工程复核合同范本
建筑工程竣工结算复核报告书(1范本)
建筑工程竣工结算复核报告书一、项目概况本报告书主要针对某建筑工程的竣工结算进行复核，旨在核查工程款项是否符合实际情况以及遵守相关法规和合同条款。
1.1 项目基本信息•项目名称：建筑工程竣工结算•建设单位：有限公司•施工单位：建筑工程有限公司•监理单位：监理工程有限公司•工程地点：省市区街道•工程规模：平方米，共层•工程类型：住宅/商业/公共设施等•工程时间：年月日至年月日1.2 相关合同和支付情况•合同编号：--•合同金额：万元•实际支付：万元（目前已支付金额）•竣工结算金额：万元二、结算复核内容本次结算复核主要包括部分：1.合同条款是否符合法规和双方约定；2.工程量清单与施工实际情况是否一致；3.工程变更和索赔合理性的评估；4.施工团队与材料供应商是否按照合同履行义务；5.工程质量是否符合相关标准和验收要求；6.竣工支付款项的准确性和及时性。
三、结算复核过程和结果本次结算复核过程主要包括几个步骤：3.1 合同条款复核首先，我们对建筑工程合同的相关条款进行了逐条复核，确保其符合法律法规和各方的约定。
3.2 工程量清单核对其次，我们对工程量清单和实际施工情况进行了比对和核对，确保工程量清单的准确性和合理性。
3.3 工程变更和索赔评估针对工程变更和索赔事项，我们对其合理性进行了评估，确保相关索赔和变更符合法规和合同约定。
3.4 施工团队和材料供应商履约评估为了核实施工团队和材料供应商是否按照合同履行义务，我们对其履约情况进行了评估，并与相关证据进行对比和核实。
3.5 工程质量检查我们对建筑工程的质量进行了全面检查，包括结构安全性、装饰装修质量等，确保其符合相关标准和验收要求。
3.6 竣工支付款项核对最后，我们对竣工支付款项的准确性和及时性进行了核对，以保证支付款项的合理性和规范性。
四、结算复核结论经过上述复核过程，我们得出结论：1.合同条款符合法规和双方约定，无明显漏洞和违反之处；2.工程量清单和实际施工情况基本一致，不存在重大差异；3.工程变更和索赔事项符合法规和合同约定，属于合理范围内的调整；4.施工团队和材料供应商基本按照合同履行义务，符合约定要求；5.工程质量符合相关标准和验收要求，无明显质量问题；6.竣工支付款项准确且按时支付，支付款项合理。
工程复核合同范本
工程复核合同范本甲方（委托方）：____________乙方（受托方）：____________鉴于甲方委托乙方对其工程进行复核，为确保双方权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概述1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程性质：________________4. 工程规模：________________5. 工程投资：________________二、复核内容1.1 工程设计是否符合国家相关法规、规范和标准；1.2 工程施工是否符合设计要求；1.3 工程质量是否符合国家相关法规、规范和标准；1.4 工程安全是否符合国家相关法规、规范和标准；1.5 工程投资是否符合预算。
三、合同期限1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程复核工作完成之日终止。
四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：1.1 提供完整的工程资料，包括设计文件、施工图纸、施工记录等；1.2 配合乙方进行工程复核工作，提供必要的协助；1.3 按约定支付乙方工程复核费用；1.4 接受乙方提出的复核意见，并按照国家相关法规、规范和标准进行整改。
2. 乙方权利与义务：2.1 严格按照国家相关法规、规范和标准进行工程复核；2.2 对甲方提供的工程资料进行保密；2.3 按约定完成工程复核工作，并提交复核报告；2.4 对甲方提出的整改意见进行跟踪，确保整改到位。
五、费用与支付1. 甲方应支付乙方工程复核费用共计人民币【】元（大写：【】元整）。
2. 乙方完成工程复核工作后，甲方应在接到乙方提交的复核报告之日起【】日内支付上述费用。
