河南省2015年上半年监理工程师《合同管理》：合同生效时间的规定考试试题
河南省2015年上半年监理工程师《合同管理》：合同生效时间的规定考试题
河南省2015年上半年监理工程师《合同管理》：合同生效时间的规定考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。
后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。
重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。
下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是。
A：工期和经济损失均由承包人承担B：给予经济损失补偿，不顺延合同工期C：顺延合同工期，不补偿经济损失D：补偿经济损失并顺延合同工期E：专业监理2、监理单位接受建设单位委托对工程项目实施全过程监理时，需要在设计准备阶段。
A：编制工程项目设计出图计划B：进行环境及施工现场条件的调查和分析C：审查工程项目建设总进度计划D：进行工程项目工期目标的论证和决策E：自我评定3、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由。
A：保管员负责赔偿损失B：发包人承担损失责任C：承包人负责赔偿损失D：发包人与承包人共同承担损失责任E：专业监理4、在工程网络计划执行的过程中，如果某项工作拖延的时间未超过总时差，但已超过自由时差，在确定进度计划的调整方法时，应考虑。
A：工程总工期允许拖延的时间B：关键节点允许推迟的时间C：紧后工作持续时间的可缩短值D：后续工作允许拖延的时间E：自我评定5、监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人。
A：有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B：无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C：有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D：无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度E：专业监理6、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是__。
2015年上半年河南省监理工程师《合同管理》：合同的变更考试试题
2015年上半年河南省监理工程师《合同管理》：合同的变更考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括。
A：社会事件与合法行为B：自然与非自然C：事件和行为D：主体与客体E：专业监理2、某项目建设期为2年，在建设期第一年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8％，则该项目第二年的建设期贷款利息估算为万元。
A：80B：286．4C：160D：240E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、材料采购合同属于。
A：买卖合同B：无偿合同C：实践性合同D：单务合同E：专业监理4、在各种风险对策中，预防损失的主要作用是。
A：中断风险源B：降低损失发生的概率C：降低损失的严重性D：遏制损失的进一步发展E：工程保险金5、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务不包括。
A：审查工程变更方案B：进行工程计量C：签署工程款支付证书D：进行付款控制E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、《建设工程安全生产管理条例》规定。
施工单位专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和报告。
A：监理机构B：安全生产管理机构C：建设单位D：建设主管部门E：工程保险金7、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GBS0500—2013)，当没有约定主要材料、工程设备价格变化范围和幅度时，材料、设备单价变化超过时，超过部分的价格需调整。
A：3％B：5％C：10％D：15％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。
A．甲级B．监理业务跨部门的C．本部门乙、丙级D．兼承监理业务的9、不经竣工验收就交付使用常常是导致工程质量问题的重要原因，这是因而致。
A：违反法规行为B：使用不当C：施工与管理不到位D：违背建设程序E：工程变更单10、工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是。
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案解析
2014年监理工程师《合同管理》考试真题一、单选题1、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
答案：CA、施工合同B、监理合同C、勘察合同D、仓储合同解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。
合同签订3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费用的20%作为定金。
参考教材P67。
2、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
答案：BA、主体B、客体C、权利D、义务解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同。
参见教材P6。
3、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
答案：CA、建筑材料B、建筑设备C、勘察设计D、知识产权解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。
参见教材P6。
4、招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
答案：DA、招标代理机构B、招标监管部门C、投标人D、招标人解析：本题考查的是代理关系。
被代理人对代理行为承担民事责任。
参见教材P8。
5、根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
答案：AA、建设用地使用权B、股权C、注册商标专用权D、专利权解析：本题考查的是担保方式。
选项A适用于抵押。
参见教材P12。
6、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
