工程竣工验收签证书(范本)
中国南方电网公司
输变电工程竣工验收签证书
（范本）
工程名称：
年月日
目录
一、工程规模和主要技术经济指标
二、工程竣工报告
三、工程启动验收概况
四、工程启动验收委员会鉴定书
五、工程移交生产交接书
六、附录
一、工程规模及主要技术经济指标（一）线路工程部分
（四）接地极及其线路工程部分
（五）串补站工程部分
二、工程竣工报告
三、工程启动验收概况
工程启动验收委员会鉴定书
工程启动验收委员会于年月日对工程进行了启动调试、试运行，并对工程全部设施的质量进行了验收检查。
工程启动验收委员会认为工程启动、调试和 （直流工程按设备合同约定）试运行正常、性能满足设计要求，工程质量符合国家规定达到设计和施工验收规范标准，启动验收工作符合工程启动验收规程的要求。
工程启动验收委员会认定，本工程可以正式投入带电运行。
工程尚余的一般缺陷、遗留问题按清单要求限期完成。
附件： 工程启动验收委员会委员名单
工程启动试运指挥组成员名单
工程验收检查组成员名单
工程遗留问题及未整改质量缺陷清单
工程启动验收委员会
主任委员（签字）：
年月日
工程启动验收委员会委员名单
工程启动试运指挥组成员名单
工程验收检查组成员名单
工程遗留问题及未整改质量缺陷清单。
竣工验收签证书及竣工报告
（章）：
签字：
年月日
设计单位意见：
（章）：
签字：
年月日
监理单位意见：
（章）：
签字：
年月日
施工单位意见：
（章）：
签字：
年月日
一、工程简介
本期线路工程从双回路G1号塔π接至110kV辛杏线路N23和N25号杆及G1至沙河变电站构架，施工杆塔共8基；施工线路总长度为：0.96 km×2 +0.29 +0.196km。
Q/CSG表A.5编号:
运行线路名称
110kV沙杏线
线路设计名称(标段)
110kV沙河输变电工程
（线路部分）
起止杆塔
设计桩号
JG1～J1
起止杆塔
运行塔号
01号～07号
杆塔数量
7
运行塔号
所在塔情况
回路情况
运行塔号
所在塔情况
回路情况
沙杏01号
JG1
双回路
沙杏02号
JG2
双回路
沙杏03号
JG3
双回路
沙杏04号
架空地线
复合光缆
型号/规格
OPGW-24B1-110
普通地线
型号/规格
线路亘长
（公里）
2.406
四、完成工程量及主要技术经济指标
实际完成主要工程量
土石方量
1526.3
混凝土量
355.984m3
一般基础
7基
灌注桩基础
1基
岩石基础
0基
插入式基础
0基
塔脚防腐
8基
大跨越
0处
杆塔基础总计
8基
接地工程
8基
工程竣工验收移交签证书
建设单位：（章）
法人代表：年月日
施工单位：（ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ）
项目负责人：年月日
本表一式5份，由监理部填写，项目法人、施工单位、项目监理部、设计单位各存一份。
工程竣工验收移交签证书
工程名称：编号:
本工程经双方签订合同，由进行施工，
按照施工图纸要求，施工单位已施工完毕，并按国家规定由建设单位进行验收。经验收，双方协定如下：
（一）至年月日起由建设单位进行保管和使用。
㈡使用后保修期为月。
㈢验收未完工程项目与处理意见如下：
项目监理部：（章）
总监理师：年月日
设计单位：（章）
施工签证合同范本
施工签证合同范本甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的事宜，经协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：具体详见附件一改造项目工程表1.4 承包方式：包工包料第二条工程造价本合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。
第三条合同工期3.1 双方商定总工期为____天。
3.2 开工日期：____年__月__日，竣工日期：____年__月__日。
3.3 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延：（1）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、火灾、地震等）造成的停工。
（2）因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。
（3）因停水、停电等情况达六小时以上时。
（4）甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。
（5）甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。
第四条工程质量标准和保修期4.1 工程质量标准按国家现行施工规范、验收规范和甲乙双方约定的标准执行。
4.2 保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
第五条合同的履行5.1 乙方应按合同约定的内容、质量、进度要求完成施工任务。
5.2 甲方应按合同约定的时间、金额支付工程款。
5.3 甲方应提供施工所需的设计图纸、施工方案、施工场地、水源、电源等条件。
5.4 乙方应严格按照设计图纸、施工方案和施工规范进行施工，确保工程质量。
