______天内组织验收。
验收合格后，双方签订验收合格证书。
3. 如工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改或维修。
钢结构施工合同范本十篇
钢结构施工合同范本十篇钢结构施工合同范本十篇钢结构施工合同范本篇1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其它法律法规。
遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，乙方要求给甲方安装钢结构厂房事项经双方协商一致，订立本合同如下：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程建筑面积：4、工程承包范围：钢结构：钢梁、钢柱、承包工期：钢构件工期为工作日(如因工程土建原因、下雨天、甲方供材不到位，程工期顺延，其余不作工期顺延条件)。
二、付款及结算方式：1. 合同签订三日内甲方付给乙方总工程款的40%作为预付款2. 钢构件开始进场三日内甲方付给乙方总工程款的30%。
3. 彩瓦开始进场三日内甲方付给乙方总工程款的20%。
4. 工程完工后付安装费的7%。
5. 余款作工程质量保证金3%，保修金期限为工程验收合格日起壹年内付清。
6. 付款为现金或现金支票，如以承兑支票支付，甲方必须按承兑贴息利率补贴给乙方。
7. 最终结算按报价单综合单价按实结算。
8. 安装费总价：暂定价(不含税)360000.00元，(大写：人民币叁拾陆万圆整)。
钢结构安装费为：480元/吨，屋面瓦安装费为：12元/平方，墙面瓦安装费为：18元/平方，瓦楞板安装费为：8元/平方。
工程承包形式：包工包料三、工程质量：按图纸要求及钢结构验收规范为标准四、工程安全责任：乙方在施工过程中，必须对自己的施工队伍做好保险工作，对每位员工做好安全教育工作。
如发生事故由乙方自行负责，甲方不负任何责任和经济赔偿责任。
五、甲方向乙方承诺：1. 所有钢构件，及时到达工地不影响乙方施工及进度。
2. 甲方按照付款方式上所定的付款条件确保资金到位。
(乙方必须确保付款方式上所定的工程量完成)3. 乙方进场时，甲方提供三十位员工住宿场所，其余员工住宿问题由乙方自己解决。
4. 甲方钢结构件所制作误差或不符合图纸尺寸需要安装现场返工的，甲方自行安排人员返工或由委托乙方返工，所产生的返工费用由甲方承担。
钢结构工程承包简单合同(优秀6篇)
钢结构工程承包简单合同(优秀6篇)钢结构工程承包简单合同篇11、甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方，甲方提供工程所需水、电源费用由甲方支付。
2、乙方自行组织人员进行施工，甲方允许乙方安排人员看工具和材料，乙方人员要严格遵守甲方规章制度，听从甲方人员安排。
3、乙方应本着安全第一的原则，严守国家有关操作规程，做到安全生产，文明施工，甲方有权提出安全施工要求和监督。
4、如甲方毁约，乙方有权组织人员进行拆除所有钢结构。
钢结构工程承包简单合同篇2甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例：一、工程内容：预埋件、主钢结构系统、彩钢瓦、墙面系统、屋面系统、门窗工程的制作安装、油漆、设计费等,。
二、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全三、工期：经甲乙双方协商，本工程从_年_月_日始至_年_月_日结束。
如遇不可抗力因素，(如战争、地震、雨天等)工期顺延。
四、质量及技术标准：所有材料必须达到合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准。
五、双方责任：1、甲方充分说明施工要求，如有变更，及时给予解答，甲方提供原材料堆放场地;提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。
2、乙方认真领会施工要求，按要求施工，同时提供各单项目的材料报告，如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。
3、乙方应为甲方喷两到三边底漆，确保钢材长久使用。
六、付款方式:1、本工程钢结构建筑面积：约_平方米，工程总价为_万元，合同签订3日内，先预付材料款40%，钢结构进场后再付10%，待工程完工后经检查合格15日内全部付清余下款项，合同总价3%的质保金除外。
2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。
钢结构工程简单版合同范本(通用6篇)
钢结构工程简单版合同范本（通用6篇）钢结构工程简单版合同1甲方：（简称甲方）乙方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款，以资共同遵守。
第一条工程概况工程名称：工程内容：第二条工程工期自收到甲方工程预付款之日起天。
第三条合同价款本工程总价款为：人民币元整（小写：元）。
以上价格为含上述所有工程的设计费、材料费、人工费、机械费、运费、管理费总价，但不含税及现场配套费。
