广西2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止试题
2016年上半年广西监理工程师合同管理：签订施工合同考试题
2016年上半年广西监理工程师合同管理：签订施工合同考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由提出。
A：发包人B：设计单位C：承包人D：监理单位E：专业监理2、【例1·单选题】开展价值工程活动的目的是。
A：提高所研究对象的价值B：实现使用者需要的功能C：降低产品的寿命周期成本D：对产品进行功能分析E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、根据钻孔桩工艺和施工特点，对项目监理机构人员进行合理分工是。
A：技术措施B：经济措施C：组织措施D：合同措施E：工程保险金4、采用工程量清单方式招标时，由负责工程量清单的准确性和完整性。
A：招标人B：投标人C：评标委员会D：项目业主E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用编制设备安装工程概算。
A：综合扩大单价法B：概算指标法C：修正概算指标法D：预算单价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、某校在建设教学楼施工过程中，由于受到地下埋藏文物的保护、处理的影响而延长了工期，则所延长的工期。
A：经监理工程师核查证实后应将其纳入合同工期B：经监理工程师核查证实后，应归施工单位承担责任C：由承包商自身原因造成，应纳入合同工期D：不需核查证实，由施工单位负责E：自我评定7、协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用是建设工程监理的__。
A．基本目的B．基本内涵C．主要方式D．主要方法8、计算建设工程投资时，按顺序计算，并逐级汇总。
A：分项、分部、单位、单项工程B：土建、安装设备工程流动资金C：分部、分项、单项、单位工程D：设备、土建、安装工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、【例2·单选题】某建设项目投资构成中。
设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为300万元，建设期贷款为1500万元，应计利息为80万元，流动资金贷款为300万元，则该建设项目的工程造价为万元。
2015年广西监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试题
2015年广西监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、项目范围及工程量明确，且工期在1年以内的工程可采用合同。
A：固定总价B：可调总价C：可调单价D：固定单价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例2·单选题】方案评价的基本方法包括定性评价法和定量评价法，下列属于定性评价法的是。
A：德尔菲法B：直接评分法C：加权评分法D：环比评分法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款。
A：提前支付B：竣工后一次支付C：确认后一次支付D：与工程进度款同期支付E：专业监理4、【例1·单选题】地基基础工程施工试验与检测包括地基土的质量检验，下列不属于地基土的检验。
A：换填垫层法的质量检验B：地基土的物理性质试验C：混凝土结构实体检测D：桩基承裁力试验E：工程变更单5、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。
A．2B．3C．4D．56、总监理工程师代表可以帮助总监理工程师处理__。
A．审批项目监理实施细则B．主持监理工作会议C．调换不称职的监理人员D．审核签署工程款支付证书7、目标控制的效果直接取决于__。
A．目标控制效果的评价是否科学B．目标控制措施是否得力C．目标规划的质量D．目标计划的质量8、施工阶段质量控制是工程项目全过程质量控制的关键环节，其工作重点应是控制。
A：事前B：事中C：事后D：事前和事中E：工程变更单9、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为。
A：固定价格B：可调价格C：综合单价D：成本加酬金E：专业监理10、设备制造监理实践中也称没备监造，但质量监造不解除__对合同设备质量应负的责任。
A．发包人B．承包人C．监理人D．供货方11、监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足和相应设计阶段的要求。
2016年上半年广西监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试试卷
2016年上半年广西监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程安全生产管理条例》，针对编制的专项施工方案，施工单位还应组织专家进行论证、审查。
A：起重吊装工程B：脚手架工程C：高大模板工程D：拆除、爆破工程E：工程保险金2、关于合同效力的说法，正确的是。
A：合同无效但仲裁条款可以有效B：当事人不能通过约定让合同生效C：当事人的意思是否真实不影响合同效力D：当事人的民事权利能力对合同效力无影响E：专业监理3、工程项目的设计成果完成后，由负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。
A：设计人B：监理人C：审图机构D：发包人E：专业监理4、某土建工程，以直接费为计算基础，其中直接费为200万元。
间接费费率为10％，利润率为7％，税率为3．48％，则该工程的含税造价为万元。
