施工合同协议书专用条款

合集下载

建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦

建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦

建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方):___________承包方(乙方):___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,为明确双方权利、义务及经济责任,加强双方的相互配合,保证工程顺利竣工。

双方达成以下合同条款:第一条:工程项目1、工程名称:______________;2、工程编号:______________;3、工程地点:______________;4、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。

5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。

6、承包方式:______________。

第二条:工程期限1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历____天),自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。

2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。

3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。

(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。

(3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工。

(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。

(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。

(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。

(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。

建筑工程施工合同专用条款

建筑工程施工合同专用条款

建筑工程施工合同专用条款第一章总则第一条合同目的和依据本合同的目的是明确双方的权益和责任,保障建筑工程施工的顺利进行。

本合同依据国家法律法规、相关工程建设标准和规范制定。

第二条合同定义1. 建筑工程:指在土地上或其他相关无遮拦地面上,按照设计图纸和技术要求进行施工的一系列施工活动。

2. 建筑工程施工:指按照已批准的工程设计图纸、规范和技术要求进行的建筑工程实际施工活动。

第三条合同范围本合同适用于各类建筑工程施工合同,包括新建、改建、扩建、修缮、维修等项目。

第四条施工单位1. 施工单位:指具备相应施工能力和资质的企事业单位、个体经营者或合作社等。

2. 施工单位应具备建筑工程施工相应的技术人员和设备,并依法取得相关资质证书。

第五条监理单位1. 监理单位:指根据施工单位和建设单位之间签订合同,负责对施工过程和施工质量进行监督和验收的单位。

2. 监理单位应具备相应的技术能力和监理经验,并依法取得相关资质证书。

第六条竣工验收1. 竣工验收是指建筑工程施工完成后,建设单位组织有关方面对工程施工的质量、安全和合规性进行检查认可的过程。

2. 竣工验收合格后,方可办理竣工手续和交付使用。

第七条紧急变更在建筑工程施工过程中,若出现紧急情况需要变更施工方案、工程进度或其他相关事项,应当及时协商解决并书面确认。

第八条违约责任1. 若一方未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿、迟延履约、质量不合格等。

2. 违约责任的金额和种类应根据具体情况确定,双方应进行协商解决。

第九条合同变更和解除1. 若因特殊原因需要变更合同内容或解除合同,应当提前书面通知对方并经过双方协商一致。

2. 变更或解除合同应符合国家法律法规的规定,并确保不违反公共利益和社会公共秩序。

第二章工程内容和进度第十条工程内容1. 工程内容包括但不限于土建工程、设备安装、装饰装修等。

2. 工程内容根据设计文件确定,双方应共同确认并在施工过程中进行相应的调整。

(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)

(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)

(完整版)建设工程施工合同专用条款(二)建设工程施工合同专用条款(二)第一章总则第一条目的和依据1.1 目的:为确保建设工程施工过程中双方权益的保障,明确双方责任和义务,统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度,本合同所列条款,由双方共同遵守。

1.2 依据:本合同的制定依据包括但不限于:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。

第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于:项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。

2.2 项目范围:详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。

2.3 工程量清单:根据工程设计图纸及相关规范,明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。

第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求,合理组织施工,保证施工进度。

3.2 建设单位有权对工程进展进行监督,并提出合理要求与意见。

第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。

4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查,并提出整改要求和意见。

第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为(按比例支付/按工程进度支付)。

5.2 工程款支付时间:根据施工进度及工程量的累计完成情况,双方可以协商确定工程款的支付时间。

第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的,应承担相应的违约责任,并按照工程延期的天数支付违约金。

6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工,导致工程质量不符合要求的,应及时进行整改,并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。

第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。

7.2 若协商不能解决争议,双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。

施工合同专用条款

施工合同专用条款

施工合同专用条款1. 工程范围和内容本合同项下工程包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等,具体工程范围和内容以附件一《工程量清单》为准。