第六条合同的变更和解除6.1 合同的变更必须经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。
6.2 合同的解除必须经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。
第七条违约责任7.1 乙方未按合同约定的内容、质量、进度要求完成施工任务的，甲方有权按合同约定扣除乙方违约金，并有权要求乙方承担因此造成的损失。
竣工资料交接单范本
竣工资料交接单范本项目名称：[填写项目名称]交接日期：[填写具体日期，如2024年9月1日]移交方（建设单位）：[填写建设单位名称]接收方（管理或使用单位）：[填写接收单位名称]一、项目基本情况1. 项目概况：项目地点：[填写项目具体地址]建筑面积：[填写建筑面积，如XX平方米]结构类型：[填写结构类型，如框架结构、砖混结构等]开工日期：[填写开工日期]竣工日期：[填写竣工日期]2. 参与单位：建设单位：[填写建设单位全称]设计单位：[填写设计单位全称]施工单位：[填写施工单位全称]监理单位：[填写监理单位全称]（如有）二、交接资料清单1. 项目前期文件：项目立项批复文件土地使用证及规划许可证建设工程规划许可证及附图施工许可证地质勘察报告2. 设计文件：设计图纸（包括建筑、结构、水、电、暖通等各专业图纸）设计变更通知单及图纸图纸会审记录3. 施工文件：施工合同及补充协议开工报告、竣工报告隐蔽工程验收记录原材料、构配件及设备出厂合格证、试验报告工程质量检验评定表沉降观测记录竣工图纸（包括总平面图、建筑、结构、水、电、暖通等各专业图纸）4. 监理文件：监理规划、监理细则监理日志、监理月报质量评估报告监理工作总结5. 竣工验收文件：竣工验收报告竣工验收备案表消防、环保、规划等部门验收合格证明工程质量保修书6. 其他资料：项目会议纪要、来往函件竣工结算资料（包括结算书、签证单、扣款单等）项目管理文件（如项目管理计划、进度计划、质量控制计划等）三、交接说明1. 本交接单所列资料均为[项目名称]竣工所需的全部资料，移交方保证资料的真实性和完整性。
2. 接收方应对所接收的资料进行核对，如有缺失或不符，应在交接后[具体时间，如7个工作日内]内向移交方提出书面意见。
3. 本交接单经双方签字盖章后生效，各执一份，具有同等法律效力。
移交方（建设单位）签字盖章：[签字][盖章][日期]接收方（管理或使用单位）签字盖章：[签字][盖章][日期]。
工程竣工结算申请书范本
工程竣工结算申请书范本尊敬的业主单位：我单位承建的贵单位工程项目已经全面完成，根据《建设工程施工合同》的相关规定，现向贵单位提交工程竣工结算申请。
现将有关情况说明如下：一、工程概况1. 工程名称：________工程项目2. 工程地点：________3. 工程规模：________4. 工程合同金额：人民币____万元二、合同履行情况1. 我单位严格按照合同约定的施工范围、工程质量、工程进度等要求，全面完成了工程建设任务。
2. 工程已经过竣工验收，验收合格，并取得了相关验收报告。
3. 工程实际完成金额为人民币____万元，其中含合同内金额____万元，合同外金额____万元。
三、工程结算依据1. 《建设工程施工合同》及相关附件；2. 工程设计文件、施工图纸及技术要求；3. 工程变更单、现场签证单等合同外费用依据；4. 竣工验收报告及验收合格证书；5. 其他相关资料。
四、工程结算申请1. 请贵单位对提交的工程竣工结算资料进行审查。
2. 请贵单位确认工程实际完成金额，并根据合同约定支付工程结算款。
3. 工程结算款支付比例按照合同约定执行。
五、结算资料清单1. 工程竣工结算申请单；2. 建设工程施工合同及相关附件；3. 工程设计文件、施工图纸及技术要求；4. 工程变更单、现场签证单等合同外费用依据；5. 竣工验收报告及验收合格证书；6. 工程结算依据的其他相关资料。
六、其他事项1. 请贵单位在收到工程竣工结算申请后____天内予以回复。
2. 若贵单位对工程结算有异议，请在该期限内提出，以便我单位及时处理。
3. 如有争议，双方可友好协商解决，必要时可依法向合同约定的人民法院提起诉讼。
特此申请！申请人：（单位名称）联系人：________联系电话：________申请日期：____年__月__日。
工程签证要求及标准【范本模板】
工程签证工程签证按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明（注：目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多）。
通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。
依据承发包合同约定分类现场经济签证包括：（1）零星用工.施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。
(2）零星工程。
（3）临时设施增补项目。
（4）隐蔽工程签证。
（5）窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
（6）议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料,需要在施工前确定材料价格。