A：206．82B：221．30C：227．50D：243．59E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、工程质量事故处理完成后，整理编写质量事故处理报告的是。
A：施工单位B：监理单位C：事故调查组D：事故单位E：工程变更单6、在建设工程三大目标控制中，__对进度控制的作用最为突出。
A．合同管理B．组织协调C．全方位控制措施D．全过程控制措施7、FIDIC《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。
该“基本竣工”是指；__。
A．完成扫尾、清理施工现场工作B．完成所有缺陷修复工作C．能按预定目的交给业主占用或使用D．完成主体工程的施工任务8、2008版ISO9000族标准包括核心标准。
A：一个B：两个C：三个D：四个E：工程变更单9、因故中止施工的建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当__。
A．重新申请领取施工许可证B．向发证机关申请延期施工许可证C．报发证机关核验施工许可证D．重新办理开工报告的批准手续10、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是。
广西2015年上半年监理工程师合同管理：合同解除考试题
广西2015年上半年监理工程师合同管理：合同解除考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、法人成立进行注册登记时，应当以为住所。
A：主要办事机构所在地B：董事长的户口所在地C：主要合同履行地D：主要经营场所所在地E：专业监理2、【例1·单选题】下列属于项目监理机构内部人际关系的协调的是。
A：在矛盾调解上要恰到好处B：明确规定每个部门的目标C：事先约定各个部门在工作中的相互关系D：建立信息沟通制度E：工程保险金3、【例2·单选题】在建设工程进度计划的实施过程中，监理工程师控制进度的关键步骤是。
A：加工处理收集到的实际进度数据B：调查分析进度偏差产生的原因C：实际进度与计划进度的对比分析D：跟踪检查进度计划的执行情况E：自我评定4、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。
A：21．6B：23．6C：23．8D：24．0E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、【例2·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，未达到固定资产标准的测绘、消防用具的购置、维修费用，应列入。
A：企业管理费B：材料费C：固定资产使用费D：工具用具使用费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、是典型的质量控制动态分析法。
A：排列图法B：直方图法C：分层法D：控制图法E：工程变更单7、【例4·单选题】下列属于内部审核主要目的的是。
A：确定受审核方质量管理体系或其一部分与审核准则的符合程度B：为受审核方提供质量改进的机会C：选择合适的合作伙伴D：证实合作方持续满足规定的要求E：工程变更单8、依据《建设工程监理规范》，监理实施细则的主要内容包括。
A：项目监理机构的组织形式B：监理工作的控制要点C：监理设施D：监理工作制度E：工程保险金9、关于违约金的说法，正确的是。
2016年上半年广西监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试题
2016年上半年广西监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历D．承担过2个以上房屋建筑工程项目2、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
A．关键岗位B．关键部位C．重要部位D．重要岗位3、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。
A．生产许可证B．产品合格证C．检验合格证D．施工许可证4、第三方担保在风险对策中属于__。
A．保险转移B．非保险转移C．风险回避D．损失控制5、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的__。
A．监理大纲B．委托监理合同C．监理规划D．监理实施细则6、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，下列说法不正确的是__。
A．专业监理工程师应参与编制B．应由项目总监理工程师主持C．设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成D．应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划7、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。
A．与分包单位承担连带责任B．与建设单位承担连带责任C．承担监理责任D．与设计单位承担连带责任8、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。
A．实施阶段B．性质C．范围D．规定9、监理单位为承揽监理业务而编制的是__。
A．监理大纲B．监理计划C．监理规划D．监理细则10、直线制组织形式具有__的特点。
2015年广西监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试题
2015年广西监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、若采用可调总价合同，在施工过程中发生变化时，合同总价可予调整。
