高尔夫球场承包合同
高尔夫球场合作协议书
高尔夫球场合作协议书根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方自愿，达成以下协议：第一条合作内容1. 根据本协议，双方共同合作开发和经营高尔夫球场。
2. 双方应充分发挥各自优势，共同推进高尔夫球场的建设、管理、营运和市场推广。
第二条权利与义务1. 双方应按照协议约定的合作方式进行合作，共享投资收益，并承担相应的责任和义务。
2. 双方应共同协商解决高尔夫球场中的问题，并尽力保障合作的顺利进行。
3. 双方不得擅自解除或变更本协议，除非经双方书面一致同意或法律规定。
第三条资金投入与收益分配1. 合作期间，双方根据合作协议的约定，共同投入必要的资金进行高尔夫球场的建设、维护和经营。
2. 双方共同分享高尔夫球场的投资收益，比例按照协议约定进行分配。
第四条监督与管理1. 合作期间，双方应建立有效的监督机制，对高尔夫球场的经营管理进行监督，并及时解决管理上的问题。
2. 双方应合理分工，确保高尔夫球场的正常运营，并严格遵守相关法律法规及行业规范。
第五条保密1. 双方应对在合作过程中获得的商业秘密和商业信息予以保密，不得向任何第三方透露或使用。
2. 双方对合作协议的内容、经营模式和商业机密等应予以保密，除非事先获得对方书面的同意。
第六条争议解决1. 合作过程中产生的争议应尽量通过友好协商解决，协商不成时，双方可以采取诉讼、仲裁等合法方式解决争议。
2. 仲裁地点、仲裁庭的选择以及仲裁程序等应依据协议约定或双方共同协商决定。
第七条协议的变更与解除1. 双方应在合作过程中互相尊重和信任，如需变更或解除本协议，应提前书面通知对方，经双方协商一致并签署变更协议。
2. 本协议解除后，双方应按照合作协议的约定进行结算并清算相关事宜。
第八条适用法律和管辖1. 本协议的成立、效力、履行和解释适用中华人民共和国的法律。
2. 如合作过程中发生争议，双方一致同意由本协议签订地法院进行管辖。
第九条其他条款1. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
高尔夫球场建筑工程承包协议
高尔夫球场建筑工程承包协议1. 背景介绍2. 协议内容2.1 项目简介项目简介部分应包括高尔夫球场的基本情况，包括球场面积、地理位置、设计方案等。
同时，还需明确项目所处的法律法规环境、环保要求等基本信息。
2.2 甲方与乙方的权利和义务此部分是协议的核心内容，需要明确甲方和乙方在合作中的责任和权益。
•甲方责任：甲方是项目的业主，应提供与项目相关的全部土地、建设许可证、项目成本预算等材料，并负责项目的监督、支付工程款项等。
此外，还需要明确甲方与乙方的沟通和协调机制。
•乙方责任：乙方是承包商，应按照项目要求进行施工，包括土地平整、草坪铺设、球洞布置等。
同时，乙方还有义务确保施工过程中的安全和环境保护，保证施工质量符合相关标准。
2.3 工程报价和支付方式本部分需要列明工程报价、付款方式、变更管理等内容。
•工程报价：需详细列出各项工程的预算，并进行总费用汇总。
同时，还需说明对某些特殊情况或额外工作的报价方式。
•付款方式：明确工程款项的支付方式，通常是按工程进度、里程碑或阶段性完成情况支付。
•变更管理：明确变更管理的流程和条件，包括变更的申请、审批和费用调整等。
2.4 工期和质保期工期和质保期是合作中的重要内容，主要是明确工程的施工时间和质量保证期限。
•工期：确切指明施工开始和结束时间，并定义里程碑和关键节点，以便双方能够掌握进度。
•质保期：详细说明工程竣工后的质保期，规定在此期间内，乙方需对工程存在的瑕疵或质量问题负责修复或处理。
2.5 风险管理和争议解决在合作过程中，可能存在诸多风险和纠纷，因此需要建立相应的风险管理和争议解决机制。
•风险管理：明确施工中可能遇到的风险和应对措施，确保风险得到有效管理和控制。
•争议解决：确定解决争议的方法和程序，通常采用协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。
3. 总结高尔夫球场建筑工程承包协议是建筑公司与高尔夫球场项目方之间的合作协议。
通过明确双方的权利和义务、工程报价和支付方式、工期和质保期以及风险管理和争议解决等内容，确保了项目的顺利进行和合作的公平性。
2023高尔夫练习场教练组承包标准合同
高尔夫练习场教练组承包合同1. 合同背景本合同由双方自愿签署，旨在明确高尔夫练习场教练组的承包事项和责任。