答案：AA、60B、80C、350D、300解析：招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。
投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。
投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。
参见教材P13。
7、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
答案：CA、台风导致脚手架坍塌B、雷电引起火灾C、建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D、洪灾引起的沉降解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。
2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版)
2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D．标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
河南省2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试题
河南省2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是__。
A．不同时在两个或两个以上单位执业B．坚持独立自主地开展工作C．不以个人名义承揽监理业务D．接受对社会的职业责任2、在FIDIC道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。
A．不可取代B．取代C．行使D．承担3、施工，直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的__。
A．优化方案B．施工原则C．内在规律D．科学方法4、建设工程档案是指__。
A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B．建设工程中各种文件的总称C．建设工程中的文件档案资料D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录5、监理例会的参加人一般不要求__参加。
A．总监理工程师代表B．承包商项目经理C．专业监理工程师D．建设单位负责人6、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。
A．联系单B．变更单C．通知单D．回复单7、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A．适用性B．耐久性C．可靠性D．安全性8、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
A．施工图设计B．设备调查C．勘察成果D．建筑材料配置9、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，下列说法不正确的是__。
A．专业监理工程师应参与编制B．应由项目总监理工程师主持C．设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成D．应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划10、__监理组织是具有纵横两套管理系统的项目监理组织形式。
A．矩阵制B．直线职能制C．职能制D．直线制11、在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为__。
河南省2015年上半年注册监理师：建设工程合同管理法律概述考试试题
河南省2015年上半年注册监理师：建设工程合同管理法律概述考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或。
A：要求补充材料B：见证取样试验C：专家分析论证D：退回重新报审E：工程变更单2、设计招标的特点是。
A：让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争B：投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争C：设计投标书的竞争D：设计费用的竞争E：专业监理3、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构对各施工单位实施监理。
A：可组建多个监理分支机构B：不应组建监理分支机构C：组建不超过两个监理分支机构D：只能组建不超过三个监理分支机构E：工程保险金4、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元、到岸价为250万元，进口关税率为10％，增值税率为17％，无消费税。
该进口设备应纳的增值税额为万元。
A：34．00B：37．40C：42．50D：46．75E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、关于违约金的说法，正确的是。
A：约定违约金必须明确具体的数额B：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D：只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少E：专业监理6、【例1·单选题】工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施，工程监理的行为主体是。
A：设计单位B：建设单位C：施工单位D：工程监理单位E：工程保险金7、在工程网络计划中，如果某项工作的最早开始时间和最早完成时间分别为3天和8天，则该工作实际上最早应从开工后。
A：第3天上班时刻开始，第8天下班时刻完成B：第3天上班时刻开始，第9天下班时刻完成C：第4天上班时刻开始，第8天下班时刻完成D：第4天上班时刻开始，第9天下班时刻完成E：自我评定8、是投标人编制投标文件和报价的依据。
河南省上半年监理工程师《合同管理》合同争议的解决考试试题
河南省2015年上半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试题一、单项选择题（共25题,每题2分，每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金. A：不再返还 B：在颁发接收证书时全部返还 C：在颁发履约证书时全部返还 D：在颁发接收证书和履约证书时各返还一半 E：专业监理 2、是工程监理单位公平地实施监理的基本前提。
A:服务性 B：科学性 C：独立性 D:公平性 E:工程保险金 3、【例2·单选题】由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。