六、违约责任1. 甲乙双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决1. 本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
复核申请书范本模板
复核申请书范本模板尊敬的XX复核机关：您好！我是XX案件的当事人，因对一审判决结果不服，特此向贵机关申请复核，现将有关情况说明如下：一、案件基本情况（以下简称“申请人”）与被申请人XX公司（以下简称“被申请人”）因合同纠纷一案，于XX年XX月XX日向XX人民法院提起诉讼。
在一审过程中，申请人提供了充分的证据证明双方签订的合同合法有效，而被申请人未能提供有效证据反驳申请人的主张。
一审判决结果认定事实不清，适用法律错误，严重损害了申请人的合法权益。
为此，申请人向贵机关申请复核，请求予以纠正。
二、申请复核的理由1. 一审判决事实认定不清在一审过程中，申请人提供了大量证据证明双方签订的合同合法有效，包括合同文本、双方签字盖章的页码、相关履行凭证等。
然而，一审判决在事实认定上存在严重偏差，未对申请人提供的证据进行充分审查，导致判决结果错误。
2. 一审判决适用法律错误根据《中华人民共和国合同法》第XX条规定，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
而被申请人未按合同约定履行义务，已构成违约。
一审判决却未依法认定被申请人的违约行为，反而支持了被申请人的主张，适用法律明显错误。
3. 一审判决损害了申请人的合法权益一审判决结果不仅导致合同无法履行，还使申请人遭受了经济损失。
根据合同约定，申请人应获得XX万元收益，而一审判决却使申请人无法实现这一权益。
此外，申请人还因本案诉讼承担了巨额诉讼费用，严重损害了申请人的合法权益。
4. 申请复核具有法律依据根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十四条规定，当事人对一审判决不服的，可以向上一级人民法院申请复核。
申请人认为一审判决结果存在严重错误，符合申请复核的条件。
三、申请复核的范围申请人本次申请复核的范围包括一审判决书中的全部内容，特别是事实认定、法律适用及判决结果等方面。
四、申请复核的结果期望鉴于一审判决结果存在严重错误，申请人请求贵机关依法撤销一审判决，并重新审理本案，确保申请人合法权益得到维护。
工程复核合同范本
工程复核合同范本合同编号：_________甲方：_________（以下简称甲方）地址：_________乙方：_________（以下简称乙方）地址：_________鉴于甲方拟委托乙方进行工程复核服务，双方经友好协商，达成如下合同：第一条服务内容1.1 甲方委托乙方进行工程复核服务，包括但不限于：（1）对工程项目进行全面复核，核实工程质量、工程量、工程进度等；（2）对工程项目的设计文件进行复核，核实设计方案的合理性和可行性；（3）对工程项目的施工现场进行复核，核实施工过程中是否符合相关法规和合同要求；（4）对工程项目的材料、设备进行复核，核实其质量和规格是否符合合同要求。
1.2 甲方同意提供乙方进行工程复核所需的相关文件、资料和权限，并协助乙方顺利进行工程复核工作。
第二条服务期限2.1 本合同的服务期限为______年/月/日起至______年/月/日止。
2.2 如需延长服务期限，甲方应提前书面通知乙方，并经双方协商一致后办理延期手续。
第三条服务费用3.1 甲方应向乙方支付工程复核服务费用，具体金额为_________（大写：_________）。
3.2 服务费用的支付方式为_________，甲方应在签订本合同后的______日内一次性支付。
3.3 如甲方未按时支付服务费用，乙方有权暂停或终止工程复核服务，并有权要求甲方支付违约金。
第四条保密条款4.1 乙方应对甲方提供的文件、资料和信息进行保密，不得擅自泄露或向第三方透露。
4.2 甲方应对乙方提供的工程复核报告和相关信息进行保密，不得擅自泄露或向第三方透露。
