工程质量保证金合同协议书范本

合集下载

工程质保金合同模板

工程质保金合同模板

工程质保金合同模板甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,甲、乙双方在平等自愿的基础上,就工程质保金支付事宜达成如下协议:一、合同标的甲方对乙方开展的工程项目进行质量保障,并按照本合同的约定支付工程质保金。

二、合同金额及支付方式1. 工程质保金金额:(具体金额)2. 支付方式:甲方应在本合同签订后的(具体天数)内全额支付工程质保金至乙方指定账户。

三、质保期限1. 本次工程的质保期为自工程竣工之日起(具体期限)。

2. 在质保期内,如工程出现质量问题,乙方应负责修复和保证工程质量,并且甲方有权要求退还或扣除相应的工程质保金。

四、质保金的用途1. 质保金用于保障工程的质量,如工程出现质量问题需进行维修时,乙方可以使用工程质保金进行修复。

2. 质保期届满时,如工程质量达到要求,工程质保金将全额退还给甲方。

五、违约责任1. 任何一方违反本合同的规定,构成违约的,对方有权要求违约方承担相应的法律责任,并赔偿对方因此而造成的损失。

2. 在质保期内,如乙方未按本合同的约定修复工程质量问题的,甲方有权要求乙方退还全部或部分工程质保金。

六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向本合同签订地的人民法院提起诉讼。

2. 合同标的的解释、履行和争议解决均适用中国法律。

七、其他条款1. 本合同经双方签字盖章即视为生效,不得撤销或变更。

2. 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签字/盖章):乙方(签字/盖章):签订日期:年月日以上为《工程质保金合同》的详细内容,特此协商确定并签署。

建设工程“质量保证金”监管协议书6篇

建设工程“质量保证金”监管协议书6篇

建设工程“质量保证金”监管协议书6篇篇1本协议旨在明确建设工程的实施过程中质量保证金的相关事项和条款,以保证建设工程的顺利完成以及质量保证金的有效管理和使用。

双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、协议主体甲方(建设单位):__________________乙方(施工单位):__________________监管机构:________________________(负责工程质量保证金的监管工作)二、质量保证金1. 乙方应按照合同约定向甲方缴纳一定金额的质量保证金,以确保工程质量符合约定标准。

质量保证金的金额、缴纳方式及期限等详见合同相关条款。

2. 监管机构负责对质量保证金进行监管,确保专款专用,防止资金挪用。

三、质量保证金的使用1. 质量保证金的使用应遵循合同约定和相关法律法规,用于工程质量的保证和维修。

2. 若工程出现质量问题,乙方应及时进行维修,维修费用可从质量保证金中支付。

若质量保证金不足以支付维修费用,乙方应承担额外费用。

3. 若工程无质量问题或质量问题已及时修复,质量保证金应在约定时间内退还给乙方。

四、监管措施1. 监管机构应建立质量保证金监管账户,对甲乙双方的资金往来进行监督和管理。

2. 监管机构应定期对工程质量进行检查和评估,确保工程质量符合约定标准。

3. 甲方和乙方应配合监管机构的工作,及时提供所需资料和信息。

五、违约责任1. 若乙方未按合同约定缴纳质量保证金,甲方有权要求乙方补交并承担违约责任。

2. 若甲方未按合同约定退还质量保证金,乙方有权要求甲方退还并支付相应利息。

3. 若因工程质量问题导致质量保证金被扣除或产生额外维修费用,责任方应承担相应责任和费用。

六、争议解决1. 本协议的履行过程中,如甲乙双方发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 在争议解决期间,双方应继续履行本协议的其他条款。

七、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为工程竣工验收合格之日起X年。

质量保证金的合同6篇

质量保证金的合同6篇

质量保证金的合同6篇篇1质量保证金的合同一、甲方(出质方):姓名/公司名称:地址:联系电话:二、乙方(收质方):姓名/公司名称:地址:联系电话:鉴于甲方与乙方就以下事项达成一致,特签订本合同:1、甲方承诺向乙方提供一定金额的质量保证金,作为保证甲方业务服务质量的担保;2、乙方接受甲方提供的质量保证金,并在服务期间保持其完整性;3、甲方在服务期间如履行合同且服务质量达标,乙方将在服务结束后将质量保证金返还给甲方;4、如甲方服务质量不达标或未能履行合同,乙方有权扣取部分或全部质量保证金作为补偿,并有权终止合同。