A：提交给业主 B:提交给工程师 C：提交给承包商 D：分别提交给业主和承包商 E：专业监理 4、进口设备银行财务费的计算公式为:银行财务费=×人民币外汇牌价×银行财务费率。
A：离岸价 B：到岸价 C:离岸价+国外运费D：到岸价+外贸手续费 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 5、根据《建设工程设计合同示范文本》，关于初步设计应满足的深度要求的说法,错误的是。
A：满足主要材料订货的需要 B：满足设备材料采购的需要 C：满足编制施工招标文件的需要 D:满足编制施工图设计文件的需要 E:专业监理 6、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是.A:应当由发包人保管并承担保管费用 B:应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担 C:应当由承包人保管并承担保管费用 D：应当由承包人保管,但保管费用由发包人承担 E：专业监理 7、【例2·单选题】下列情形中，不属于施工中不利物质条件的有。
A：污染物 B：不利于施工的气候条件 C：非自然的物质障碍 D：不可预见的自然物质条件 E：专业监理 8、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差__。
河南省2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试卷
河南省2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复工程缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，此时承包人应。
A：继续等待工程师的进一步指示B：再次书面提出复工申请C：视为工程师已同意复工D：向发包人书面申请复工E：专业监理2、下列内容中，属于建设工程静态投资的是。
A：涨价预备费B：基本预备费C：建设期利息D：铺底流动资金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。
A：项目名称B：项目特征C：项目划分D：项目编码E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例1·单选题】主要依靠评价人员的知识、经验和判断，对设计方案进行评选，属于方法。
A：定量评价B：定性评价C：综合评价D：定性评价定量化E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、资金成本的筹资费包括__。
A．委托金融机构代理发行股票的代理费B．使用发行股票筹集的资金而支付给股东的红利C．向股东支付的红利D．向债权人支付的利息6、【例2·单选题】某建设项目投资构成中。
设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为300万元，建设期贷款为1500万元，应计利息为80万元，流动资金贷款为300万元，则该建设项目的工程造价为万元。
A：3880B：4180C：5380D：5680E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、下列费用中，属于建安工程措施费的是。
A：工程排污费B：构成工程实体的材料费C：二次搬运费D：施工现场管理人员的工资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、【例1·单选题】工程网络计划的费用优化是指寻求的过程。
2015年上半年河南省监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试试卷
2015年上半年河南省监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。
A：第一阶段B：第二阶段C：第三阶段D：三个阶段都需要E：专业监理2、施工合同实行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告，关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是。
A：视为不需要补偿B：工程师应主动确定变更价款予以补偿C：工程师应与承包人协商补偿的变更价款D：工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款E：专业监理3、与初步设计深度相适应，概算定额是在预算定额的基础上以为对象编制而成的，以作为编制设计概算的依据。
A：扩大单项工程B：单位工程C：扩大分部分项工程D：分项工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、一般而言，建设工程的目标控制应是过程。
A：非周期性的无限循环B：非周期性的有限循环C：周期性的无限循环D：周期性的有限循环E：工程保险金5、【例8·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，其他项目费中的暂列金额由根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位。
A：建设单位、建设单位B：建设单位、设计单位C：建设单位、监理单位D：建设单位、施工单位E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括。
A：协调处理施工现场周围地下管线保护工作B：按工程需要提供非夜间施工使用的照明C：办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D：组织设计交底E：专业监理7、【例1·单选题】工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列。
A：定期回访B：协调联系C：界定责任D：实施维修E：工程变更单8、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在签订书面合同。
2015年河南省监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺考试试卷
2015年河南省监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是。
A：投标文件的密封不符合招标文件的要求B：投标人购买招标文件后不递交投标文件C：投标文件中附有招标人不能接受的条件D：投标截止日期后要求撤回投标文件E：专业监理2、建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作，属于监理工作的措施。
A：合同B：组织C：技术D：经济E：工程保险金3、图纸会审的内容一般不包括下列。