第五条违约责任5.1 若甲方未按时支付服务费用或违反本合同其他约定，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为服务费用的______%。
5.2 若乙方未按时完成工程复核服务或违反本合同其他约定，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为服务费用的______%。
第六条争议解决6.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
工程合同复核意见
工程合同复核意见合同名称：【XXX工程项目施工合同】合同编号：【XXXX-XXXX】甲方（业主）：【XXX有限公司】乙方（承包商）：【XXX建筑公司】一、合同主体资格复核经审查，甲方和乙方均具有签订合同的法人资格，且具备履行合同所需的相应资质。
双方提供的相关证照、资质证明及法定代表人身份证明均真实有效。
二、合同条款的合法性审查合同中的各项条款均已按照国家相关法律法规及行业标准制定，未发现违反法律强制性规定的内容。
包括但不限于工程的质量要求、安全生产责任、环境保护措施等，均符合国家现行法律法规的规定。
三、合同风险分配的合理性评估合同中关于风险分配的条款已经明确，合理地划分了甲乙双方在工程施工过程中可能遇到的风险责任。
对于不可抗力、工程变更、索赔等可能发生的情况，合同中已有相应的处理机制和约定。
四、合同价格与支付条件的审查合同价格已根据工程量清单和相关计价依据确定，价格公正合理，符合市场行情。
支付条件清晰明确，包括预付款、进度款、结算款等支付方式和时间节点，有利于保障工程资金的及时到位和工程进度的正常推进。
五、履约保证及违约责任的审查合同中对履约保证金的数额、支付方式及退还条件作了明确规定。
违约责任部分详细列明了甲乙双方在不同违约情形下的责任和处理办法，确保了合同的严肃性和执行力。
六、争议解决机制的审查合同明确了争议解决的方式，首选协商解决，协商不成可提交至指定的仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
这一机制有助于高效、公正地解决可能出现的争议。
七、附加条款的审查合同中的附加条款包括保密协议、知识产权归属、保修期等，均已详尽规定，保障了双方的合法权益不受侵害。
八、其他事项合同附件齐全，包括工程设计图纸、技术规范、工程量清单等，均为合同不可分割的一部分。
所有附件均已经过严格审核，确保与合同内容一致。
本合同内容完整、条款明确，符合国家法律法规及行业规范要求，建议甲方在确认无误后签署本合同。
同时，建议甲乙双方在合同执行过程中保持沟通，对于合同执行中出现的任何问题，应及时协商解决，确保工程顺利进行。
工程审核合同范本
工程审核合同范本一、合同编号：[填写合同编号]二、甲方（业主）：[填写业主名称]三、乙方（审核机构）：[填写审核机构名称]四、工程名称：[填写工程名称]五、工程地点：[填写工程地点]六、审核内容：1. 工程质量审核：包括但不限于材料质量、施工工艺、工程质量标准的符合性等。
2. 工程进度审核：监督工程进度，确保按计划执行。
3. 工程成本审核：对工程的成本进行监控，防止超支。
4. 安全环保审核：确保工程施工符合安全生产和环境保护的相关法规要求。
七、审核依据：1. 国家及地方有关工程建设的法律、法规和标准。
2. 工程设计文件、施工图纸及相关技术资料。
3. 甲乙双方签订的工程施工合同及其他相关协议。
八、审核程序：1. 甲方应提供完整的工程资料给乙方进行审核。
2. 乙方应在规定时间内完成审核工作，并提供书面审核报告。
3. 如发现问题，乙方应及时通知甲方，并提出整改建议。
4. 甲方应在接到审核报告后，按照乙方的建议进行整改。
九、费用支付：1. 审核费用根据[具体计费方式]计算。
2. 甲方应在合同签订后[具体天数]内支付审核费用的[百分比]作为定金。
3. 余款在审核工作完成后[具体天数]内结清。
十、违约责任：1. 如甲方未按时支付费用，应按未付金额的[百分比]支付违约金。
2. 如乙方未按约定时间完成审核工作，应按延期天数支付相应的违约金。