A：施工设备B：工料价格指数C：施工顺序D：施工方法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、2011年年底，某工程受大雪影响，导致承包商工期延长，则承包商有权索赔。
A：费用，但不包括工期B：工期、费用，但不包括利润C：工期，但不包括费用D：工期、费用和利润E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、【例2·单选题】建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作，属于监理工作的措施。
A：合同B：组织C：技术D：经济E：工程保险金4、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由。
A：保管员负责赔偿损失B：发包人承担损失责任C：承包人负责赔偿损失D：发包人与承包人共同承担损失责任E：专业监理5、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保方式是__。
A．定金B．留置C．抵押D．质押6、见证取样过程中，见证人不得少于人。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金7、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是。
A：勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金B：勘察工作已经进行了25％，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费C：勘察工作已经进行了40％，发包人应支付预算额100％的勘察费D：勘察工作已经进行了80％，发包人应支付预算额100％的勘察费E：专业监理8、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于。
A：不可原谅的延期B：可原谅并给予补偿费用的延期C：承包人应承担的风险责任D：可原谅但不给予补偿费用的延期E：专业监理9、【例1·单选题】在工程施工阶段．可以通过模拟施工，事先发现施工过程中存在的问题，这体现了BIM的。
监理工程师2016年《合同管理》真题答案
关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。
A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金［参考答案］D2根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。
A.工程量清单B.发包人要求C.设计文件D.发包人建议［参考答案］B［答案解析］本题考核的是合同文件的组成。
在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括：（1)合同协议书；(2)中标通知书；（3)投标函及投标函附录；（4)专用条款；（5)通用合同条款；（6)发包人要求；（7)承包人建议书；（8)价格清单；（9)其他合同文件--经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。
3市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。
A.行政手段B.合同C.诚信D.道德［参考答案］B［答案解析］解析：本题考核的是实施建设工程行为的主要依据。
在市场经济条件下，由于主要是依靠合同来规范当事人的交易行为，合同的内容将成为实施建设工程行为的主要依据。
4根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。
A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力［参考答案］D［答案解析］解析：本题考核的是自然人。
自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。
作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。
5下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。
A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同［参考答案］A［答案解析］解析：本题考核的是合同法律关系的客体—物。
货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同等。
广西2017年上半年监理工程师《合同管理》：合同的解除考试题
广西2017 年上半年监理工程师《合同管理》：合同的解除考试题一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、下列既属于监理工程师权利，又属于监理工程义务的是。
A：接受继续教育B：履行管理职责，执行技术标准、规范和规程C：保证执业活动成果的质量，并承担相应责任D：在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章E：工程保险金2、根据《建设工程安全生产管理条例》，针对编制的专项施工方案，施工单位还应组织专家进行论证、审查。
A：起重吊装工程B：脚手架工程C：高大模板工程D：拆除、爆破工程E：工程保险金3、某单位工程采用固定节拍流水施工，施工过程数目 n=4，施工段数目 m=4，流水节拍 t=2 月，工作之间无间歇，则流水施工工期T=月。
A： 12B： 14C： 16D： 18E：自我评定4、下列监理工程师对质量控制的措施中，属于技术措施的是 __。
A．落实质量控制责任B．制定质量控制协调程序C．严格质量控制工作流程D．严格进行平行检验5、【例1·单选题】编制按时间进度的资金使用计划，通常可以利用控制项目进度的进一步扩充而得。
