加油站工程施工承包合同 (定稿)
加油站施工合同(3篇)
加油站施工合同（3篇）加油站施工合同（通用3篇）加油站施工合同篇1承包方：_____________签约时间：_________________签约地点：_________________为了保证_____________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：________________二、建筑面积(工程形式)：________________三、施工地点：_____________四、工期：1、开工：_________________年_____月_____日;2、竣工：_________________年_____月_____日;3、合同工期总共历时__________天。
五、承包形式：______________六、工程质量标准：______________七、工程价款：_________________共计人民币元。
八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款项的_____%，计__________元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的`_____%，计__________元;质保金______元，质保期满后支付。
九、质保期：_________________年。
十、双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
加油站施工责任合同范本
加油站施工责任合同范本甲方（施工单位）：______________乙方（加油站业主）：______________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，为保障加油站施工工程质量和安全，双方经友好协商，达成如下约定：一、工程内容及范围1.1 甲方承包乙方加油站施工工程，包括但不限于土地平整、基础设施建设、油罐安装等工作。
1.2 工程施工地点为（具体地址），工程开工日期为（具体日期），竣工日期为（具体日期）。
二、工程质量要求2.1 甲方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合相关要求。
2.2 乙方有权对工程质量进行监督和验收，如发现质量问题，甲方应及时整改。
三、施工安全责任3.1 甲方应制定施工安全计划，保证施工过程中的安全。
3.2 乙方应提供必要的安全设施和条件，配合甲方进行施工安全管理。
四、工程款支付4.1 工程款总额为（具体金额），分期支付，具体支付方式为：（具体支付方式）。
4.2 工程结束后，乙方应按照实际完成情况支付相应款项。
五、违约责任5.1 若甲方未按照约定完成工程，应承担违约责任并赔偿乙方损失。
5.2 若乙方未按时支付工程款，应承担违约责任并支付相应违约金。
六、其他事项6.1 本合同一式两份，双方各执一份，具有法律效力。
6.2 如本合同任何条款发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向有关部门投诉或提起诉讼。
甲方（施工单位）：______________ 乙方（加油站业主）：______________ 签字：______________ 签字：______________日期：______________ 日期：______________。
加油站施工承包合同
加油站施工承包合同一、合同背景本合同是由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）就加油站的施工工程进行订立的合同。
双方本着平等互利的原则，确立了各自的权利和义务，以保证工程的顺利进行。
二、合同内容1. 项目描述1.1 项目名称：加油站施工工程1.2 项目位置：XX市XX区XX路XX号1.3 工程范围：包括但不限于土地平整、基础建设、建筑物建设、设备安装、管道布置等。
1.4 工期要求：工程开始日期为合同生效之日起，工期为XX个月，双方可根据实际情况进行调整。
2. 业主责任2.1 提供施工所需的土地使用权，并保证土地符合相关法律法规要求。
2.2 提供施工所需的相关许可证和证明文件。
2.3 按照合同约定的时间和方式支付工程款项。
3. 承包商责任3.1 按照合同约定的质量要求和工期要求进行施工。
3.2 按照相关法律法规和技术标准进行施工，确保工程质量符合要求。
3.3 组织施工，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
3.4 负责施工过程中的安全管理和环境保护工作。
4. 价格和支付方式4.1 工程总价为XXX万元（大写：人民币XXX万元整）。
4.2 工程款项支付方式：按照工程进度支付，分为预付款、进度款和尾款三个阶段支付。
4.3 预付款：合同生效后XX天内支付合同总价的XX%作为预付款。
4.4 进度款：根据工程进度，每完成XX%的工程进度，支付相应比例的款项。
4.5 尾款：工程验收合格后，支付剩余款项。
5. 变更和索赔5.1 双方如需变更合同内容，应书面协商一致，并签订变更协议。
5.2 如因不可抗力等原因导致工程延期或无法完成，双方协商解决，如无法解决，则按照相关法律法规处理。
5.3 如因业主原因导致工程延期或增加费用，业主应支付相应的赔偿费用。
6. 保险责任6.1 承包商应购买施工一切险，确保工程施工期间的人员和财产安全。
6.2 施工期间如发生意外事故，承包商应及时报案，并采取必要的救援措施。
7. 违约责任7.1 如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2023加油站建设工程施工承包合同正规范本(通用版)
加油站建设工程施工承包合同1. 合同背景加油站建设工程施工承包合同是指乙方将加油站建设工程的施工任务委托给甲方，双方就工程进度、工程质量、工程费用等方面约定的合同。
本合同旨在明确甲乙双方的权利和义务，确保工程顺利进行并保证双方的合法权益。
2. 项目描述2.1 工程名称加油站建设工程2.2 工程地点工程地点为合同签订地附近的适宜位置。
2.3 工程规模加油站建设工程包括地面油罐、加油泵、油气回收装置等设备的安装和建筑物的建设。
3.1 甲方责任甲方应按照本合同约定的工期和质量要求，按照相关国家标准和法律法规规定的要求进行施工。
甲方需保证施工过程中不侵犯他人合法权益，不得违法操作。
3.2 乙方责任乙方应提供工程所需的相关资料和协助甲方进行施工；提供必要的监督和指导，以确保工程质量和进度的控制。
4. 工程周期工程周期为合同签订日起的90天，双方可根据实际情况协商调整工期。
5. 工程质量5.1 质量标准工程质量应符合国家有关建设工程的相关标准和规定。
5.2 验收标准工程竣工后，乙方有权对工程进行验收，验收标准为相关规定的工程验收标准。