十一、争议解决：合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁。
十二、其他条款：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
建筑工程竣工结算复核报告书：免修版模板范本
建筑工程竣工结算复核报告书一、报告背景本报告旨在对建筑工程竣工结算进行复核，确保结算金额的准确性和合理性。
建筑工程竣工结算是指施工单位根据施工合同约定，汇总各项工程量和费用，计算出最终的结算金额。
复核报告书是对竣工结算进行全面审核和评估的重要文件。
二、竣工结算内容根据相关合同和工程量清单，本次竣工结算包括内容：1. 工程量计算：对施工过程中产生的各项工程量进行计量，并按照规定的单价进行计算。
2. 工程费用计算：根据工程量计算结果，结合实际发生的费用，计算工程的各项费用。
3. 应收款项计算：根据竣工结算结果，计算出承包单位对业主的应收款项。
三、复核报告内容1. 竣工结算依据在复核报告中，首先需要明确竣工结算的依据，包括各项合同、工程量清单、单价及费用计算依据等。
2. 结算金额复核复核报告的核心是对竣工结算金额的复核和评估，主要包括内容：工程量复核：对竣工结算中列出的各项工程量进行复核，确保计算的准确性和合理性。
费用复核：对竣工结算中列出的各项费用进行复核，包括材料费、人工费、机械设备使用费等，以确保费用计算的合理性。
合同约定复核：对竣工结算中的各项费用计算是否符合合同约定进行复核，确保结算金额的合法性和合规性。
变更工程复核：对竣工结算中的变更工程进行复核，确保变更工程费用的准确计算和合理性。
3. 复核结论和建议根据对竣工结算的复核和评估结果，复核报告书需要给出相应的结论和建议。
结论部分需要明确竣工结算金额是否符合合同约定，并对存在的问题和不合理之处进行说明；建议部分需要提出改进和完善的措施，以提高竣工结算的准确性和合理性。
四、报告编制要求1. 报告应按照规定格式进行编写，包括标题、正文、结论、建议等部分。
2. 正文部分应详细介绍竣工结算的内容、计算过程和结果，以及复核方法和步骤。
3. 结论部分应准确明确竣工结算的合法性和合规性，并指出存在的问题和不合理之处。
4. 建议部分应提出改进和完善的措施，以改善竣工结算的准确性和合理性。
建筑工程合同复核
建筑工程合同复核一、合同主体确认需要核实合同双方的主体资格。
这包括确认甲方（发包方）与乙方（承包方）的法定名称、注册地址以及法定代表人或授权代表人。
同时，检查双方是否具有签署并履行该合同的法律能力和行为能力。
二、工程概况描述详细描述工程项目的基本情况，包括但不限于工程名称、工程地点、建设规模、设计标准、质量要求等。
这些内容需准确无误地反映在合同中，以确保工程实施的准确性。
三、合同金额及支付方式明确合同的总金额，包含预付款、进度款和结算款等。
同时，规定款项的支付条件、支付时间及支付方式。
对于可能产生的变更、追加工作及其费用处理方式也应予以说明。
四、工期及竣工日期确定工程的开工日期和预计竣工日期，并对工程进度管理提出具体要求。
应考虑合理的延期条款和相应的违约责任。
五、质量保证与验收标准明确工程质量标准和验收程序，包括材料、施工工艺、安全规范等各方面的要求。
同时，约定好验收的时间、方法和不合格处理流程。
六、变更与索赔管理设定变更工作的申请、批准流程以及由此产生的成本调整方法。
同时，明确索赔的条件、程序和限制，保证双方在出现争议时有明确的操作指南。
七、违约责任与争议解决具体阐述各种违约情形及对应的责任，如迟延交付、质量不符等。
另外，约定争议的解决途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
八、保险与担保根据工程的特点和风险，规定必要的保险种类和金额，以及保险责任的承担方。
同时，明确担保的方式和范围，保障合同的顺利执行。
九、附加条款根据具体情况，可加入有关知识产权保护、保密协议、环保要求等其他必要条款。
十、合同生效与签署确认合同的生效条件，如某些许可、批准或特定条件的满足。
合同应由双方授权代表签字盖章，且注明签订日期和地点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：