2. 工程质量要求承包方应保证工程质量符合国家及行业相关标准,并达到发包方要求的质量标准。

工程质量验收标准详见附件二《工程质量验收标准》。

3. 工程进度和工期承包方应按照合同约定的工期完成工程,工期延误将按照合同约定承担相应的违约责任。

具体工期安排详见附件三《工程进度计划表》。

4. 工程变更工程实施过程中如需变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。

变更引起的工程量、工期、费用等调整,按照变更协议执行。

5. 工程款支付工程款支付方式、时间节点、比例等按照合同约定执行。

发包方逾期支付工程款,应按照合同约定支付违约金。

6. 工程验收工程完工后,承包方应通知发包方进行验收。

验收合格后,双方签署《工程验收报告》。

验收不合格,承包方应按照发包方要求进行整改。

7. 保修责任工程竣工验收合格后,承包方应按照合同约定承担保修责任。

保修期限、范围、责任等详见附件四《工程保修协议》。

8. 违约责任双方应严格遵守合同约定,任何一方违反合同条款,应按照合同约定承担违约责任。

9. 争议解决合同执行过程中发生争议,双方应首先通过协商解决。

协商不成,可提交合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。

10. 其他约定本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

请注意,以上条款仅为示例,实际合同应根据具体工程情况和双方协商结果制定。

在签订正式合同前,建议由专业法律顾问进行审核,以确保合同的合法性和有效性。

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)引言施工合同是建设工程中不可或缺的法律文件,规定了承包商和业主之间的权利和义务,保护了双方的合法权益。

本文将介绍施工合同的通用条款和专用条款,以及施工合同的法律特征。

一、施工合同通用条款施工合同的通用条款通常包括内容:1. 合同的目的和范围合同应明确规定承包商将要承担的工程范围、工作内容和工期等。

此条款的目的是确保双方对合同的理解一致,能够明确地识别出工程的范围和所需工作。

2. 建设工期和交付时间工期条款规定了建设工程的时间框架和完成日期。

交付时间条款则规定了承包商需要在何时完成施工并将工程交付给业主。

这些条款对于合同履行的时间要求具有重要意义。

3. 确定支付方式和费用本条款应明确双方关于支付合同价款的义务和方式。

通常情况下,合同价款将根据工程的进展和完成程度来支付。

此外,还需要规定变更工程的处理方式及费用的支付规定,以确保合同款项的公平支付。

4. 保证和担保责任施工合同通常要求承包商提供一定的保证和担保,以确保工程的质量和安全。

合同条款应规定承包商对工程质量的保证期限,并明确由于质量问题而造成的维修和修复责任。

5. 弃权和争议解决本条款规定了当发生争议时,双方同意通过谈判、调解或仲裁来解决争议。

双方应明确规定解决争议的程序和方式,以保证争议能够公平、及时地解决。

二、施工合同专用条款施工合同的专用条款是根据工程的特殊性而制定的,以确保合同能够更好地适应特定工程的需求。

是一些常见的施工合同专用条款:1. 施工规范和标准本条款规定了施工必须符合的规范和标准。

这些规范和标准可能来自法律法规、行业标准或业主的特定要求。

通过明确规定施工规范和标准,可以确保工程的质量和安全。

2. 变更和解除合同施工合同的变更和解除条款规定了双方可以根据实际情况对合同进行修改或解除的条件和程序。

变更和解除条款应明确双方的权利和义务,以便在需要时有条不紊地进行变更或解除。

3. 安全措施和责任本条款要求承包商采取必要的安全措施,确保工地的安全和施工人员的安全。

建设工程施工合同专用条款(标准版)

建设工程施工合同专用条款(标准版)

建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条定义1. 本合同所称建设工程,是指甲方委托乙方进行的建筑、土木、装修、安装、市政等工程,具体范围详见附件一。