甲方：[高尔夫练习场名称]乙方：[教练组名称]2. 合同内容2.1 教练组服务1.乙方将为甲方提供高品质的高尔夫教练服务，包括但不限于：–提供专业的高尔夫教学指导；–组织和指导高尔夫练习活动；–协助甲方开展高尔夫培训课程；–提供高尔夫装备和器材的咨询；–承担其他甲方委托的相关职责。
2.乙方保证所派出的教练员具备相关高尔夫教学资质和经验，并能按照甲方需求提供专业服务。
2.2 服务期限1.本合同的服务期限为：从[起始日期]至[截止日期]，共计[合同期限]个月。
2.如需终止本合同，一方需提前提出书面通知，至少提前[通知期限]个月。
2.3 价格与支付方式1.甲方应按照方式向乙方支付相应费用：–乙方每月收取[费用金额]的教练费用；–若需要额外的教练员，甲方需支付乙方[额外教练员费用]。
2.乙方应提供正式的发票和收据，以便甲方进行支付。
3.甲方应在每月[支付期限]之前支付相关费用。
2.4 甲方责任1.甲方应提供必要的场地和设备，确保教练组顺利开展工作。
2.甲方应按合同约定进行支付，并配合乙方的工作要求。
2.5 乙方责任1.乙方应按照高品质的标准提供教练服务，确保甲方和学员的满意度。
2.乙方应按时派出教练员，并确保其具备相关资质和经验。
3.乙方应对教练员进行培训和管理，以确保其业务水平和服务质量。
3. 合同变更和解除1.若需变更本合同内容，双方须经过书面协商一致，并签署变更协议。
2.若有情况之一，任何一方有权解除本合同：–经书面通知后，另一方未能在规定时间内履行条款；–一方出现违约行为，严重影响了合同履行；–双方经过协商一致决定解除合同。
4. 合同法律效力1.本合同自双方签字生效，对双方具有法律约束力。
2.若本合同的任何条款被宣布无效或不可执行，不影响其他条款的效力。
5. 争议解决1.若因本合同而发生争议，双方应通过友好协商解决。
高尔夫球场租赁协议范本
高尔夫球场租赁协议范本一、协议概述本协议是由甲方（以下简称“出租方”）与乙方（以下简称“承租方”）就租赁高尔夫球场（以下简称“场地”）所达成的协议，旨在确保双方权益，明确各项责任与义务。
二、租赁期限1. 出租方同意将场地租赁给承租方，租赁期限自协议签署之日起至指定日期终止。
2. 承租方可以选择延期租赁，需提前30天书面通知出租方，并与出租方商定具体延期期限及条件。
三、租金与付款方式1. 承租方同意支付租金作为场地使用费，租金金额为协议签订日起至租赁期满之间的有效期间。
2. 租金付款方式为每月提前支付，且应在每月的指定日期前缴纳。
四、租赁场地条件1. 出租方将确保场地的良好状态并保证设施的正常运作。
2. 承租方有权对场地进行常规维护和修复，但需提前与出租方协商并取得书面同意。
五、使用权与限制1. 承租方有权在租赁期间内使用场地，并可以向其他人提供使用权，但需要得到出租方的书面同意。
2. 承租方使用场地时需要遵守相关法律法规，并保证场地不被用于违法活动。
3. 承租方有义务确保场地使用期间的安全，并对损坏场地设施负责。
六、违约与解除1. 任何一方违反本协议约定的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿另一方因此造成的损失。
2. 若一方严重违约，经另一方书面通知后，协议可以立即解除。
七、保密条款1. 双方同意保守租赁协议的相关信息，并不得向任何第三方泄露。
2. 若因一方违反保密条款，造成另一方损失的，违约方应负责赔偿。
八、争议解决对于本协议的解释和争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，双方同意提交所在地法院解决。
九、适用法律本协议受所在地法律管辖，双方承认和接受该法律的管辖，包括对协议的解释和执行。
结语本协议为高尔夫球场租赁所设计的范本，对租赁双方的权益和责任做了清晰的规定。
承租方在租赁期限内享有场地使用权，并需按时支付租金。
同时，双方都应保守协议内容及保障场地的安全与正常运作。
若有违约行为，责任和赔偿由违约方承担。
高尔夫球场管理合同三篇
高尔夫球场管理合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（高尔夫球场）：乙方（管理公司）：鉴于甲方拥有高尔夫球场（以下简称“球场”）的经营权和管理权，乙方具有优秀的管理能力和丰富的经验，双方本着平等、自愿、互利的原则，就球场委托管理事项，达成如下协议：第一条管理内容1.1 乙方负责球场的日常运营管理，包括但不局限于场地维护、员工培训、客户服务、营销推广等。
1.2 乙方应确保球场的服务质量和运营水平符合甲方要求和行业标准。