本合同经双方当事人充分协商,自双方签字盖章后即生效。

合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:(签字盖章)日期:乙方:(签字盖章)日期:篇2质量保证金的合同一、甲方(委托方):(名称):(法定代表人):(联系地址):(联系电话):二、乙方(承接方):(名称):(法定代表人):(联系地址):(联系电话):鉴于甲方和乙方为了确保项目质量,防止乙方不按照合同规定完成工程项目或工程项目质量不符合约定要求而导致的损失,双方经协商,特签订本合同,并同意遵守以下条款:一、质量保证金的金额及支付方式:1. 甲方应向乙方支付质量保证金,金额为合同总额的【%】,合计【¥】(大写)。

2. 质量保证金应在双方签订合同后【自然日/工作日】内支付完毕。

3. 质量保证金支付方式:【银行转账/现金支付/信用卡支付】。

二、质量保证金的用途:1. 质量保证金将用于以下情况:(1)乙方未按照合同约定完成工程项目,导致甲方损失的赔偿;(2)工程项目质量不符合约定要求,乙方需要修复或整改的费用;(3)其他可能导致甲方损失的情况。

2. 质量保证金不可作为乙方的履约保证金或其他用途。

三、质量保证金的退还:1. 在工程项目验收合格后,乙方应在【自然日/工作日】内将质量保证金全额退还给甲方。

2. 如工程项目验收不合格或发生其他损失情况,乙方需在【自然日/工作日】内将质量保证金进行相应扣除后退还给甲方。

工程保证金合同范本7篇

工程保证金合同范本7篇

工程保证金合同范本7篇工程保证金合同范本篇1工程名称:甲方:乙方(施工):甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:1、就_____________________项目,乙方作为施工单位,_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。

甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。

3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。

4、工程出现工程进度问题。

因乙方造成工期延误,就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。

甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。

乙方不得对原工程设计进行变更,若擅自变更设计导致的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。

每延误一天罚款1000元,超过30天的将没收全部履约保证金。

(除不可抗力的因素外)。

5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。

因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。

6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。

不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。

7、返还保证金。

擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。

甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。

在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。

建设工程质量保证金管理合同格式版(七篇)

建设工程质量保证金管理合同格式版(七篇)

建设工程质量保证金管理合同格式版甲方;_____ 乙方:_____ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对_____(工程全称)签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容,双方约定如下:_______________________________________________________ _______________________________________________________ _____。

二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____年;⒊装修工程为____年;⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为____年;⒌供热与供冷系统为____个采暖期、供冷期;⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年;⒎其他项目保修期限约定如下:_______________________________________________________ _______________________________________________________ _____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任⒈属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。

质保金合同协议书模板(通用版)5篇

质保金合同协议书模板(通用版)5篇

质保金合同协议书模板(通用版)5篇Template of quality deposit contract agreement (general version)甲方:___________________________乙方:___________________________签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日合同编号:XX-2020-01质保金合同协议书模板(通用版)5篇前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。

依法成立的合同,受法律保护。

本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:质保金合同协议书例文标准版2、篇章2:质保金合同协议书范本基础版3、篇章3:质保金合同协议书文档4、篇章4:质保金合同协议书范本(标准版)5、篇章5:质保金合同协议书样本(标准版)篇章1:质保金合同协议书例文标准版兹有施工单位,在我公司承接工程,余质保金计人民币(大写)(¥)未付(详见双方认可之财务确认书),现根据工程质量情况及双方合同约定,同意支付其保质金计人民币(大写)(¥)。

特此申请物业部主任:项目工程师:工程部经理:主管副总经理:年月日质保金支付申请书兹有施工单位,在我公司承接(详见双方认可之财务确认书),现根据工程质量情况及双方合同约定,同意支付其保质金计人民币(大写)(¥)。

特此申请物业部主任:项目工程师:工程部经理:主管副总经理:年月日篇章2:质保金合同协议书范本基础版【按住Ctrl键点此返回目录】合同编号:签订地点:重庆市巴南区XXX供货合同甲方:重庆宗申xxx 公司乙方:一、标的物二、质量要求、验收条件1.乙方保证提供的产品为全新产品,并能满足国家相关标准所规定的技术参数和指标。

工程保证金协议书范本完整版.doc

工程保证金协议书范本完整版.doc

工程保证金协议书范本完整版一、协议背景根据我国《合同法》和相关法律法规的规定,为确保工程建设资金安全,明确工程保证金的收取和使用,确保建设工程的顺利进行,特制定本工程保证金协议。

二、协议内容1. 保证金的定义和性质工程保证金是指由承包商在中标后按照合同约定预先缴纳给业主或监理单位的一定金额,作为履行合同义务的保证。

•承包商违约时,业主或监理单位可以扣除保证金进行赔偿;•工程质量问题存在时,业主或监理单位可以使用部分或全部保证金进行整改;•工程竣工验收合格后,保证金将退还给承包商。