2. 本合同所称甲方,是指委托乙方进行工程的建设单位或业主。

3. 本合同所称乙方,是指承接建设工程施工的承包商、施工单位或个人工程师。

4. 本合同所称监理,是指按照法律法规和合同约定,对建设工程施工过程进行监督、检查、鉴定的第三方机构。

5. 本合同所称设计,是指建设工程项目的设计单位或设计人员。

第二条合同的效力和变更1. 本合同经甲乙双方签字、盖章后生效,并对双方具有法律约束力。

2. 任何一方欲对本合同进行修改或变更,应提前书面通知对方,并经双方协商一致后的书面变更合同方可生效。

第三条施工单位的资质和技术要求1. 乙方需具备相应的建筑施工资质,并承诺在整个施工过程中按照法律法规要求,严格遵守相关标准和规定。

2. 乙方应提供施工现场各项技术人员的相关证书和有效联系件,确保施工质量和安全。

第四条施工工期和延期责任1. 乙方应按照本合同约定的施工工期完成工程建设,并承担按工期延误所造成的一切责任和损失。

2. 如乙方需延长施工工期,应提前书面通知甲方,并取得甲方书面同意后,方可延期施工。

第二章工程款支付与索赔第五条工程款支付方式1. 甲方在工程进展情况合理的前提下,按工程进度向乙方支付相应的工程款。

2. 工程款支付方式为:按进度款和质量保证金进行分期付款。

第六条进度款支付方式1. 进度款支付分为预付款、进度款和尾款三个阶段。

2. 预付款为工程合同价款的15%,在合同签订后五个工作日内支付给乙方。

3. 进度款为工程合同价款的65%,按工程进度的不同分为若干次支付,乙方应在每次支付前提供符合合同约定的工程进度报告。

4. 尾款为工程合同价款的20%,在竣工验收合格后的15个工作日内支付给乙方。

第七条质量保证金1. 乙方应按照合同约定的工程质量要求,提供符合国家及地方相关标准的工程质量保证金。

建设工程施工合同示范文本-协议书、通用条款、专用条款

建设工程施工合同示范文本-协议书、通用条款、专用条款

建设工程施工合同(示范文本GF-2013-0201 )第一部分第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循同样、自觉、公正和诚实信誉的原则,两方就工程施工及有关事项磋商一致,共同达成以下协议:一、工程概略1.工程名称:。

2.工程地址:。

3.工程立项赞同文号:。

4.资本根源:。

5.工程内容:。

集体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:。

二、合同工期计划动工日期:年月日。

计划完工日期:年月日。

工期总日历天数:天。

工期总日历天数与依据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量切合标准。

四、签约合同价与合同价钱形式1.签约合同价为:人民币(大写) (¥元 ) ;此中:(1)安全文明施工费:人民币(大写) (¥元 );(2)资料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写) ( ¥元 ) ;(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。

2.合同价钱形式:。

五、项目经理承包人项目经理:。

六、合同文件构成本协议书与以下文件一同构成合同文件:(1)中标通知书(假若有);(2)招标函及其附录(假若有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或估量书;(8)其余合同文件。

在合同订立及执行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件构成部分。

上述各项合同文件包含合同当事人就该项合同文件所作出的增补和改正,属于同一类内容的文件,应以最新签订的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺依照法律规定执行项目审批手续、筹集工程建设资本并依照合同商定的限时和方式支付合同价款。

2.承包人承诺依照法律规定及合同商定组织达成工程施工,保证工程质量和安全,不进行转包及违纪分包,并在缺点责任期及保修期内肩负相应的工程维修责任。

施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本)范本:施工合同专用条款第一条合同的目的本合同的目的是为了明确双方在施工合作中的权利、义务和责任,确保合同的履行,并达到优质、高效、安全、环保的施工目标。