(7）其它需要签证的费用。
工期签证包括停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延.注意事项及时办理现场签证。
凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等，一定要在第一时间找现场代表核实后签证，如果现场代表拒签,可退一步请他签认事实情况，及工期顺延。
并且要马上向你的领导汇报办理情况。
不适合以签证形式出现的如议价项目、材料价格等，应在合同中约定而合同中没约定的，应由有关管理人员以补充协议的形式约定.签证七原则1 、准确计算原则：如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量,凡是可明确计算工程量套综合单价（或定额单价)的内容，一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。
2 、实事求是原则：如无法套用综合单价(或定额单价)计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量,但应严格把握，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿.3 、及时处理原则：现场签证不论是承包商，还是业主均应抓紧时间及时处理，以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷,且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。
工程竣工验收意见书
工程竣工验收通知书注：本通知应在竣工验收7个工作日前通知本工程质量监督机构及有关单位。
单位工程参建单位有关责任人员名单重庆市城市建设档案馆监制重庆市建设工程质量监督总站工程质量保证体系审查表竣工工程有关质量问题整改情况回执××××××质量监督（总）站：由××××××工程，在××××××年××××××月××××××日预验收会议上提出的有关质量问题已进行了下述处理：1、楼层部分未打扫干净的地方尽快完善；已处理。
工程已无遗留质量问题，特此函复。
施工单位：（公章）项目经理：（签字）监理单位：（公章）总监理工程师：（签字）建设单位：（公章）工程项目负责人：（签字）年月日重庆市建设工程质量监督总站监制单位（子单位）工程施工质量竣工检查报告施工单位项目经理质量责任书重庆市城市建设档案馆监制施工单位项目技术负责人质量责任书重庆市城市建设档案馆监制施工单位项目施工管理负责人质量责任书单位（子单位）工程质量竣工评估报告注：表格不够填写时，可以增加附页。
监理单位总监理工程师质量责任书监理单位（）专业监理工程师质量责任书设计文件及设计变更质量检查报告设计单位项目负责人质量责任书设计单位项目（）专业负责人质量责任书勘察文件质量检查报告勘察单位项目负责人质量责任书建设单位工程项目负责人质量责任书重庆市城市建设档案馆监制重庆市建设工程质量监督总站建设单位工程项目专业负责人质量责任书。
启动验收签证书--线路标准版(终版)
输电线路工程启动竣工验收证书工程名称： XXX ５００kV输电线路工程 XXX标段验收机构：启动验收委员会验收日期：年月日总部建设部（签字/盖章）：总部生产技术部（签字/盖章）：质监中心站（签字/盖章）：生产运行管理单位（签字/公司盖章）：建设管理单位（签字/公司盖章）：运行维护单位（签字/公司盖章）：监理单位（签字/公司盖章）：设计单位（签字/公司盖章）：施工单位（签字/公司盖章）：填写说明一、本证书系根据《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》DL /T 782—2001和《高压直流输电工程启动及竣工验收规程》DL /T 968—2005的有关内容编制形成，适用于国家电网公司建设部负责组织实施的跨区电网输电线路工程，按施工标段编制并签署意见。
二、本证书是启动验收委员会对工程的总体评价性资料，也是工程各标段基建移交生产的交接签证，也是国家电网公司对工程的总体性评价和鉴定资料。
三、本证书采用A4纸版式、仿宋_GB2312字体打印，封面采用白色，不允许塑封；本证书办理后，一套提交国家电网公司直流、交流建设分公司集中归档，其他单位的分发及份数由建设管理单位商有关单位后自行明确。
四、在本证书的办理过程中，有关填写要求如下：（一）全线综合性资料，由建设管理单位组织有关单位填写。
1、工程简介和建设情况：此部分应包含线路工程的建设意义、建设地点、规模、形象面貌及主要技术经济指标、工程特点、建设情况（包括标段划分、参建单位、设计及施工概况、工期安排等）等进行简要介绍。
2、工程验收范围：鉴于线路工程的共性，示例中的内容可保留。
3、工程启动验收委员会及竣工验收组名单：按照国家电网公司印发的启委会成立文件录入。
4、工程建设有关单位代表名单：在工程投运前由建设管理单位负责汇总、提供。
5、工程移交有关单位代表名单：由建设管理单位负责统一，内容应包括运行、施工、监理、设计、质监等单位。
6、工程移交生产交接书：工程移交生产交接书系基建向生产运行的移交签证手续，应由建设管理单位与生产运行管理单位办理。