A：审查设计图纸是否满足项目立项的功能、技术可靠、安全、经济适用的需求B：图纸是否经设计单位正式签署C：设计地震烈度是否符合当地要求D：正确贯彻设计意图E：工程变更单4、在投资项目的财务评价中，计算利息备付率这一评价指标的目的是要对项目的进行分析。
A：负债水平B：偿债能力C：盈利水平D：保障能力E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、FIDIC 道德准则中，“加强按照能力进行选择的观念”，应列为__方面的道德要求。
A．能力B．正直性C．对他人公正D．公正性6、设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明。
A：施工方案B：合理使用年限C：竣工验收的标准D：设计变更的期限E：专业监理7、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。
A．项目决策咨询评估制度B．工程招标投标制度C．建设工程监理制度D．项目法人责任制度8、除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，承包人应负责的试运行由承担全部试运行费用。
施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷时，由进行修复，并按照缺陷原因由责任人承担相应的费用。
A：发包人，承包人B：发包人，发包人C：承包人，发包人D：承包人，承包人E：专业监理9、某项目建筑安装工程费为1000万元，设备工器具购置费为700万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为150万元，建设期利息为60万元，则该项目的静态投资为万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
河南省2015年上半年监理工程师《合同管理》：合同生效时间的规定考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是。
A：按评标价确定中标人，按评标价订立合同B：按评标价确定中标人，按投标价订立合同C：按投标价确定中标人，按投标价订立合同D：按投标价确定中标人，按评标价订立合同E：专业监理2、《建设工程监理范围和规模标准规定》中要求建筑面积在(—)平方米以上的住宅建设工程必须实行监理。
A．1万B．2万C．3万D．5万3、合同解除生效后，合同约定的条款仍然有效。
A：专用条件B：通用条件C：协议书D：有关结算、清理E：工程保险金4、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A：7B：15C：20D：30E：工程保险金5、【例5·单选题】下列关于监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准的说法，不正确的有。
A：不解除承包单位对施工进度计划的任何责任和义务B：承包单位不承担任何责任和义务C：监理工程师可以提出建设性意见D：监理工程师不可以支配施工中所需要的劳动力、设备和材料E：自我评定6、关于建设工程监理的说法，正确的是。
A：建设工程监理的行为主体包括监理单位、建设单位和施工单位B：监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果C：建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可D：建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同E：工程保险金7、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于。
A：不可原谅的延期B：可原谅并给予补偿费用的延期C：承包人应承担的风险责任D：可原谅但不给予补偿费用的延期E：专业监理8、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是。
A：合同约定的开始日至完成日B：合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C：合同签订日至合同约定的完成日D：合同约定的开始日至工程验收合格日E：专业监理9、工程监理单位在委托监理的工程中拥有一定的管理权限，能够开展管理活动，这是。
A：建设单位授权的结果B：监理单位服务性的体现C：政府部门监督管理的需要D：施工单位提升管理的需要E：工程保险金10、【例1·单选题】资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于。
A：技术难度较大B：投标人数量多C：标准化项目D：公开招标E：专业监理11、我国建设工程质量监督管理的具体实施者是__。
A．建设行政主管部门B．工程质量监督机构C．监理单位D．建设单位12、某建设项目，经投资估算确定的安装工程费用与设备及工器具购置费合计为2000万元，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50％。
在基本预备费率为5％，年均投资价格上涨率为10％的情况下，该项目建设期的涨价预备费为万元。
A：210B：220．5C：325．5D：320E：由于传染病的影响而暂时停止的施工13、【例2·单选题】建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑因素。
A：投标价B：交货期C：运输费D：寿命残值E：专业监理14、下列关于监理工程师注册规定的表述中，正确的是。
A：初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请B：注册有效期满需继续执业的，应在有效期满1周前，提出延续注册申请C：在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年D：每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料E：工程保险金15、有关招标代理机构的说法中，错误的是。
A：上级主管部门可以指定招标代理机构B：招标代理机构与行政机关无隶属关系C：招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜D：招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定E：专业监理16、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作包括。
A：签订保修合同B：审查设计概算C：审核竣工结算款D：分析发生索赔的原因E：由于传染病的影响而暂时停止的施工17、下列关于工程费用与工期关系的说法中。
正确的是。
A：直接费会随着工期的缩短而增加B：直接费率会随着工期的增加而减小C：间接费会随着工期的缩短而增加D：间接费率会随着工期的增加而减小E：自我评定18、下列不属于建设工程合同管理的目标。