土地整理项目工程复核
合
同
书
项目名称：
委托人：
受托人：
见证人：
签订时间：
委托人（以下简称甲方）：
受托人（以下简称乙方）：
见证人（以下简称丙方）：
根据《省土地整治项目竣工验收管理办法》、《财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）的相关要求，在丙方见证下，甲方委托乙方为项目工程复核单位。
经协商一致，签订本合同。
第一条项目概况
1.1 项目名称：
1.2 项目地点：
1.3 项目规模：
1.4 项目总投资：
1.5 项目立项批准文号：
1.6 项目规划设计单位：
1.7 项目工程监理单位：
1.8项目工程施工单位：
第二条甲方提供的主要基础材料
2.1 经批复的土地整治项目规划设计及变更资料（含相关图纸及矢量数据）；
2.2土地整治项目中间验收资料，以及项目管理、施工和监理、工程结算审计等有关资料；
2.3土地整治项目合同段验收资料（含相关图纸及矢量数据）；
2.4 项目有关批复及批准文件；
2.5 其它相关资料：
第三条工程复核工作执行的技术标准和要求
3.1《中华人民国合同法》及土地整治相关法律法规、规章、文件精神
3.2《省土地整治项目管理暂行办法》
3.3《新增建设用地土地有偿使用费资金使用管理办法》（财建【2012】151号）
3.4《财政部国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综【2011】128号）
3.5《土地整治工程验收规程》（TD/T 1013-2013）
3.6《土地整治工程施工质量检验与评定规程》（TD/T 1041-2013）
3.7《土地整治工程施工质量验收规》（DB42/T564-2009）
3.8《土地整治通用工程施工质量检验标准》（DB42/T562-2009）
3.9《土地整治专项工程施工质量检验标准》（DB42/T563-2009）
3.10其它
第四条工程复核工作成果
4.1按相关规定，在项目已完成合同段验收（自验）后，针对项目各标段施工单位提交的竣工验收容，对项目工程建设的数量和质量全面复查核实，并编制工程复核报告，绘制工程复核图。
4.2 相关纸质成果要求一式四份，其中：甲方两份存档，乙方一份存档，丙方一份备案，电子文件一份丙方存档。
第五条工程复核工作经费
5.1 取费依据：国土资源部《土地开发整理项目资金管理暂行办法》和《土地开发整理项目预算定额标准》（财综〔2011〕128号）。
5.2 取费标准：以工程施工费和设备购置费之和作为计费基数，按照《土地开
发整理项目预算定额标准》（2012版）采用差额定率累进法计算。
5.3 本合同工程复核费总价款：以省财政厅批复的投资决算为准。
5.4 支付时间：提交工程复核报告后7日支付70%。
财政决算评审后支付30%。
5.5 工程复核费用支付方式：转账汇入乙方指定账户
开户单位名称：
开户银行: 银行账号:
第六条甲方的义务
6.1本合同签订生效后，丙方通知乙方进场之日起两日向乙方提供本合同第
二条约定的工程复核工作所依据的基础资料，并对所提供资料的真实性、完整性、
有效性负责。
6.2 甲方应按本合同约定的金额、时间、方式向乙方支付费用。
6.3 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作方面的便利条件，并负责与项
目建设相关单位（测绘、设计、施工和监理等单位），以及项目所在地有关部门进行
联络、协调。
第七条乙方的义务
7.1本合同签订生效后，自丙方通知进场之日起两日组织工程复核工作专班进
场工作。
7.2 按照本合同约定的标准和要求，自丙方通知进场之日起十日完成工程
复核工作，并按要求向甲、丙方交付工作成果。
7.3 按照有关部门的要求报告工作进度，配合验收工作，针对工作成果进行解
释说明，并对成果的真实性、准确性、完整性负责。
7.4 工程复核工作所需的人员，设备及全部支出由乙方自行承担，工作过程中乙方及其工作人员给其他方或自身造成财产损失或人身伤害，由乙方自行承担责任。