第二条管理期限2.1 本合同的管理期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 除非一方提前终止本合同，否则管理期限到期后，双方可协商续签。
第三条管理费用3.1 乙方按月向甲方支付管理费用，具体金额为人民币____元整（大写：________________________元整）。
3.2 管理费用的支付方式为银行转账，每月__日前，乙方将管理费用支付至甲方指定的银行账户。
第四条双方权利和义务4.1 甲方权利和义务：（1）保证球场的合法经营权和管理权，确保球场设施符合相关法律法规和安全标准；（2）协助乙方开展球场运营管理，必要的支持和配合；（3）对乙方的管理情况进行监督，有权要求乙方整改或调整管理方案；（4）按约定向乙方支付管理费用。
4.2 乙方权利和义务：（1）全面负责球场的日常运营管理，确保球场服务质量和服务水平；（2）严格执行甲方提出的各项要求和标准，维护甲方的合法权益；（3）定期向甲方报告球场运营情况，接受甲方的监督和检查；（4）按约定向甲方支付管理费用。
第五条合同的变更和终止5.1 本合同的变更或终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。
5.2 合同终止后，乙方应向甲方办理球场交接手续，并支付合同终止日至实际交接之日期间的的管理费用。
第六条违约责任6.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
高尔夫球场管理合同
高尔夫球场管理合同第一篇：合同编号：_______第一条：合同主体甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）第二条：高尔夫球场管理范围1.乙方负责甲方的____高尔夫球场（以下简称“球场”）的日常管理工作，包括但不限于球场维护、运营、员工管理、客户服务等。
2.乙方应确保球场按照甲方的要求和国际高尔夫球场的标准进行运营和管理。
第三条：合同期限1.本合同自双方签字之日起生效，有效期为____年。
2.合同期满前____个月，双方可协商续签事宜。
第四条：管理费用1.乙方每年向甲方支付管理费用，总额为____元（大写：____________________________元整）。
2.管理费用支付方式：每年1月10日前，乙方一次性向甲方支付当年管理费用。
第五条：双方的权利与义务1.甲方权利与义务：（1）保障乙方的管理权，不得干涉乙方正常的管理工作。
（2）按照合同约定支付管理费用。
（3）球场所需的设施、设备和场地。
（4）协助乙方解决球场运营过程中出现的问题。
2.乙方权利与义务：（1）按照合同约定，负责球场的日常管理工作。
（2）确保球场运营符合国际高尔夫球场的标准。
（3）负责球场的员工培训、招聘和管理工作。
（4）向甲方支付管理费用。
第六条：违约责任1.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
2.违约方的违约行为给另一方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。
第七条：争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
2.如协商无果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条：附件1.球场经营管理方案2.员工管理制度3.客户服务规范4.球场设施设备清单第九条：其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________合同内容，实际合同内容需根据双方具体情况及法律规定进行调整。
高尔夫承包经营合同范本
高尔夫承包经营合同范本合同编号：__________第一条合同目的甲方同意将其拥有的高尔夫球场承包给乙方进行经营管理，乙方同意接受承包并进行经营管理。
第二条承包期限本合同有效期为__________年，自__________年月日起至__________年月日止。
第三条承包范围1. 乙方应按照相关规定对高尔夫球场进行经营管理，包括但不限于球场设施的维护、球场的绿化美化、会员服务、活动策划等。
2. 乙方有权对高尔夫球场进行相关设施改造和升级，但需提前征得甲方同意，并承担相关费用。
第四条承包费用1. 甲方同意向乙方支付每年承包费用__________元，支付方式为每季度支付一次。
2. 乙方应按时、足额向甲方支付承包费用，逾期支付的，应按日向甲方支付滞纳金。
第五条经营业绩1. 乙方应在承包期限内，保证高尔夫球场的经营业绩稳步增长，提高球场知名度和美誉度。