A：投资总概算B：网络图C：施工组织设计D：横道图E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是。
A：平行施工和流水施工B：依次施工和流水施工C：搭接施工和平行施工D：依次施工和平行施工E：自我评定7、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求予以增加。
A：监理单位B：人民法院C：人民检察院D：建设行政主管部门E：工程保险金8、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工 __。
A．经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位B．经建设单位批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位C．可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位D．必须由总承包单位自行完成9、EPC 模式条件下，工程质量控制的重点在。
上半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试试题
江苏省2021年上半年监理工程师考试?合同管理?：合同的终止考试试题一、单项选择题〔共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意〕1、在定量评价建设工程风险时，首要工作是__。
A．风险损失的衡量B．风险衡量C．风险控制D．风险回避2、技术标准与标准，对工程工程的结构平安和强制性标准、标准执行情况等进行的独立审查，审查工作由__进行。
A．建设行政主管部门B．监理单位C．质量监督站D．施工图审查机构3、管理层次中协调层的职能是__。
A．确定大政方针B．参谋与咨询C．组织与调配D．操作与完成任务4、建设工程档案是指__。
A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B．建设工程中各种文件的总称C．建设工程中的文件档案资料D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录5、工程工程在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有__特点。
A．隐蔽性B．波动性C．影响多样性D．影响复杂性6、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。
A．专家调整法B．流程图法C．经验数据法D．初始清单法7、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承当某工程工程设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，以下说法不正确的选项是__。
A．专业监理工程师应参与编制B．应由工程总监理工程师主持C．设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成D．应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划8、未经__审查同意而实施的工程变更，工程监理机构不得予以计量。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D．工程业主负责人9、在FIDIC道德准那么中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。
A．不可取代B．取代C．行使D．承当10、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。
A．国务院建设行政主管部门B．国务院C．国家开展与改革委员会D．工商行政管理部门11、组织构成因素包括__工作。
广西2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试题
广西2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工进度计划实施中常用的检查方式是。
A：不定期的现场实地检查和监督B：召开施工单位负责人参加的现场会议C：定期收集施工绩效报表资料D：邀请建设单位管理人员面对面交流E：自我评定2、质量控制是质量管理的一部分，。
A：致力于满足质量要求B：致力于提供质量要求得到满足的信任C：增强满足质量要求的能力D：制定质量目标、规定过程和资源，以实现其目的E：工程变更单3、若采用可调总价合同，在施工过程中发生变化时，合同总价可调整。
A：施工设备B：工料价格指数C：施工顺序D：施工方法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。
施工单位应支付的货款应为。
A：订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金B：订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C：实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D：实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金E：专业监理5、单代号网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于。
