江西省工程监理合同
有关工程监理合同(精选7篇)
有关工程监理合同（精选7篇）工程监理合同版1委托人：监理人：合同编号：合同名称：___（简称委托人），委托（以下简称监理人）提供工程监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况１．工程名称：___２．工程地点：___３．工程等别（级）：____４．工程总投资（人民币，下同）：二、监理范围1、监理项目名称：2、监理项目内容及主要特性参数：3、监理项目投资：三、监理内容、期限1、监理服务内容：按专用合同条款约定。
2、监理服务期限：自___年___月___日至___年___月___日。
四、监理服务酬金监理正常服务酬金为（大写）___元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
五、监理合同的组成文件及解释顺序。
1、监理合同书（含补充协议）；2、专用合同条款；3、通用合同条款；4、监理大纲；5、双方确认需进入合同的其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本两份，委托人执壹份，监理人执壹份。
委托人：_____________（盖章）监理人：________法定代表人：_________（签名）委托代理人：_________（签名）签订时间：___年___月___日工程监理合同版2甲方：乙方：为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量，______投资有限公司作为本项目工程的建设业主，于_____年___月___日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测，用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量，为工程施工的科学决策提供依据。
1、工作内容检测内容及频率：以现行规范为依据，进行抽检工作（中心抽检和监理抽检），满足工程质量要求。
2、检测依据（1）施工图设计文件；（2）《公路工程质量检验评定标准》；（3）《公路工程施工监理规范》；（4）其它现行的相关技术标准、规范或规程。
工程建设监理委托合同范本8篇
工程建设监理委托合同范本8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（监理方）：[乙方名称]签订日期：[具体日期]根据有关法律法规，为确保工程建设的顺利进行，甲方委托乙方对工程项目进行监理。
经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[具体名称]工程地点：[具体地点]工程规模：[具体规模]（详见附件）。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方工程项目的施工监理工作，包括施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监理等。
2. 乙方应根据工程建设需要，制定监理计划，明确监理目标、任务、职责和期限等。
3. 乙方应参与工程的设计审查、施工招标、施工组织设计等工作，提出专业意见和建议。
4. 乙方应监督施工单位按照施工图纸、技术标准和施工合同进行施工，确保工程质量。
5. 乙方应及时审核施工单位提交的施工进度计划，确保工程按期完成。
6. 乙方应协助甲方进行工程变更、索赔处理及工程款支付等工作。
7. 其他与工程建设相关的监理工作。
三、监理期限与方式1. 本合同的监理期限为[具体期限]，自工程开工之日起至工程竣工验收合格止。
2. 乙方应派驻现场监理人员，负责履行监理职责。
如需更换现场监理人员，应提前书面通知甲方，并征得甲方同意。
3. 乙方应采用现场巡视、检查、会议、报告等方式进行监理工作。
四、费用与支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额、支付方式等详见附件《监理费用支付表》。
2. 乙方在完成重大监理事项后，提交相应的监理报告或成果资料，甲方根据验收合格情况支付相应费用。
3. 若因甲方原因导致工程停工或延期超过半年以上的，甲方应支付乙方相应的补偿费用。
具体金额双方协商确定。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务，确保工程建设顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的监理费用，并承担本合同约定的监理职责。
3. 甲方应提供必要的资料和信息，支持乙方的监理工作。
4. 乙方应对甲方的商业机密和技术秘密予以保护，不得泄露或用于其他用途。
工程建设监理委托合同5篇
工程建设监理委托合同5篇篇1甲方（建设单位）：__________________________乙方（监理单位）：__________________________根据有关法律法规，本着诚信原则，经双方友好协商，甲方同意委托乙方承担工程建设的监理工作，并签订以下合同：一、委托事项及监理范围1. 乙方承担甲方所委托的工程建设监理任务，负责项目的质量控制、进度控制、成本控制等方面的监理工作。
2. 监理范围包括但不限于：工程项目的施工、材料采购、设备采购、设备安装等环节。
二、监理期限及进度安排1. 本合同的监理期限为_____年/月，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应根据项目实际情况制定详细的监理计划和进度安排，并及时向甲方报告工作进展。
三、监理费用及支付方式1. 甲方应按照约定向乙方支付监理费用。
具体费用标准、支付方式等详见附件《监理费用支付协议》。
2. 乙方在完成每个阶段的监理任务后，提交相应的监理报告，甲方根据报告内容确认后支付相应阶段的监理费用。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同要求履行监理职责，并有权对乙方的监理工作进行监督和检查。
2. 甲方应提供必要的资料和信息，支持乙方开展监理工作。
3. 甲方应按时支付监理费用，确保乙方正常履行监理职责。
五、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得约定的监理费用。
2. 乙方应按时提交监理报告，对工程项目的质量、进度、成本等方面提出专业意见。
3. 乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露与工程相关的机密信息。
4. 乙方应按时参加与工程相关的会议，并提出合理的建议和意见。
六、违约责任及赔偿1. 甲方未按约定支付监理费用的，乙方有权停止监理服务，并追究甲方的违约责任。
2. 乙方未按照合同约定履行监理职责的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。
3. 因乙方原因造成甲方损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。
七、合同的变更、解除和终止1. 双方协商一致，可以变更或解除本合同。
工程监理项目内部承包协议例
合同编号：001工程监理项目内部承包协议（甲方）：江西省民防建筑监理有限责任公司萧山分公司（乙方）：根据《建筑施工企业项目经理资质管理办法》、《建筑工程项目管理规范》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国家有关法律、法规及公司制定的有关管理规定，《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、《工程建设监理规定》、《建设工程监理规范等》。
为确保建筑工程质量符合国家验收规范，保证甲方与建设单位（投资人或业主）签订的建设工程监理合同全面履行，正确处理国家、企业和个人的经济关系，遵循平等、自愿、和诚实守信的原则，同时也为贯彻落实工程项目责任制，经甲、乙双方协商同意，签订下列合同条款，以资共同遵守。