2. 如乙方未能完成经营目标，甲方有权要求乙方进行整改，并可根据实际情况调整承包费用。
第六条税费1. 甲、乙双方应按照国家相关税法规定，自行承担各自应缴纳的税费。
2. 如因乙方经营行为导致税费问题，由乙方承担相应责任。
第七条合同解除1. 本合同有效期届满前，任何一方均不得擅自解除合同，如需解除合同，需提前__________个月书面通知对方。
2. 若一方未能履行合同义务，经对方书面通知后仍未改正的，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。
第八条争议解决本合同履行过程中如发生争议，甲、乙双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条其他1. 本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 年月日。
高尔夫球场建设工程施工合同
高尔夫球场建设工程施工合同一、合同双方甲方：（公司名称）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（公司名称）法定代表人：地址：联系电话：二、合同背景甲方拟建设一座高尔夫球场，为确保工程的顺利进行，甲乙双方达成以下协议，明确各自的权利和责任。
三、工程内容1. 工程名称：高尔夫球场建设工程2. 工程地点：（具体地址）3. 工程规模：（例如球场面积、球洞数量等）4. 工程进度：根据双方商定的时间表进行施工5. 工程费用：根据双方商定的费用结构进行支付四、合同条款1. 工程责任：乙方承担高尔夫球场建设工程的全部责任，包括但不限于设计、施工、材料采购、设备安装等。
2. 工程质量：乙方应保证工程的质量符合相关法律法规和行业标准，确保球场的安全和可持续使用。
3. 工程进度：乙方应按照合同约定的时间表进行施工，确保工程按时完成。
4. 工程费用：甲方应按照合同约定的支付方式和时间节点支付工程费用，乙方应提供相应的发票和报告。
5. 变更和索赔：如有工程变更或索赔，双方应协商解决，并签订书面变更协议。
6. 保险责任：乙方应购买相应的工程保险，确保工程期间的人员和财产安全。
7. 合同终止：合同终止的情况包括但不限于双方协商一致、违约等，终止后应进行相关工程交接和结算。
8. 法律适用和争议解决：本合同适用于中华人民共和国的法律法规，双方如有争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、合同生效与变更1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同的任何修改或补充应经双方书面协议，并由双方的授权代表签字确认。
六、其他条款1. 本合同自双方授权代表签字之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日止。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并在书面协议中确认。
以上是关于高尔夫球场建设工程施工合同的详细内容，双方应遵守合同约定，确保工程的顺利进行。
合同内容仅供参考，具体条款可根据实际情况进行调整和修改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
篇一：高尔夫球场施工总承包合同 高尔夫球场建设工程 施工总承包合同工 程 名 称 : 工 程 地 点: 合 同 编 号: 设计资质等级 : 施工资质等级 : 发包 工程概 16 附 件 2 ： 某 高 尔 夫 球 场 部 分 工 程 施 工 验 收 标 准 16附 件 3 ： 项 目 组 织 架 构 表 ............................. 16 附 件 4 ： 工 程 质 量 保 修 书 ................. 17 附 件 5 ： 民 工 权 益 保 障 承 诺 书 ...................................................... 19 附 件 6 灯 光 工 程 供 电 点 位 置 示 意 图 .. (20)人 : 承包人 : 签 订 日 期 : 年 月 日况 .......................................... ............................... 3 围 .......................................... ............................... 