A：其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差B：其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差C：其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差D：其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差E：自我评定6、是决定项目经济效果的关键时期，是研究和控制的重点。
A：建设时期B：招标投标时期C：项目前期D：生产时期E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟，迫使施工企业与其订阅材料买卖合同，该合同是__。
A．有效合同B．无效合同C．效力待定合同D．可变更、可撤销合同8、按照GB/T 19000族标准要求，通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
广西2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。
A：提交给业主B：提交给工程师C：提交给承包商D：分别提交给业主和承包商E：专业监理2、进行质量管理体系评审的目的是。
A：使顾客成为关注焦点B：使过程更清晰C：使体系能够持续改进D：使系统方法更完善E：工程变更单3、资金成本的筹资费包括__。
A．委托金融机构代理发行股票的代理费B．使用发行股票筹集的资金而支付给股东的红利C．向股东支付的红利D．向债权人支付的利息4、下列费用中，属于建设工程动态投资的是。
A：基本预备费B：涨价预备费C：工程建设其他费D：设备及工器具购置费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。
由于供货方违约不能全部交货，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付承担违约责任。
A：4万元B：8万元C：10万元D：14万元E：专业监理6、某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。
依照《合同法》的规定，承包人行使的是__。
A．不安抗辩权B．先履行抗辩权C．同时履行抗辩权D．后履行抗辩权7、因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，推迟开工日期。
A：承包人以书面形式通知工程师B：工程师以书面形式通知承包人C：承包人征得工程师同意D：工程师征得承包人同意E：专业监理8、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理因素的是。
A：合同签订时遗漏条款、表达失当B：节假日交通、市容整顿的限制C：有关方拖欠资金，资金不到位D：不可靠技术的应用E：自我评定9、在组织流水施工时，某施工过程(专业施工队)在单位时间内完成的工作量，称为。
A：流水节拍B：流水步距C：流水时距D：流水强度E：自我评定10、因果分析图法是利用因果分析图来系统的有效工具。
A：找出影响质量的主次因素B：寻找某一质量问题与其产生原因之间关系C：整理有关质量数据D：统计分析质量数据E：工程变更单11、施工图预算的方法中，简单易懂，便于掌握，审查和发现问题速度快的审查方法是。
A：全面审查法B：对比审查法C：筛选审查法D：重点审查法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工12、FIDIC施工合同条件中，业主选择指定分包商应。
A：首先征得承包商的同意B：首先征得工程师的认可C：不需征求承包商的意见D：必须通过招标方式E：专业监理13、关于风险识别的说法。
错误的是。
A：建设工程涉及的风险因素与风险事件多，体现了风险识别的复杂性B：避免和减少风险识别的风险，不属于风险管理的内容C：在风险识别时，应尽可能减少主观性对风险识别结果的影响D：风险识别结论的错误。
往往会导致风险对策的决策错误E：工程保险金14、某建设工程在建设期初的建安工程费以及设备及工、器具购置费为45000万元。
按本项目实施进度计划，项目建设期为3年，投资分年使用比例为：第1年25％，第2年55％，第3年20％，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5％。
建设期贷款利息为1395万元，建设工程其他费用为3860万元；基本预备费率为l0％。
试估算该项目的建设投资万元。
A：56959．01B：59659．01C：59569．01D：59695．01E：由于传染病的影响而暂时停止的施工15、【例1·单选题】某建设项目，建设期为2年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第1年400万元，第2年600万元，贷款年利率6％，建设期不支付利息，则该项目的建设期利息为万元。
A：12．00B：120．00C：54．72D：42．72E：由于传染病的影响而暂时停止的施工16、工程师一般不对进行计量。
A：承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成的返工B：工程量清单中的全部项目C：合同文件中规定的项目D：工程变更项目E：由于传染病的影响而暂时停止的施工17、调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔是的职责。
A：监理单位技术负责人B：专业监理工程师C：总监理工程师D：总监理工程师代表E：工程保险金18、【例1·单选题】对于下面的现金流量图而言，计算F的正确表达式是。
A：F=A(P／A，i，6)(F／P，i，8)B：F=A(P／A，i，5)(F／P，i，7)C：F=A(F／A，i，5)(F／P，i，2)D：F=A(F／A，i，6)(F／P．i，1)E：由于传染病的影响而暂时停止的施工19、下列不能索赔工期的是__。
A．业主提前占有工程B．不可预见的外界条件C．延误发放图纸D．延误移交施工现场20、由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。