第二条项目范围乙方应按照甲方的要求,对指定的项目进行施工,确保施工质量符合相关标准和规定,并按时完成施工任务。

第三条价格和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款项。

工程款项的支付方式可根据实际情况协商确定。

2. 如因甲方原因导致施工项目暂停或延迟,甲方应按照合同约定支付相应的滞纳金。

第四条工期和违约责任1. 施工合同约定的工期为【具体工期】,甲方应按时提供施工所需的场地和材料,否则应承担相应的违约责任。

2. 如因乙方原因导致施工延期,乙方应按照合同约定支付相应的违约金。

第五条质量保证乙方应确保施工质量符合相关标准和规定,并提供相应的质量保证期。

在质量保证期内,如出现施工质量问题,乙方应及时修复或更换,并承担由此产生的费用。

第六条安全和环保乙方应严格遵守相关的安全和环保法规,确保施工过程中的安全和环保措施得到有效落实。

如发生安全事故或环境污染问题,乙方应及时采取措施予以处理,并承担相应的法律责任和赔偿责任。

第七条变更和解除1. 任何一方如需变更合同内容,应经双方协商一致,并签署变更合同。

2. 任何一方如需解除合同,应提前书面通知对方,并履行相应的解除程序。

第八条争议解决本合同的争议解决途径为友好协商,如协商不成,应提交至所在地有管辖权的法院进行解决。

第九条其他约定1. 本合同的附件是合同的重要组成部分,具有同等的法律效力。

2. 本合同自双方代表签字或盖章之日起生效,并持续有效直至合同履行完毕。

甲方(盖章/签字):乙方(盖章/签字):。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第一部分协议书发包人(全称):_________承包人(全称):__________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:___________工程地点:___________工程内容:___________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_______资金来源:___________二、工程承包范围承包范围:___________三、合同工期开工日期:___________竣工日期:___________合同工期总日历天数___天。

四、质量标准工程质量标准:_________五、合同价款金额(大写):______元(人民币)$:______元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间:____年__月__日合同订立地点:___________本合同双方约定___________后生效。

发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:______________________________________________3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,还使用____语言文字。

3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:_________________________3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:___________________________发包人提供标准、规范的时间:____国内没有相应标准、规范时的约定:______________________4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:______________________________________发包人对图纸的保密要求:______使用国外图纸的要求及费用承担:___二、双方一般权利和义务5.工程师5.2监理单位委派的工程师姓名:_____职务:_______发包人委托的职权:_____________________________需要取得发包人批准才能行使的职权:_____________________5.3发包人派驻的工程师姓名:_____职务:_______职权:___________________________________5.6不实行监理的,工程师的职权:_______________________7.项目经理姓名:_____职务:________8.发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:__________________________________________(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:___________________________(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:_____________________(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:__________________________________________(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:_______________________________________________________(6)水准点与座标控制点交验要求:_______________________(7)图纸会审和设计交底时间:____(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:__________________________________________(9)双方约定发包人应做的其他工作:______________________8.2发包人委托承包人办理的工作:__________________________________________9.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:_____________________(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:__________________________________________(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:_________________________________(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:__________________________________________(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:______________________________(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:__________________________________________(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:__________________________________________(8)施工场地清洁卫生的要求:__________________________________________________________三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:_____________________工程师确认的时间:__________10.2群体工程中有关进度计划的要求:__________________________________________13.工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况:__________________________________________四、质量与验收17.隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位:_________________________19.工程试车19.5试车费用地承担:_______五、安全施工六、合同价款与支付23.合同价款及调整23.2本合同价款采用________方式确定。

(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:_______________________________________风险费用的计算方法:________________________________风险范围以外合同价款调整方法:___________________________(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:__________________________________________(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:__________________________________________23.3双方约定合同价款的其他调整因素:________________________24.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:______________________________扣回工程款的时间、比例:____________________________25.工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:__________________________________________26.工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:__________________________________________七、材料设备供应27.发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:(1)材料设备单价与一览表不符:_____________________(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:_____________________(3)承包人可代为调剂串换的材料:_______________________(4)到货地点与一览表不符:_____________________(5)供应数量与一览表不符:_____________________(6)到货时间与一览表不符:_____________________27.6发包人供应材料设备的结算方法:___________________________________________28.承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定:_______________________八、工程变更九、竣工验收与结算32.竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定:________________________32.6中间交工工程的范围和竣工时间:_________________________十、违约、索赔和争议35.违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:_____________________本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:_____________________本合同通用条款第33.3款约定发包人违约定发应承担的违约责任:_____________________双方约定的发包人其他违约责任:_____________________35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:_____________________本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:_____________________双方约定的承包人其他违约责任:_________________________37.争议37.1本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第种方式解决:(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。

相关文档
最新文档