第一条工程概况工程名称：萧山区所前镇越王村级道路维修整治工程；工程地点：萧山区所前镇越王村；建设单位名称：萧山区所前镇越王村经济联合社；第二条工程质量要求：合格。
第三条工程施工期限：日历天。
第四条甲方根据乙方要求同意乙方同志为萧山区所前镇越王村级道路维修整治工程监理项目部全权负责人，对该工程的质量、人身安全、工程进度、工程保修及费用、上缴管理费、交纳工程税金、该项目工资及工程相关债权债务承担经济责任和法律责任。
由于规定要求项目总监到现场的，由乙方支付总监工资，缴纳总监使用费，但总监到场并不减轻该乙方负责人同志的管理责任。
第五条该工程为独立核算、自负盈亏、自担风险的内部工程承包责任制，在监理过程中无论有何变化，乙方必须保证完成国家税金和各项规费。
第六条工地监理人员由乙方自行安排，在工地开工前报甲方备案。
第七条工程监理费必须由建设单位拨付给甲方，甲方收到建设单位每期监理费后，扣除应收的费用和代缴的各项税金。
再拨付给乙方使用。
乙方应严格执行甲方的财务管理制度保证专款专用，乙方原则上不得与建设单位发生任何形式的监理费收付；乙方在结算工程款的同时应开具相应工程款金额的发票给予甲方，不得以假冒，过期，不符合规定的发票抵充，如遇税务检查，乙方须对向甲方所提供的发票承担责任。
工程监理通用版合同(5篇)
工程监理通用版合同合同编号：_____发包方：_____监理方：_____依据《中华人民共和国民法典》，_____(以下简称发包方)与_____(以下简称监理方)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。
第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：1.工程项目是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。
2.发包方是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。
3.监理方是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。
4.监理机构是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
5.建设工程监理是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。
6.总监理工程师是由监理方提名并经发包方同意后，委派到监理方履行本合同的现场负责人。
7.承包方是指与发包方签订工程建设合同的施工人。
8.天是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。
9.月是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。
10.本合同指经双方签署并生效的本监理合同。
11.工程建设合同是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。
12.进驻是指监理方和监理方人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。
13.现场是指建设项目实施的场所。
14.地方法规和规章是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。
第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。
第三条适用法律、法规、规章和监理依据适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。
监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。
第四条发包方委托监理方按本建设监理合同要求进行项目的建设监理一、工程概况：1.工程名称：_____2.工程地点：_____3.工程规模及特性：_____4.工程总投资：_____ ，静态：_____，动态：_____5.工程总工期：_____二、监理范围：按照合同条款中约定的范围承担监理业务。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同（示范文本）5篇第1篇示例：建设工程监理合同（示范文本）甲方：（委托方）地址：电话：鉴于甲方拟开展下列建设工程项目，为了确保工程质量，保障工程进度，特邀请乙方作为本项目的工程监理方，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以便共同遵守：一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托，负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作：项目名称：项目地址：工程规模：工程内容：1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规，履行监理职责，确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工，并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录，并定期向甲方提供监理报告，对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用，具体金额为：监理费用总额：（大写）（￥）（小写）2.2 监理费用支付方式：甲方应分批支付监理费用，具体分期支付时间及金额约定如下：第一期：（时间）（金额）元第二期：（时间）（金额）元第三期：（时间）（金额）元2.3 如有变更或调整，需经双方协商一致，并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效，监理的具体开始和结束时间如下：开始时间：结束时间：3.2 在监理期间，乙方应按照约定时间完成监理工作，并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料，不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的，双方可以协商解决，并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
2023年监理合同范本5篇
2023年监理合同范本5篇篇1监理合同范本甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据有关法律法规，在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，甲方委托乙方对工程项目实施监理，为明确双方的权利与义务，特签订本合同。
一、工程概况（一）工程名称：____________________（二）工程地点：____________________（三）工程规模：____________________（四）监理范围：本工程监理包括土建、机电安装等全部工程内容。
二、监理工作内容乙方承担甲方委托的工程监理工作，包括：进度控制、质量控制、造价控制、安全管理、合同管理、信息管理、协调各方关系等。
具体工作内容以监理大纲及甲方另行指示为准。
三、监理工作期限监理工作期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
如有附加服务（如保修期监理等），则在合同附件中单独约定。
四、监理费用及支付方式（一）监理费用计算方式：根据工程规模及复杂程度，经双方商定，监理费用为人民币________元整（￥________）。
（二）支付方式：合同签订后，甲方按工程进度分期支付监理费用。
具体支付节点和金额按附件约定执行。
五、甲方的权利与义务（一）甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