A：提交给业主B：提交给工程师C：提交给承包商D：分别提交给业主和承包商E：专业监理21、流水施工的基本组织方式包括。
A：无节奏流水施工、异节奏流水施工B：异节奏流水施工、等节奏流水施工C：无节奏流水施工、有节奏流水施工D：等节奏流水施工、无节奏流水施工E：自我评定22、承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，A：应进行修改之后，再次提交B：发出通知，催促其提出审查结论C：视为承包人的设计文件已经获得发包人同意D：不得进行下一步的工作E：专业监理23、某工程双代号网络计划如图3-37所示，其关键线路有条。
A：1B：2C：3D：4E：自我评定24、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由。
A：行业协会指定B：仲裁委员会指定C：业主与承包商协商选定D：工程师和承包商协商选定E：专业监理25、一个建设工程由多个单位工程组成时，应按组卷A：阶段B：专业C：分部工程D：单位工程E：工程保险金二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、设备安装前，监理工程师对设备基础检查验收的内容包括。
A：有足够的代表性B：是否满足C：所有预埋件的数量是否正确D：所有预埋件的位置是否正确E：是否制定了预防设备失稳倾覆的措施2、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备的条件有。
A：已经办理了该建筑工程用地批准手续B：拆迁进度符合施工要求C：有满足施工需要的施工图纸D：有保证工程质量和安全的具体措施E：建设资金正在落实3、施工阶段投资控制的经济措施，除了进行工程计量外，还应进行__等工作。
A．编制资金使用计划B．签发付款证书C．作好工程监理日记D．协商确定工程变更的价款E．编制投资控制的工作流程图4、用流水作业组织工程的施工，与顺序施工(依次施工)、平行施工等组织施工的方式相比，其特点是。
A：各施工队组连续B：可以寻找出关键工作来指导施工C：劳动力、材料供应均衡D：工期适中E：可组织专业化施工队提高劳动生产率5、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有等。
A：选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B：竞争的激烈程度相对较差C：招标时间长D：招标费用高E：评标工作量较大6、监理单位的技术主管部门对项目监理机构应人员配备方案从方面来审核。
A：组织机构B：人员数量满足程度C：派驻现场人员计划表D：监理工作流程图E：专业人员不足时采取的措施是否恰当7、我国项目监理机构施工阶段投资控制的主要工作有。
A：审核竣工结算款B：进行工程计量C：协调处理费用索赔D：采取节约投资的奖励措施E：严格审查施工组织设计8、下列属于工程建设程序的是。
A：策划B：设计C：施工D：投入生产E：运营9、在某工地现浇混凝土构件尺寸质量检查中发现不合格点有150个，经过数据分析处理确定不合格检查项目有8项，其出现的频率分别为：平面水平度为10%、表面平整度为50%、截面尺寸为30%、垂直度为5.3%、标高为2.7%，其他项目为2%，请确定影响混凝土构件尺寸质量的主要因素有__。
A．平面水平度B．表面平整度C．截面尺寸D．垂直度E．标高F．其他项目10、通过实际进度与计划进度的比较，能够分析判断工程总工期是否受影响及其影响程度的方法有。
A：匀速进展横道图比较法B：S曲线比较法C：非匀速进展横道图比较法D：前锋线比较法E：香蕉曲线11、对建设工程三大目标之间的统一关系进行分析时，应注意的主要问题有。
A：对投资、进度、质量目标进行定性分析B：将投资、进度、质量目标分别进行分析论证C：掌握客观规律，充分考虑制约因素D：对未来的、可能的收益不宜过于乐观E：将目标规划和计划结合起来12、招标人根据__确定工程项目发包的范围。
A．施工图设计B．工程建设总进度计划C．工程特点D．招标人的管理能力E．招标广告13、GB 50319—2000《建设工程监理规范》规定，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各方共同使用的通用表有__。
A．监理工作联系单B．监理工程师通知单C．监理工程师通知回复单D．工程变更单E．会议通知单14、关于价值工程特点的说法，正确的有。
A：以使用者的功能需求为出发点B：核心是对研究对象进行功能系统分析C：目的是降低研究对象的成本D：强调不断改革创新E：将功能、寿命周期成本和价值作为一个整体考虑15、对于施工单位报送的工程开工报审表，总监签发前需要具备的条件包括。
A：施工组织设计已由总监理工程师签认B：设计交底和图纸会审已完成C：施工单位现场环境保护体系已建立D：进场道路及水、电、通信等已满足开工要求E：所有的工程材料已落实16、【例9·多选题】按照现行规定，人工费应包括支付生产工人的。
A：劳动保险费B：津贴补贴C：奖金D：特殊情况下支付的工资E：劳动保护费17、质量记录资料的管理中，质量记录资料包括。
A：施工现场质量管理检查记录资料B：工程材料质量记录C：施工过程作业活动质量记录资料D：工程总分包任务分配协议E：有关工程争议的解决条款18、工程监理单位的服务内容包括。
A：招标代理B：项目策划C：项目保修D：造价咨询E：施工过程管理19、下列不属于确定建设工程项目监理机构的组织形式和规模的因素是。
A：服务内容B：服务费用C：工程规模D：建设单位的性质E：技术复杂程度20、《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理单位__的，应当承担连带赔偿责任。
A．与承包单位串通B．与建设单位串通，造成损失C．与施工单位串通，降低工程质量造成损失D．与建设单位串通，弄虚作假、降低工程质量造成损失E．转让监理业务的21、实施建设工程监理和编制监理规划共同的依据有。