A：发展和完善建筑市场B：推进建筑领域的改革C：提高工程的质量D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪E：专业监理19、【例2·单选题】某家庭向银行申请了一笔等额还本付息的个人住房贷款，其月供为2850元，月利率为6．25‰，则该贷款的实际年利率为。
A：7．5％B：7．56％C：7．71％D：7．76％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工20、竣工决算由竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书、竣工工程平面示意图、工程造价比较分析四部分组成。
其中竣工财务决算报表和竣工财务决算说明书属于的内容。
A：竣工财务决算报表B：竣工工程平面示意图C：工程造价比较分析D：竣工财务决算E：由于传染病的影响而暂时停止的施工21、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，规定工程招标承发包的范围、类型、条件，对招投标承发包活动依法监督属于的管理职能。
A：业主B：政府C：监理单位D：施工单位E：工程变更单22、根据《招标投标法实施条例》，下列说法错误的是。
A：履约保证金不得超过中标合同金额的10％B：招标人最迟应当在书面合同签订后7日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息C：招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议D：评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果E：工程保险金23、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或返修的检验批，应。
A：予以验收B：重新进行验收C：鉴定验收D：协商验收E：工程变更单24、关于进口设备交货类别中，买卖双方应承担的风险表述正确的是。
A：内陆交货类对买方风险小而对卖方风险大B：目的地交货类对买卖双方的风险做了合理均摊C：装运港船上交货是由买方承担海运风险D：采用装运港船上交货类时，由卖方负担货物装船后的一切风险E：由于传染病的影响而暂时停止的施工25、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同决定的。
A：合同主体的严格性B：合同标的的特殊性C：合同履行期限的长期性D：计划和程序的严格性E：专业监理二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、建设工程完成后，监理单位应向业主提交监理工作总结，其主要内容包括__。
A．监理工作的经验B．表明监理工作终结的说明C．委托监理合同履行情况概述D．监理任务完成情况的评价E．监理工作中存在的问题及改进的建议2、交货质量检验中的产品质量应满足规定用途的特性指标，因此合同内必须约定产品应达到的质量标准。
约定质量标准的一般原则包括。
A：无国家标准而有部颁标准的产品，按企业标准执行B：按颁布的国家标准执行C：无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行D：没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行E：虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行3、按照《建设工程文件归档整理规范》的规定，下列关于监理文件要求在不同的单位归档保存的表述中，符合规定的是__。
A．监理规划应由建设单位长期保存、监理单位短期保存、送城建档案管理部门保存B．分包单位资质材料应由建设单位短期保存C．有关质量控制的监理通知应由建设单位、监理单位长期保存D．月报总结应由建设单位短期保存E．合同争议、违约报告及处理意见应由建设单位、监理单位长期保存，送城建档案管理部门保存4、下列关于编制单位工程施工进度计划的说法中，正确的有。
A：最小工作面限定了每班安排人数的上限B：每天的工作班数应根据安排的工人数和机械数确定C：最小劳动组合限定了每班安排人数的下限D：施工顺序通常受施工工艺和施工组织两方面的制约E：应根据施工图和工程量计算规则计算每项工作的工作量5、下列有关《建设工程监理规范》中监理基本表式的表述正确的是。
A：施工单位报审、报验用表(B类表)共有12个B：施工组织设计或(专项)施工方案报审表(表B．0．1)均不需要建设单位审批C：监理通知回复单(表B．0．9)一般可由原发出《监理通知单》的专业监理工程师核查签认，重大问题可由总监核查签认D：工程临时或最终延期报审表(表B．0．9)由总监理工程师签发，签发前应征得建设单位批准同意E：分包单位资格报审表(表B．0．4)由施工单位报送监理单位，专业监理工程师签署意见即可6、产量的盈亏平衡分析的假定条件是，在一定时期内，都保持不变。
A：固定成本B：单位产品的销售价格C：生产数量D：生产产品的需求量E：单位产品的可变成本7、审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告。
评估报告应包括下列等主要内容。
A：设计工作概况B：设计深度、与设计标准的符合情况C：设计任务书的编制情况D：有关部门审查意见的落实情况E：存在的问题及建议8、在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的是__。
A．邻近建筑物、构筑物的保护工作B．发包人委托承包人完成工程配套的设计C．承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施D．承包人按规定办理施工场地交通、环境保护有关手续E．对已竣工而未交付工程的损坏修复9、监理工程师在控制工程投资方面的主要工作包括__。
A．审核承包商的工程核算成本B．审查结算C．用技术经济方法组织评选设计方案D．调解建设单位和承建单位之间的经济纠纷E．编制施工组织设计10、进度控制的经济措施包括__。
A．建立进度信息网络B．实施工期提前奖励和延期罚款C．及时办理工程预付款支付手续D．加强风险管理E．及时办理工程进度款手续11、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程。
A：计算工期满足要求工期B：资源需用量降至最低C：总成本降至最低D：资源强度降至最低E：资源需用量满足资源限量要求12、质量管理体系运行中的工作要点，包括下列。
A：确定质量方针和目标B：文件的标识和控制C：产品质量的追踪检查D：建立并实行严格的考核制度E：物资管理13、风险管理的主要环节包括。
A：风险识别B：验收C：风险分析与评价D：风险对策的决策E：风险对策实施的监控14、工程网络计划费用优化的目的是为了寻求__。
A．资源有限条件下的最短工期安排B．最低成本时的最短工期安排C．资源均衡使用时的最短工期安排D．满足要求工期时最低成本的计划安排E．最低成本时的资源均衡安排15、下列有关质量文件的构成，分类正确的是。