第四条付款方式1、合同签订生效之日起，甲方按合同总价款的 %付款给乙方，即人民币元整（小写：元），乙方收到此款进场施工。
2、乙方主体结构完成后，甲方按合同总价款的 %付款给乙方，即人民币元整（小写：元）；3、乙方工程完成后，甲方按合同总价款的 %付款给乙方，即人民币元整（小写：￥元），本工程不留质保金。
第五条质量要求乙方按照甲乙双方确认的图纸进行施工，并接收甲方的检查。
乙方负责其承包工程范围内的内容经甲方验收合格。
第六条材料要求本工程所有主材料均采用国家标准材料，并附有产品材质证明或检测报告，合格证。
第七条甲、乙双方驻工地代表甲方现场常驻代表：，乙方现场常驻代表：，若甲、乙双方代表易人，须提前通知另外两方，其后任必须全面继续承担应负的责任。
第八条争议在合同执行过程中，对合同条款理解不一致时，应本着友好协商的原则确定。
若协商不成时，可依法向项目所在地人民法院起诉。
第九条违约1、乙方施工时必须按合同约定时间进场，积极配合甲方；2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。
第十条甲、乙双方的权利和义务1、甲方的权利和义务1)甲方负责协调乙方施工通道、施工用水电、堆放场地等问题。
包括人员出入和材料、设备进出场。
2)甲方对乙方的施工质量、施工进度、安装质量、配合状况进行综合检查。
3)甲方应提供给乙方小型仓库一间。
2、乙方的权利和义务1)乙方进入施工现场，应遵守现场的一切规章制度，做到安全施工，文明施工，消除一切不安全因素。
钢结构建筑合同(6篇)
钢结构建筑合同发包方(甲方)：承包方(乙方)：签订时间：____年____月____日签订地点：根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程期限：____年____月____日至____年____月____日。
四、工程用材及要求：1、钢结构主架用国标350H钢;辅料用国标8____槽钢、5____5角钢、38____25铝方管，槽钢和角钢厚度不低于3.5㎜，铝方管壁厚不低于1㎜;钢构中间方格间隔控制在40㎝至50㎝之间。
2、铝塑板用“吉祥荣”牌，两边一样厚。
3、钢构除锈后刷防锈漆一遍，漆中灰一遍。
4、钢结构南立面必须与____号楼前沿面一致，铝塑板颜色与外墙砖颜色相同或相近。
五、安全施工：乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
六、工程质量：1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。
2、乙方必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。
3、乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的质量监督，随时接受检查。
发现工程质量达不到合同约定标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。
4、自工程竣工验收合格日起，乙方对工程承担保修责任，保修金为合同总价的___%，保修期为一年。
六、工程价款的支付与结算：1、本工程包工包料，合同价款为，合同价款内容包括：承包范围内工程的原、辅材料，构件制作、吊装、运输、工程安装费、管理费、人工费以及税金等。
2、材料进工地付合同价款的____%，钢构完工付至____%，工程全部完工付至____%，工程竣工验收后开具总工程款发票付至____%，暂留____%保修金，若一年内无任何质量问题，一年后一个月内全部付清。
钢结构施工简单合同范本(精品8篇)
钢结构施工简单合同范本(精品8篇)钢结构施工简单合同范本篇1定做方：(称甲方)承揽方：(称乙方)根据《中华人民共和国合同法》规定，结合本工程的实际情况，双方经友好协商签订本合同，以共同遵守。
一、加工制作内容：1.制作内容：主钢构：钢梁.H(400~800)×200×6×9.35。
材质为Q235。
钢构必须进行除锈。
刷中灰面添一道、中灰底漆(防锈漆)一道。
二、合同价格及结算方式：1.合同造价按/吨。
合同总价款为，以实际决算为准。
(货款可以用现金或承兑付给。
)2.合同签订三日内甲方付款3.提货：(1).第一次送齐二十八架钢架，甲方不付货款，提第二次货时付清前次货款，依次类推，至此全部提清，最后一次提货时甲方全部付清货款。
4.结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算。
三、质量要求：乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范GB50205-)认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。
四、交货地点和时间：1.交货地点：甲方在乙方厂房内提货；运费由甲方负责，装车由乙方负责。
2.交货时间：五、包装及运输：1.乙方负责装车。
装车时应按照规范要求进行装运，要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。