3 第收 .......................................... 第二 条 承包范 三条 工 程质量标准及验........... 4 第 四 条 质 量 保 期 ............... ....... 4 第 五 条期 .......................................... ............................... 4 第 六修范围及保修 合同工合同价 .......................................... ................................... 4 付 .......................................... ....................... 6 第 八 准 .......................................... ....................... 7 第 九备 .......................................... ........................... 8 第 包 .......................................... (9)第第七条 工程款 的 支 条现场 移 交 标 条 材料、 设 十条转 让及 分 十一条双方责任 .......................................... ........................... 9 第十 二条 期 (11)收 ......................................... ............. 11 第 十任 ......................................... ........................... 12 第附 件 1：某高尔夫算 ..延期开工、暂停施工、 第十三条 缓建及工期延 工程检查与验四 条违约责十 五 条 其它 约球 场 建设 工程 概目录 第条定 .......................................... . (13)某 18 洞高尔夫球场建设工程施工总承包合同发包人 : 承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。
第一条工程概况1 ．工程名称：2 ．工程地点：3 ．工程位置：4 ．工程规模：5 ．工程目标：第二条承包范围承包范围为使高尔夫球场能正常使用所必须的全部建设内容，即施工总承包。
1 ．具体承包内容包括：1.1 测量工程、清场工程、土石方工程、粗造形工程、细造形工程、喷灌工程、排水工程、果岭发球台与沙坑建造工程、人工湖防渗及边坡处理工程、坪床处理工程、草坪建植工程、幼坪养护工程、球车道工程、草坪基地工程、桥坝涵工程、球场内挡土墙工程、补水排洪泵站工程以及 18 洞灯光工程（含练习场灯光工程）。
1.2 园林景观工程技术服务及施工配合。
2. 承包内容不包括：俱乐部会馆、打席房、休息亭和草坪管理部建筑物及配套工程，入场大道及停车场工程、园林景观工程、场地围墙工程、坝仔河河岸砌筑工程、球场标识物工程，喷灌中央泵站补水排洪泵站及球场灯光供电的电源工程。
3．凡属合同范围外增加的项目要求承包人施工时，必须办理现场签证单，签证单必须经发包人现场管理代表签字生效，金额超过 5 万元的要报发包人总公司总经理签字并盖发包人公司公章才有效，签证单必须一式四份，双方各执两份。
结算时凭签证单原件结算。
第三条工程质量标准及验收工程质量标准按国家现行施工验收规范执行，工程质量各项指标按照国家规范必须达到合格。
没有国家施工验收规范验收标准的分项工程，按照附件二以及相关设计说明进行验收。
第四条质量保修范围及保修期1．测量工程、清场工程、土石方工程、粗造型工程、细造型工程、坪床工程、植草及养护工程竣工验收后无保修期。
2．排水工程、喷灌工程、果岭建造工程、发球台建造工程、沙坑建造工程、人工湖防渗及边坡处理工程、球车道工程、桥坝涵工程、挡土墙工程、补水排洪泵站系统及泵房工程、灯光工程自竣工验收合格之日起保修期为 1 年。
第五条合同工期本工程合同总工期为 556 天（日历天从开工之日算起）。
承包人收到工程预付款之后 3 日内开工，预计开工日期为 2008年 11月 20日， 2010年05月 30日交工验收。