2. 保证金的支付和存放2.1 承包商应在合同签订后的五个工作日内,将全额保证金支付给业主或监理单位。

2.2 保证金应以银行转账的方式进行支付,并在收款人得到确认后方视为支付完成。

2.3 业主或监理单位应及时将收到的保证金存入指定的银行账户,并办理相关手续,确保保证金的安全和流动性。

3. 保证金的使用和结算3.1 在合同履行期间,如果承包商违约或工程存在质量问题,业主或监理单位有权使用保证金进行扣除或整改。

3.2 业主或监理单位在使用保证金前,应向承包商发出书面通知,说明使用保证金的事由、金额和用途,并在三个工作日内从保证金账户中划转相应金额。

3.3 承包商在收到通知后的三个工作日内,应予以配合,并确保相应款项足额划转给业主或监理单位。

3.4 工程竣工验收合格后,业主或监理单位应在十个工作日内退还承包商剩余的保证金。

4. 保证金的利息4.1 保证金在存放期间,不产生任何利息。

4.2 在退还保证金时,应根据实际存放期间计算利息,并将利息与本金一同退还给承包商。

5. 保证金的违约处理5.1 如果业主或监理单位未按照约定存放保证金,承包商有权要求其支付相应的滞纳金。

5.2 如果承包商未按照约定支付保证金,业主或监理单位有权解除合同,并要求承包商承担相关违约责任。

三、协议生效和解除1. 协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效,并与工程建设合同具有同等的法律效力。

建设工程“质量保证金”监管协议书7篇

建设工程“质量保证金”监管协议书7篇

建设工程“质量保证金”监管协议书7篇篇1本协议旨在明确相关方在建设工程中对于质量保证金的管理和监管责任,以确保工程质量并维护各方的合法权益。

经各方协商一致,达成如下协议:一、协议主体甲方(建设单位):__________________乙方(施工单位):__________________丙方(质量保证金监管机构):__________________二、质量保证金监管事项1. 甲方在支付工程进度款时,按照约定比例将质量保证金从工程款中扣留,并专户存储。

2. 乙方应按照设计要求和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。

工程竣工验收合格后,可向甲方申请返还质量保证金。

三、质量保证金的扣留与返还1. 质量保证金的扣留比例和期限按照合同约定执行。

一般情况下,扣留比例不超过工程结算价的XX%。

在工程竣工验收合格后开始计算质量保证金返还期限,期限为XX年。

若工程存在质量问题或需要维修的情况,根据具体情况延长返还期限。

2. 质量保证金主要用于弥补工程质量缺陷造成的损失,以及修复工程发生的费用。

在工程保修期内,若因乙方原因出现质量问题,乙方必须负责修复并承担相关费用。

甲方有权从质量保证金中扣除相应费用。

若无需动用质量保证金,则在质量保证期限结束后返还给乙方。

四、质量保证金的监管职责划分1. 甲方负责按照合同约定设立质量保证金专户,并确保专款专用。

甲方应对工程质量负首要责任,确保工程按设计要求和质量标准进行施工。

2. 乙方应确保工程质量符合合同约定,承担工程质量问题的修复责任。

在工程保修期内,乙方应配合甲方处理工程质量问题,及时修复缺陷部分。

3. 丙方作为质量保证金监管机构,负责对质量保证金的监管和使用情况进行监督。

丙方有权对工程质量进行检查,发现问题及时通知甲乙双方进行处理。

丙方应在接到问题通知后及时履行监管职责,确保工程质量得到保障。

五、违约责任1. 若甲方未按照协议约定设立质量保证金专户或挪用质量保证金的,应承担违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

甲方:
乙方(施工方):
甲、乙双方就____________________________________工程质量保证金事宜,经协商,达成协议如下:
1.就___________________________项目,乙方作为施工单位,应于合同签订、收到甲方支付的项目政府补贴资金_________万元,将补贴资金的10%即__________________元作为工程质量保证金,甲方收到该保证金后应向乙方出具收条,工程质量保证期为两年,甲方每年返还乙方5%即__________________元。

2.乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方,甲方不得挪作他用。

3.工程出现质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行维修,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。

4.工程质保期满后3日内,甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。

5.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方承担由此引起的所有法律责任。

6.未尽事宜,另行协商。

在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方
第 1 页共 2 页
所在地的有管辖权的人民法院裁决。

7.本协议一式四份,甲、乙方各执两份,经双方签字或盖章后生效。

(以下无正文)
签订地点:
甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________ 年月日年月日
第 2 页共 2 页。

相关文档
最新文档