7.5 按照土地整治项目档案管理的有关规定妥善保管项目档案，确保相关资料的真实性、完整性和连续性，并按要求向甲方进行移交。
第八条丙方的义务
8.1丙方为本合同签订工程复核工作的见证监督方，合同签订生效后，丙方监督甲、乙双方按合同约定履行各自的义务，并协调处理甲、乙双方违约的责任。
第九条委托成果的所有权、使用权和著作权归属及
9.1 本委托服务成果归乙方所有。
甲、丙方应保护乙方的知识产权，未经乙方同意，不得擅自对本项目有关的资料、文件进行修改、复制或向其他方转让、出借，不得投稿、发表或以任何方式为其他方所知悉，如发生以上情况，甲、丙方承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。
9.2 三方均应保护工作过程中知悉的对方的技术信息、资料及其他商业秘密，未经对方同意不得向其他方泄露或用于本合同以外的项目。
如发生以上情况，泄密方承担一切法律后果并承担赔偿责任。
9.3 成果属于国家秘密的，适用国家法律、行政法规的规定。
第十条违约责任
10.1 合同成立后，因甲、乙任何一方的原因导致合同目的无法实施或合同全部或部分无法履行，应向对方支付违约金元，并赔偿因此给对方造成的损失，包括直接损失和间接损失。
10.2 乙方不能按照规定时间进场、不能按约定时间提交工作成果，给甲方造成损失的，应向甲方进行赔偿。
10.3乙方不得随意变更进场人员，如需变更须提供书面材料报丙方同意。
10.4 甲方未向乙方提供约定的资料、工作条件或因甲方其他过错导致复核工作中止等，复核时间顺延，乙方不承担违约责任。
10.5乙方在工程复核工作过程中，与施工单位串通瞒报、虚报工程数量和质量的，根据省财政厅投资决算结论，将严格按照瞒报、虚报比例扣减质量保证金。
10.6 乙方如约履行义务的情况下，甲方未能按照约定日期支付费用，应向乙方支付违约金，日逾期违约金按照工程复核经费总额的％计算，逾期超过日，乙方在知会甲方后，有权解除合同并要求甲方按照10.1项承担违约责任。
第十一条其他约定
11.1对项目分部工程的部分单元工程进行质量复核，需具有相应资质的其他方出具质量检验评定报告的，由乙方自行委托其他方开展质量检验评定；因此发生的相关费用由乙方承担。
11.2乙方按规定完成的工程复核成果是省农垦事业管理局土地整理中心申请竣工验收的重要组成部分，乙方对其工作容及提交成果负责。
乙方应按有关规定要求其工作人员严格自律，做到客观、公正的开展工程复核工作。
工程复核报告成果实行“谁签字、谁负责”，对在工程复核工作中弄虚作假、徇私舞弊的，上报备案单位。
构成犯罪的，依法追究单位及相关人员的刑事责任。
第十二条争议解决
合同履行过程中发生争议，应及时协商解决，协商不成的，按下列二种方式解决：
1.提交当地仲裁委员会仲裁；
2.依法向_项目所在地__的人民法院起诉；
第十三条合同生效及其他
13.1 本合同自三方签字盖章后生效，壹式伍份，甲方贰份，乙方贰份，
丙方壹份，效力相同。
13.2 不可抗力，是指合同成立以后发生的，非因一方故意或过失造成的，对其发生及造成的后果双方无法预见、无法控制、无法避免且无法克服的事件和因素，包括但不限于洪水、火灾、地震及其他自然灾害，战争、重大疫情、社会骚乱、群体性事件，政府征收征用、没收、法律变化或其他突发事件。
由于不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担违约责任，按有关法律规定及时协商处理。
13.3 甲、乙双方认可并签署的来往传真、函件、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同效力相同。
13.4 未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，签订补充协议，补充协议及附件与本合同效力相同。
委托人 (盖章)：
法定代表人(签字或盖章)：
授权代理人(签字或盖章)：
联系电话：
签订时间：
受托人 (盖章)：
法定代表人(签字或盖章)：
授权代理人(签字或盖章)：
联系电话：
开户银行：
帐号：签订时间：
见证人 (盖章)：法定代表人(签字或盖章)：授权代理人(签字或盖章)：签订时间：。