第六条合同价1. 施工总承包合同总价暂定为：元整（Y万元），其中各分项工程包干价详见下表：某高尔夫球场建设工程概算汇总表篇二：迷你高尔夫球场建设合同北京 xx 高尔夫球道工程施工合同发包人（全称）：北京 xxxxxx 有限公司承包人（全称）：北京 xxxxxx 有限公司工程名称：北京 xx 高尔夫球道工程工程地址 : 北京市 xx 区中关村科技园区 xx 园光机电一体化产业基地政府路 2 号合同订立时间：________________________ 年_________ 月___________ 日协议书发包人（全称）：北京 xxxx 有限公司以下简称 "甲方 " 承包人（全称）：北京 xxxx 有限公司以下简称 " 乙方 "依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况3、工程内容：以设计图纸为基础编制的预算清单中所涉及所有工程量（具体工程量详见合同预算附件）土方粗造型、球道排水管沟铺设、球道喷灌管道铺设、细造型、果岭建造、沙坑建造、梯台建造、球道坪床、球道铺沙、草坪播种、草坪养护（养护 1 个月）。
二、资金来源：自筹三、工程承包范围：图纸所示范围内的全部内容。
四、工程承包方式：包工包料五、合同工期：开工日期： 2014年月日竣工日期： 2014 年月日合同工期总日历天数 _15_天六、质量标准工程质量标准：达到国家和北京市质量验收合格标准。
七、合同价款：本合同为固定单价合同。
金额（大写）：伍拾万元小写： xx 元（暂估）。
（详见预算书）合同价款说明：⑴、上述合同单价包括执行和完成在承包范围和承包内容中工程全套施工图纸（含书面及电子文档）设计内容和要求的全部工作所需的费用，即包括但不限于完成本工程所需的所有人工费、材料费、机械费、技术措施费、安全文明施工费、垂直运输费、临时设施费、下行专业施工配合费及管理费、水电费、包干费、风险费、技术措施费、扰民费、试验费、检测费、测试费、现场经费、备品备件、竣工资料的整理装订和移交、其他实体性、非实体性工程费用、各种管理费、利润、国家及政府部门因进行工程所规定应属施工方缴纳的任何收费以及合同明示或暗示的正常风险、责任和义务等一切费用。
⑵、包括乙方基于上述图纸进行的深化设计及为完成深化设计所需的人工、材料、管理、利润、税金及其它费用，任何要求额外金额及延期的索偿将不予接受。
⑶、乙方承担上述工程需要缴纳的各项税、费、保险等各种费用。
⑷、合同价款中充分考虑了施工预留预埋不准确发生的费用；场内料具二次运输；场内垃圾清运；材料、机具堆放场地的整理；工程成品、半成品保护费；施工场地周边成品、半成品保护费用、冬雨期施工费用；高温及低温施工困难费、施工中的短时停水停电应急措施；日间照明及夜间施工增加费；其他可预见及不可预见费用等。
⑸、合同价款中包括进场材料的试验、检验、复验的费用。
⑹、合同价款中包括因现场实际施工尺寸、规格与施工图纸尺寸不同，而产生的费用。
八、付款方式：本工程付款节点为：第一次、进场费 x 万元，在进场前支付。
第二次、施工 5天后支付 x 万元，购买施工所需大宗材料。
第三次、工程竣工后支付。
第四次、余下结算总价款的 5％作为质量保修款，保修款在竣工验收合格满一年后 10 日内支付。
九、竣工结算：工程竣工验收合格后 15 日提供竣工报告和结算书，发包方在收到竣工报告后 15 日内完成审核。
十、组成合同的文件1、预算书2、施工方案3、造型图4、喷灌图5、排水图6、效果图5、进度计划十一、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
十二、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十三、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十四、合同生效1、合同订立时间：_________ 年___________ 月_________ 日2、合同订立地点：北京市 xx 区次渠镇光机电一体化产业基地北京总部3、本合同双方签章后生效。
本页以下无正文。
篇三：高尔夫场地草坪施工合同高尔夫场地草坪施工合同甲方（发包方）：地址：乙方（承包方）：地址：甲乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经协商友好，就甲方将高尔夫球场草坪施工分包给乙方施工达成一致意见，具体协议如下：第一条项目概况1、项目名称：第二条承包范围 2 、项目地点：场地平整草皮铺设面积约 117 亩。
第三条承包方式1、本项目以包工包料、包质量、包工期等合同单价包干的方式由乙方承包。