如发现不符合要求的问题，甲方应负责整改或修复。
6.1 工程总价款工程总价款为合同金额。
双方同意按照工程进度支付工程款项，具体支付方式和比例由双方协商确定。
6.2 费用变更如遇到不可抗力或其他合同外的特殊情况，造成工程费用变动，甲乙双方应协商解决。
变更后的费用应及时调整并明确书面确认。
7. 合同效力和争议解决7.1 合同效力本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
7.2 争议解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。
如果协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他条款本合同未尽事宜，双方可在履行过程中进行补充协商，并以书面形式确认。
9. 合同解除9.1 解除原因本合同在情况下可以解除：•甲方违反合同约定，严重影响工程进展和工程质量的情况下，乙方有权解除本合同；•不可抗力或其他不可控因素导致工程无法继续进行，双方协商一致解除合同。
加油站建筑施工合同5篇
加油站建筑施工合同5篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包方）：【名称】乙方（承包方）：【名称】鉴于甲方委托乙方承担【具体加油站名称】加油站建筑施工工程，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：【具体加油站名称】加油站建筑施工工程。
2. 工程地点：【具体地址】。
3. 工程内容：加油站的建筑施工，包括但不限于站房建设、油罐区建设、加油区建设及其他附属设施建设。
二、合同范围及要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸及说明进行施工，保证施工质量符合相关标准和规范。
2. 乙方应确保施工现场安全，制定安全施工方案，并严格按照方案执行。
3. 乙方应确保施工进度，按照合同约定的时间完成施工任务。
如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
4. 乙方应对施工过程中的质量、安全等问题负责，并承担相应责任。
三、合同价格及支付方式1. 本工程总价为：【大写金额】人民币（¥【金额】）。
该总价包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润及税金等所有费用。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程款。
具体支付节点为：合同签订后支付定金，工程完工验收合格后支付尾款。
3. 乙方应提供合法有效的发票。
四、工期及进度1. 工程开工日期：自合同签订之日起【开工日期】内开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起【竣工日期】内竣工。
3. 乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。
甲方有权对进度计划进行调整。
4. 乙方应确保施工进度，按时完工。
如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
五、质量保证及验收1. 乙方应保证施工质量符合相关标准和规范，通过政府相关部门的验收。
2. 工程施工过程中，甲方有权对施工质量进行检查和监督。
如发现质量问题，乙方应立即进行整改。
3. 工程竣工后，乙方应组织内部验收并提交验收报告。
甲方收到报告后【验收时间】内组织正式验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
4. 如验收不合格，乙方应承担整改责任，直至验收合格。
加油站修建工程承包合同
加油站修建工程承包合同随着城市化进程的加快，加油站作为城市基础设施的一部分，其建设和改造工程日益增多。
为确保工程质量、工期和投资效益，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就某加油站的修建工程达成以下承包协议。
一、工程概况甲方委托乙方承担某加油站的修建工程，该工程包括但不限于土地平整、基础设施建设、设备安装及调试等工作。
工程地点位于XX市XX区，预计施工面积为XX平方米，工程总造价为人民币XX万元。
二、工程质量与标准乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到优良等级。
工程验收时，应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关要求。
三、工期与进度工程自合同签订之日起XX个月内完成。
乙方需在合同签订后XX天内提交详细的施工进度计划，并在获得甲方书面认可后开始施工。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并协商解决。
四、工程款项支付甲方应按合同约定向乙方支付工程款。
工程款分为预付款、进度款和竣工款三部分。
预付款占总造价的XX%，在合同签订后XX个工作日内支付；进度款根据实际完成的工程量按月支付；竣工款在工程验收合格后的XX个工作日内一次性支付清。
五、违约责任若乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程，除不可抗力外，应向甲方支付违约金，违约金的数额为未按时完成部分工程款的XX%。
若甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款的滞纳金，滞纳金的计算方式为逾期金额的日千分之XX。
六、争议解决双方因执行本合同所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
加油站工程承包合同书
加油站工程承包合同书甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方拟建设一座加油站，乙方具有相应的资质和能力承担该项工程，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程概况1. 工程名称：_________加油站建设工程。
2. 工程地点：_________。
3. 工程规模：包括但不限于土地平整、基础设施建设、油罐安装、加油机安装、办公楼建设等。
4. 工程标准：符合国家及行业相关标准和规范。
二、合同金额本工程的总承包价为人民币_________元，包括所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
三、工期要求1. 开工日期：自合同签订之日起____天内。
2. 竣工日期：自开工之日起____天内完成。
