监理合同范本最新版
2023年监理合同范本5篇

2023年监理合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1监理合同甲方(业主):__________公司乙方(监理单位):__________公司依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和其他有关法律、法规,为保证建设工程的质量、安全和工期,甲、乙双方就_______工程进行监理合同的签订。
经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程名称:__________二、工程地点:__________三、工程概况:__________四、监理范围:__________五、监理标准:监理人员应当认真监督建设工程质量,确保施工按照国家相关规定进行。
六、监理费用:甲方按照工程总造价的___%支付给乙方为监理费用,具体金额为______元。
七、监理期限:本监理合同自签订之日起生效,至工程竣工验收之日止。
八、监理权利和义务:1、乙方有权对工程进行全程监理,并对施工过程中发现的不合格部分提出整改意见;2、乙方有义务保守甲方的商业秘密,并对监理过程中发现的质量问题及时向甲方报告;3、乙方应向甲方提供每周监理报告,及时反映工程质量状况;4、乙方有义务派遣合格的监理人员进行工程监理,确保监理质量;5、乙方有义务对监理过程中发现的违反法律法规和规范性文件的行为及时制止,并责令整改。
九、监理争议解决:双方因履行本合同发生争议,应友好协商解决,协商不成的,提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
十、其他事项:双方如有其他约定,可在补充协议中明确。
甲方(盖章):__________公司乙方(盖章):__________公司签订日期:__________年___月___日本监理合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
篇2监理合同合同编号:__________甲方(监理单位):__________乙方(被监理单位):__________根据《建筑工程监理条例》的相关规定和双方自愿的原则,甲乙双方经友好协商,就乙方项目(以下简称“工程”)的监理事宜,达成如下协议:第一条合同的目的为保证工程质量,保障工程安全和进度,严格按照国家有关规定和标准进行施工监理,确保工程质量符合相关标准和要求。
2023年最新监理合同范本9篇

2023年最新监理合同范本9篇第1篇示例:2023年最新监理合同范本监理合同甲方:(委托人)地址:法定代表人:联系电话:根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规规定,甲方与乙方就甲方工程项目的监理工作达成如下协议:一、合同范围1.1 甲方委托乙方对甲方工程项目进行监理工作,具体工程项目及范围详见附件一;1.2 乙方应按照相关法律法规和甲方的要求,认真履行监理职责,确保工程质量。
二、监理费用2.1 乙方对本项目的监理服务收取费用为(具体金额),支付方式为(一次性支付/分期支付等);2.2 如因工程变更或其他原因,导致监理服务费用发生变化,应另行协商确定。
三、监理职责3.1 决定监理工程质量标准,并进行监督和检查;3.2 对工程施工过程进行监理,并及时提出质量意见;3.3 对工程施工单位的质量管理制度和工艺技术进行监督检查;3.4 对工程设计、施工方案的合理性和可行性进行审核。
四、合同期限4.1 本合同自双方签订之日起生效,至工程竣工验收之日止;4.2 如工程延期或增减监理范围,应及时调整监理合同期限。
五、合同解除5.1 本合同经双方协商一致,可提前解除;5.2 若一方未履行合同义务或严重违约,对方有权解除合同。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;6.2 如协商不成,可向有关部门申请仲裁或通过诉讼解决。
七、其他事项7.1 本合同未尽事宜,可另行签订补充协议;7.2 双方均应遵守合同约定,确保工程质量和安全。
甲方(盖章):日期:附件一:工程项目及监理范围详细说明以上为2023年最新监理合同范本,双方应遵守合同约定,共同确保工程质量和安全,促进工程的顺利进行。
愿双方合作愉快,共同推动工程项目的顺利完成。
第2篇示例:2023年最新监理合同范本监理合同甲方:(监理单位)为确保工程质量,保障双方的合法权益,经甲、乙双方友好协商达成一致意见,签订本监理合同。
一、监理内容1.1 甲方接受乙方委托,按照国家有关法律法规及工程质量技术标准,对乙方的工程进行监理服务,确保工程质量符合相关标准。
住房和城乡建设部最新监理合同6篇