工程量签证单
文件表式的格式设臵及使用说明：一、格式表名：小二，加粗，仿宋GB2312；表头（工程名称、编号）：五号，仿宋GB2312，不分行；表格：居中，其内字体一般为仿宋GB2312，小四，段落的行距为1.5倍；备注行：仿宋GB2312，五号，行前空四个字符；表号：仿宋GB2312，五号，右侧对齐。
页边距：左、上边各2.5cm，右、下边各1.5cm，页眉、页脚各1.5cm。
二、使用补充说明1、使用时页脚“CCM 广东创成建设监理咨询有限公司”去掉，不再设臵页眉和页脚。
2、各种表式的附表的编号同前报审表。
3、各种表式报审的数量根据实际需要而定，要保证建设单位1份、监理单位1份、承包单位2份，其它相关单位有需要的话1份。
表下方关于文件份数的说明根据实际进行适当修改。
4、以上文件表格的使用必须经过各单位的文档专职编辑、审定后上报。
监理服务过程质量记录表式清单QWR7.5.1-02说明：A类表为施工单位用表；B类表为监理单位用表；C类表为参建单位通用表格。
工程开工报审表工程名称：编号：本表一式四份, 由承包单位填写，建设单位、项目监理部各一份、承包单位存二份。
表号：□□□-A-01 （B版）单位（分部）工程开工报告工程名称: 编号: （同工程开工报审表）表号：□□□-A-01（附1）（B版）开工条件考核表单位工程名称：编号：（同工程开工报审表）考核结果：合格○基本合格△不合格Ⅹ表号：□□□-A-01（附2）（B版）施工组织设计/方案报审表工程名称:中山嘉明电力有限公司3×390MW燃气-蒸汽联合循环热电冷联产工程项目编号:JMSQ-SDDJ-FABS-00-JX-006本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各存一份。
表号：□□□-A-02 （B版）分包单位资格报审表工程名称: 编号:本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各存一份。
表号：□□□-A-03 （B版）报验申请表工程名称: 编号:本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各存一份。
天然气工程竣工资料
**市天然气工程竣工资料工程名称：**街299#楼天然气管道工程工程地址：**市**街建设单位：**市天然气有限企业施工单位：**市天然气有限企业管道工程项目部动工时间：2023年10月15日竣工时间：2023年6 月20日2012年6月21日工程技术档案移交目录施工图设计文献会审记录施工组织设计（方案）报审表工程名称：**街299#楼天然气管道工程工程开工报告材料、购配件检查记录材料、购配件检查记录材料、购配件检查记录技术交底记录工程名称：**街299#楼天然气管道工程技术交底记录工程名称：**街299#楼天然气管道工程技术交底记录工程名称：**街299#楼天然气管道工程技术交底记录工程名称：**街299#楼天然气管道工程焊工上岗登记表焊条、焊剂烘烤记录焊接记录钢管管线焊接质量检查记录管道防腐施工记录燃气阀门气（水）压试验记录建设单位：**市天然气有限企业施工单位：**市天然气有限企业管道工程项目部建设单位安装单位质量负责人：负责人：监查员：施工员：作业人员：2012年6月19日阀门安装检查记录工程名称：**街299#楼天然气管道工程室内分项工程质量检查评估表（一）工程名称：**街299#楼天然气管道工程部位：**街299#楼室内分项工程质量检查评估表（二）工程名称：**街299#楼天然气管道工程部位：**街299#楼室外分项工程质量检查评估表（一）工程名称：**街299#楼天然气管道工程部位：**街299#楼室外管道安装分项工程质量检查评估表（二）工程名称：**街299#楼天然气管道工程部位：**街299#楼管道吹扫记录工程名称：**街299#楼天然气管道工程天然气管道系统工程气压试验记录建设单位：**市天然气有限企业施工单位：**市天然气有限企业管道工程项目部建设单位安装单位质量负责人：负责人：监检人员：施工员：班组长：2012年6月20日天然气管道系统工程气压试验记录建设单位：**市天然气有限企业施工单位：**市天然气有限企业管道工程项目部建设单位安装单位质量负责人：负责人：监检人员：施工员：班组长： 2011年10月17日安装户数表工程名称：**街299#楼天然气管道工程材料表工程名称：**街299#楼天然气管道工程材料表工程名称：**街299#楼天然气管道工程工程竣工汇报工程竣工验收表工程竣工验收签证书工程名称：**街299#楼天然气管道工程施工现场签证单**市天然气有限企业施工费预算书工程名称：**街299#楼燃气管道安装工程工程造价：2300.00 元建设单位：**市天然气有限企业施工单位：**市天然气有限企业管道工程项目部审核人：编制人：资格证号：资格证号：审核日期：编制日期：**街299#楼家眷楼天然气工程预算**市天然气有限企业施工费结算书工程名称：**街299#楼燃气管道安装工程工程造价：2105.00 元建设单位：**市天然气有限企业施工单位：**市天然气有限企业管道工程项目部审核人：编制人：资格证号：资格证号：审核日期：编制日期：**街299#楼家眷楼天然气工程结算**街299#楼工程结算单。