3. 延期条款：如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商确定新的工期。
四、质量要求乙方必须保证工程质量达到国家规定的标准，确保加油站的安全、稳定运营。
五、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后____天内支付总合同金额的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同款项。
六、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：_________年____月____日。
加油站工程承包合同书模板
加油站工程承包合同书模板乙方（承包方）：____________________鉴于甲方拟对位于____________________的加油站进行改造升级，现委托乙方进行施工。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议：第一条工程内容及范围1.1 乙方负责对甲方位于____________________的加油站进行改造升级，包括但不限于____________________等。
1.2 乙方应按照甲方提供的设计方案和要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准。
第二条工程价款及支付方式2.1 本工程总价款为人民币________元整（大写：____________________元整）。
2.2 甲方应按以下方式向乙方支付工程款：（1）预付款：在本合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方预付款人民币________元整（大写：____________________元整），占总价款的30%。
（2）进度款：乙方完成50%工程量后，甲方支付乙方进度款人民币________元整（大写：____________________元整），占总价款的40%。
（3）竣工款：乙方完成全部工程并经甲方验收合格后，甲方支付乙方竣工款人民币________元整（大写：____________________元整），占总价款的30%。
第三条工期及竣工时间3.1 本工程自合同签订之日起计算，工期为______天。
3.2 乙方应在合同约定的工期内完成全部工程，并经甲方验收合格。
如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币________元整（大写：____________________元整）。
第四条质量保证及售后服务4.1 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求，如出现质量问题，乙方应负责免费修复或更换。
4.2 本工程竣工后，乙方应提供一年的质保期。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
加油站厂房建筑及配套设施建设
承包合同
甲方（发包人）：
乙方（承包人）：
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工（具体详见施工图）：
1、负责围墙周长108米，高2米，留4米宽大门的建设及大铁门安装。
2整过厂房的地面整平、垫底（10厘米厚），地面水泥硬化（10厘米厚）。
3、负责油罐贮存区的基础、围墙的建设（包括地面的防渗、防漏及围墙的防渗）。
4、水池的挖坑、砌墙、粉刷及水池底部及四周的防渗、防漏（水池的大小按施工图纸施工）。
5、贮存房间（3间）的建设、铁门的安装、内外墙面粉刷，屋面、地面的防渗、防漏（具体尺寸按施工图施工）。
6、办公室（活动板房，按图施工）。
7、油罐贮存区的厂房建设（23米×11米，厂房封边高5米，长22米）。
8、装油区的厂房建设（9米×5米，厂房封边9米×2）.
9、负责照明电路的铺设，包括：从主配电柜到照明配电箱之间的线路铺设，照明配电箱安装，室内照明线路铺设，室内插座、开关预留线及洞口，室外广告牌灯箱外线路铺设，把罩棚内亮光标识、照明灯所需线路从照明配电箱引至罩棚尾部。
10、负责从进站水表以后的给、排水管线路铺设，负责消防栓安装（如果需要），负责排水沟砌筑及沟盖板安装，负责罩棚下水排水管安装。
11、负责卫生间大便器安装，化粪池建设。
12、负责整个厂房的防雷、接地网铺设及测试。
二、承包方式及合同价款
1、本工程由乙方包工包料、包质量与保工期。
2、工程造价：
三、合同工期
合同签订盖章生效后有效施工工期天。
四、质量标准
工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级，运
行周期一年内为正常合格。
五、工程造价及付款方式
工程造价按合同中标价。
乙方工料进场施工后按进度分期拨付。
一期30％二期45％三期20％，本工程通过竣工验收合格后，乙方开具相应额度的建筑工程发票交甲方后按合同约定付清三期工程款。
六、质量保证
工程竣工《填写工程竣工验收单》验收通过后乙方按规定对工程实行保修，质量保证期一年。
并预留工程总额5％质保金。
七、甲方责任
1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。
2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商。
八、乙方责任
1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。
2、乙方承接该项工程后，必须加强对施工人员的安全培训，提高安全意识，施工期间及合同期内发生的质量与人身安全事故由乙方承担全部责任，一切后果与甲方无关。
3、乙方负责协调好周边村民关系，以免出工地材料、成品、半成品强运强卖及堵工现象。
4、如发生任何安全事故，均由乙方自己承担。
5、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
九、违约责任
1、双方应严格遵守合同，如有违反，按本合同相关约定承担违约责任。
2、如延误工期，每超过一天，每天按1000元向甲方支付违约金。
3、如出现质量问题，以及违反本合同其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
十、附则
1、本合同经双方签章后生效。
2、本合同一经签字，双方应严格遵守，如因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
3、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
建设单位（盖章）：施工单位（盖章）：
委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：
签订时间：年月日。