2.甲方负责运输，运输标志应按甲方要求实施(具体由甲方再出发运前另行交底)。
3.运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。
六、双方权利及义务：1.甲方向乙方提供完整的构建加工图纸一套，并签字认可。
由乙方认真完善后按照甲方图纸进行加工制作。
2.甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，并提供修改和变更通知。
否则由此引起的工期延误以顺延。
3.乙方必须接受甲方的质量监督检验，不得擅自外协加工，乙方应按甲方委派的现场质量监理的合理要求制作，发现问题及时纠正。
4.甲方如现场发现质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.
编订：XXXXXXXX
20XX年XX月XX日
钢结构建筑合同简易版
钢结构建筑合同简易版
温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。
文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。
发包方(甲方)：承包方(乙方)：签订时
间：年月日签订地点：
根据中华人民共和国《合同法》、《建筑
法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通
则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一
致，订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程期限： 20xx年月日至20xx年
月日。
四、工程用材及要求：
1、钢结构主架用国标350H钢;辅料用国标
8#槽钢、5*5角钢、38*25铝方管，槽钢和角钢厚度不低于3.5㎜，铝方管壁厚不低于1㎜;钢构中间方格间隔控制在40㎝至50㎝之间。
2、铝塑板用“吉祥荣”牌，两边一样厚。
3、钢构除锈后刷防锈漆一遍，漆中灰一遍。
4、钢结构南立面必须与7号楼前沿面一致，铝塑板颜色与外墙砖颜色相同或相近。
五、安全施工：乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
六、工程质量：
1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。
2、乙方必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。
3、乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的质量监督，随时接受检查。
发现工程质量达不到合同约定标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。
4、自工程竣工验收合格日起，乙方对工程承担保修责任，保修金为合同总价的 5 %，保修期为一年。
六、工程价款的支付与结算：
1、本工程包工包料，合同价款为，合同价款内容包括：承包范围内工程的原、辅材料，构件制作、吊装、运输、工程安装费、管
理费、人工费以及税金等。
2、材料进工地付合同价款的20%，钢构完工付至40%，工程全部完工付至70%，工程竣工验收后开具总工程款发票付至95%，暂留5%保修金，若一年内无任何质量问题，一年后一个月内全部付清。
七、违约责任：
(一)、承包方的违约责任
1、工程质量不符合合同和设计要求，应予返工或修理，并承担其费用。
2、自合同签字或盖章生效之日起，因乙方的原因不能履行合同的，甲方有权对其罚款10000元作为损失赔偿，若未在合同约定的期限或允许顺延的期限内竣工的，每逾期一天，按工程总造价的千分之
一计算赔偿甲方的损失。
(二)、发包人的违约责任
1、自合同签字或盖章生效之日起，因甲方的原因不能履行合同的，乙方有权对其罚款10000元作为损失赔偿;未按合同约定支付工程款，按日千分之一支付违约金，工期顺延;造成乙方停工、窝工的，赔偿损失。
2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿承包方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。
八、纠纷处理
本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，按以下第种方式解
决：
1、提交仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院提起拆讼。
九、本合同一式份，双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效。
合同文本甲方执份，乙方执份，本合同自工程验收合格，保修期满，工程款支付完毕后终止。
甲方：乙方：年月日：
该位置可填写公司名或者个人品牌名
Company name or personal brand name can be filled in this position。