（二）甲方应提供必要的资料供乙方参考，并为乙方履行监理职责提供必要条件。
（三）甲方应尊重乙方的专业判断和建议，不得无故干涉乙方正常履行监理职责。
六、乙方的权利与义务（一）乙方有权在履行监理职责时充分表达专业意见，不受不当干涉。
（二）乙方应按照合同约定履行监理职责，客观公正地处理监理事务。
（三）乙方应及时向甲方报告工程进度、质量等方面的重大事项。
（四）乙方应保守甲方的商业秘密。
七、违约责任（一）如甲方未按合同约定支付监理费用，每逾期一天，应向乙方支付未付款项百分之________的违约金。
（二）如乙方未按照合同约定履行监理职责，给甲方造成损失的，应赔偿甲方相应损失。
工程建设监理合同7篇
工程建设监理合同7篇篇1甲方（建设单位）：__________乙方（监理单位）：__________根据有关法律法规的规定，本着诚实信用、公平公正的原则，为保证本工程建设的质量、进度和投资效益，经甲乙双方协商一致，特签订本合同。
一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程规模：__________二、监理范围1. 乙方负责甲方委托的工程建设项目的施工监理工作。
具体内容包括：施工质量控制、施工进度控制、工程造价控制及安全生产监督等。
2. 乙方须对工程施工过程中可能存在的质量问题、安全隐患等及时向甲方提出专业意见和建议。
三、监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
在监理期限内，乙方应按照合同约定履行监理职责。
四、监理费用1. 监理费用计算方式：根据工程规模、监理工作量及难度等因素，经甲乙双方协商确定。
2. 监理费用支付方式和时间：甲方按工程进度分期支付监理费用，具体支付时间和金额按照附件《监理费用支付计划表》执行。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责，并对乙方的工作进行监督。
2. 甲方应按时支付监理费用，确保乙方正常履行监理职责。
3. 甲方应提供必要的工程资料，协助乙方开展监理工作。
4. 甲方有权对乙方的监理工作提出合理建议和要求，以改进监理工作的质量和效率。
六、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照合同约定获得监理费用。
2. 乙方应按时参加工程例会，及时汇报工程进展情况，提出合理化建议。
篇2甲方（建设单位）：__________乙方（监理单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实守信的原则基础上，就本工程建设监理事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程规模：__________二、监理范围与工作内容1. 乙方负责对本工程进行全过程监理，包括施工前准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（2016-1019）建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局（3）保修阶段服务酬金：/。
（4）其他相关服务酬金：/。
六、期限1.监理期限：自年月日始，至工程竣工验收止（以实际开工日为准，相应顺延）。
2.相关服务期限：（1）勘察阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。
（2）设计阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。
（3）保修阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。
（4）其他相关服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。
七、双方承诺1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1.订立时间：年月日。
2.订立地点：。
3.本合同一式陆份，具有同等法律效力，委托方执叁份，监理方执叁份。
委托人：（盖章）监理人：（盖章）住所：住所：邮政编码：邮政编码：法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人：（签字）的代理人：（签字）开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：第二部分通用条件1.定义与解释1.1定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。
除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（1）协议书；（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2.监理人的义务2.1监理的范围和工作内容2.1.1监理范围在专用条件中约定。
2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。
根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（8）检查施工承包人的试验室；（9）审核施工分包人资质条件；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；（3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。
2.3项目监理机构和人员2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。
项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。
监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。
当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。
如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。
工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。
除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务3.1告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。
如有变更，应及时通知承包人。
3.2提供资料委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。
在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。
委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。
当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6答复委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。
逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7支付委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4.违约责任4.1监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。
赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。
监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。