住房和城乡建设部最新监理合同6篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(建设单位):[甲方全称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]电子邮箱:[甲方邮箱地址]乙方(监理单位):[乙方全称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]电子邮箱:[乙方邮箱地址]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关建设工程监理的法律法规,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方就本工程监理事项进行友好协商,并达成如下协议:一、工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模描述](具体详见施工图及工程量清单)。
二、监理范围与内容乙方接受甲方委托,承担本工程的监理工作。
监理范围包括:施工阶段的进度控制、质量控制、安全监理、合同管理和信息管理等。
具体内容如下:1. 进度控制:审查施工进度计划,监督实施过程,确保工程按期完成。
2. 质量控制:检查施工单位的质量保证体系,监督工程质量,确保工程达到设计要求和国家标准。
3. 安全监理:审核施工单位的安全管理措施,检查施工现场的安全状况,防范安全事故发生。
4. 合同管理:协助甲方处理与施工单位之间的合同事宜,确保合同顺利实施。
5. 信息管理:负责监理过程中的文件、资料、变更等信息的收集、整理与传递。
三、监理期限与进度安排监理服务期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
进度安排按照甲方制定的工程计划执行,乙方需按时提交监理报告。
四、监理费用及支付方式监理费用总额为人民币[具体金额](¥[金额汉字大写])。
支付方式如下:分期支付,每完成一个阶段的工作并经甲方确认后支付相应阶段的费用。
具体支付节点按照工程进度进行划分。
五、甲乙双方的权利与义务(一)甲方的权利与义务:提供相关资料给乙方作为监理依据;按照合同约定支付监理费用;支持乙方履行监理职责等。
监理合同范本(通用5篇)

监理合同范本(通用5篇)监理合同范本(通用5篇)随着法律观念的日渐普及,合同的用途越来越广泛,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。
那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编精心整理的监理合同范本(通用5篇),希望能够帮助到大家。
监理合同1委托单位:_________监理单位:_________本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。
根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担_________工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1、工程概况:工程名称:_________工程地点:_________工程规模为:_________2、合同总价_________元。
其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。
3、责任期限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决。
(1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款;(2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款;(3)本合同附件,即:本章附件a-监理服务范围;本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他;本章附件c-报酬和支付。
(4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。
7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。
乙方临建拆除保证金为合同价款的1%(包含在质量保证金之中),施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋,土地归还甲方,经甲方验收合格后,予以退还。
工程监理合同范本5篇

工程监理合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1工程监理合同范本监理合同编号:______甲方(业主):____________________(或法定代表人)乙方(监理单位):________________(或法定代表人)根据《中华人民共和国建设法》和《中华人民共和国建筑法规》的相关规定,经甲乙双方友好协商,就______(工程名称)、地点______(工程地址)、监理范围、监理工作内容和监理费用等事项签订监理合同如下:第一条合同工程1.1 甲方委托乙方为其施工的______(工程名称)项目进行监理工作。
1.2 工程地址:______。
第二条合同期限2.1 进场日期:______。
2.2 工程完工日期:______。
2.3 合同期限自监理单位进场日期起至完工日期止。
第三条监理范围及工作内容3.1 乙方应对工程的设计、施工过程进行全面监理,确保工程按照设计要求和工程质量标准进行施工。
3.2 乙方应对工程施工现场进行定期检查,对施工单位的作业进行指导和检查,发现问题及时提出整改意见。
3.3 乙方应对施工单位提供的各项报表、记录册等资料进行审核,并对工程支付的款项进行核对验证。
3.4 乙方应与甲方进行及时沟通,汇报工程进展情况,及时解决工程中出现的问题。
第四条质量保证4.1 乙方应确保监理工作符合国家相关法规和标准,并保证监理工作结果符合设计要求。
4.2 如发现工程质量问题,乙方应立即通知甲方,并提出整改意见。
第五条监理费用5.1 本次监理工作的费用为______。
5.2 监理费用包含监理工作的所有费用,不含其他费用。
5.3 按照约定,监理费用应由甲方在______(支付方式)向乙方支付。
第六条违约责任6.1 任何一方违反合同规定,应承担相应的违约责任。
6.2 如因一方原因造成的损失,应由责任方承担相应的赔偿责任。
第七条争议解决7.1 本合同任何一方对合同内容出现争议,应友好协商解决。
7.2 如无法协商解决,应提交至______仲裁。
监理合同最新范本5篇

监理合同最新范本5篇篇1甲方(业主):____________________乙方(监理单位):____________________根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,本着公平、公正、诚信的原则,甲乙双方就本工程监理事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________二、监理范围及内容1. 乙方负责对甲方委托的工程项目的建设过程进行监督、管理和指导。
2. 监理内容包括但不限于施工质量、进度、成本控制及安全生产等方面的监督。
3. 乙方应按照国家和地方现行有关工程建设法律、法规、技术标准等,履行监理职责。
三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用计算方式:按工程总造价的百分比计算,具体比例根据工程规模及复杂程度确定。
2. 支付方式:甲方按工程进度分期支付监理费用,具体支付时间和金额按照双方另行签订的支付协议执行。
五、甲乙双方职责与义务1. 甲方职责与义务:(1)按时提供工程相关资料,并确保资料的真实性和完整性;(2)确保工程建设资金及时到位,保障工程建设的顺利进行;(3)对乙方提出的合理建议和要求,给予积极支持和配合。
2. 乙方职责与义务:(1)全面履行监理职责,确保工程安全、质量、进度和成本控制;(2)制定完善的监理工作计划和方案,并及时向甲方报告工作进展;(3)监督施工单位严格遵守施工现场安全规定,防止事故发生;(4)发现工程施工中存在的问题,及时提出整改意见并督促实施。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容及相关资料保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 乙方在履行监理职责过程中获知的甲方商业秘密,应严格保密,不得泄露给无关人员。
七、违约责任1. 若甲方未按本合同约定支付监理费用,乙方有权暂停履行监理职责,由此造成的损失由甲方承担。
监理合同示范文本6篇

监理合同示范文本6篇篇1监理合同示范文本监理合同范本甲方:(委托人)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(监理单位)地址:法定代表人:联系方式:为明确监理双方之间的权利和义务,依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、项目基本信息项目名称:所在地点:建设单位:设计单位:施工单位:监理单位:二、监理服务范围1. 甲方委托乙方对上述项目进行全过程监理服务,具体内容包括但不限于:工程设计、施工单位的选择、工程施工、工程变更、工程竣工验收等方面的监理工作。
2. 监理单位应当遵守国家有关建筑监理规定,保证服务质量、服务标准。
三、价格及支付方式1. 甲方应当按照合同约定支付监理费用,具体费用如下:监理报酬:人民币(大写)(小写)元整。
2. 支付方式:乙方每月向甲方开具监理费用明细清单,甲方应当在接到清单后的10个工作日内支付相应费用。
四、监理责任1. 乙方应当认真履行监理职责,依法监督施工单位的施工行为,发现工程存在安全隐患或质量问题时,应当及时向甲方报告并提出整改意见。
2. 乙方应当保证监理报告的真实性和客观性,不得故意隐瞒或歪曲事实,不得为不法利益谋取个人私利。
五、甲方责任1. 甲方应当依法提供项目建设相关文件和资料,配合监理单位的工作。
2. 甲方应当按照监理合同约定支付监理费用,否则视为违约,应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密,双方应当保密,不得泄露。
2. 监理合同及相关文件、资料在未经双方书面同意的情况下,不得向第三方披露。
七、变更和解除1. 双方如需变更合同内容,应当经过书面协商并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应当及时协商解除合同,并根据实际情况承担相应的责任。
八、法律适用和争议解决1. 监理合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 在履行监理合同过程中发生争议,双方应当友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
监理合同(通用6篇)

监理合同(通用6篇)监理合同篇一甲方(聘用单位):____________(以下简称甲方)乙方(受聘人):______________(以下简称乙方)甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。
一条、合同期限、合同有效期:自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。
本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条、乙方工作岗位及职责:1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。
对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。
7、须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。
8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。
第三条、工作报酬:甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条、聘用合同的变更、终止和解除:1、聘用合同依法签订后,合同双方须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。
确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。
双方未达成一致意见的,原合同继续有效。
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。
3、乙方不履行聘用合同的。
4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第五条、其它事项:1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签字、盖章后生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(GF-2012-0202)建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称)六盘水市红果合顺报废汽车拆解有限公司监理人(全称):四川江阳工程项目管理有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:盘县;2. 工程地点:;3. 工程规模:;4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书;2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4. 专用条件;5. 通用条件;6. 附录,即:附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。
五、签约酬金签约酬金(大写):(¥)。
包括:1. 监理酬金:。
2. 相关服务酬金:。
六、期限1. 监理期限:自年月日始,至年月日止。
2. 相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1. 订立时间:年月日。
2. 订立地点:。
3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
委托人:(盖章)监理人:(盖章)住所:住所:邮政编码:邮政编码:法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人:(签字)的代理人:(签字)开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。
除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:(1)协议书;(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);(3)专用条件及附录A、附录B;(4)通用条件;(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:(1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人。
根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;(2)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;(3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;(4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;(7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;(8)检查施工承包人的试验室;(9)审核施工分包人资质条件;(10)查验施工承包人的施工测量放线成果;(11)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;(14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;(15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;(18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;(20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据2.2.1 监理依据包括:(1)适用的法律、行政法规及部门规章;(2)与工程有关的标准;(3)工程设计及有关文件;(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。
项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。
监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:(1)严重过失行为的;(2)有违法行为不能履行职责的;(3)涉嫌犯罪的;(4)不能胜任岗位职责的;(5)严重违反职业道德的;(6)专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。
当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。
如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。
工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。
除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交。
3.委托人的义务3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。
如有变更,应及时通知承包人。
3.2 提供资料委托人应按照附录B约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。
在本合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同提供必要的外部条件。