电力建设工程设计合同
电力变电站建设合同三篇

电力变电站建设合同三篇《合同篇一》合同编号:_______甲方(供电方):乙方(用电方):鉴于甲方拥有电力变电站的建设和运营能力,且乙方有电力变电站建设的需求,为了保证电力供应的稳定性,甲乙双方经友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条项目概述1.1 工程名称:_______电力变电站建设项目1.2 工程地点:_______1.3 工程规模:_______1.4 工程内容:包括但不限于变电站的设计、采购、施工、调试、验收、培训和质保等。
第二条合同价格2.1 本合同的总价为人民币_______元整(大写:_______________________元整),甲方应按本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。
2.2 合同价款支付方式:(1)合同签订后_______日内,甲方支付乙方合同总价款的_______%;(2)工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的_______%;(3)质保期后,甲方支付乙方合同总价款的_______%。
第三条合同履行3.1 甲方应于合同签订后_______日内向乙方完整的工程设计文件和技术资料。
3.2 乙方应按照甲方的要求,在合同约定的时间内完成工程的施工、调试、验收等工作。
3.3 乙方应保证工程质量,确保变电站的正常运行。
3.4 甲方应按照合同约定支付合同价款,不得无故拖延或拒绝支付。
第四条违约责任4.1 甲方未按约定时间支付合同价款的,应按应付未付金额的_______%向乙方支付违约金。
4.2 乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方返工、修复,并有权要求乙方支付违约金。
4.3 一方违反合同约定,导致合同无法履行,应承担相应的违约责任,向守约方支付赔偿金。
第五条争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5.2 双方在解决争议时,应保证变电站的正常运行,避免给双方造成不必要的损失。
电力工程合同范文5篇

电力工程合同范文5篇篇1甲方(发包方):___________________乙方(承包方):___________________鉴于甲方需要建设电力工程项目,乙方具备电力工程建设的相关资质和能力,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经友好协商,就本电力工程建设事项达成如下协议:一、工程概述1. 工程名称:___________________电力工程。
2. 工程地点:___________________。
3. 工程内容:包括电力线路设计、设备采购、安装、调试及运行维护等。
二、合同双方责任1. 甲方责任:(1)甲方负责提供工程建设所需的土地、环境等相关支持条件;(2)甲方应按时支付工程款;(3)甲方应负责协调解决与工程相关的外部问题。
2. 乙方责任:(1)乙方应按照合同约定的质量标准完成工程建设任务;(2)乙方应按时向甲方提交工程进度报告;(3)乙方应确保工程安全,防止事故发生;(4)乙方应提供必要的售后服务和技术支持。
三、工程期限及进度安排1. 工程开工日期:自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期:按照合同约定的时间完成工程建设任务。
具体进度安排详见附件。
四、质量与验收标准1. 乙方应按照国家标准及行业标准进行工程建设,确保工程质量。
2. 工程完工后,乙方应按照合同约定的验收标准提交验收申请。
甲方应在收到申请后的约定时间内组织验收。
验收合格后,双方签署验收报告。
验收不合格的,乙方应按甲方要求整改直至验收合格。
具体验收标准详见附件。
篇2甲方(发包方):__________________乙方(承包方):__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保电力工程项目的顺利进行,明确甲、乙双方的权利和义务,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称:__________________电力工程。
2. 工程地点:__________________。
电力工程合作协议范本8篇

电力工程合作协议范本8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方电力工程的建设达成以下协议:一、协议目的双方本着互惠互利、共同发展的原则,通过友好协商,就甲方电力工程的建设达成合作共识,实现优势互补,提升双方的经济效益和社会效益。
二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程范围:包括但不限于电力线路的规划设计、设备采购、施工安装、调试运行等。
三、合作方式1. 甲乙双方共同组建项目组,负责工程的整体规划、设计、施工及后期维护。
2. 甲方提供工程建设所需的土地、环境等条件,乙方负责工程的实施。
3. 双方共同确定工程的技术标准和质量要求,确保工程的安全性和稳定性。
四、合作期限1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年。
2. 合作期满后,双方可协商续签协议或签订新的合作协议。
五、资金与支付1. 双方按照工程实际进度结算工程款,具体支付方式和时间节点在补充协议中约定。
2. 乙方需提供相应的发票和财务凭证,甲方按照约定支付款项。
六、权利和义务1. 甲方的权利和义务:(1)甲方有权监督乙方履行本协议的情况;(2)甲方有义务按照约定提供工程所需的条件;(3)甲方有义务按照约定支付工程款。
2. 乙方的权利和义务:(1)乙方有权获得约定的工程款项;(2)乙方有义务按照约定完成工程建设任务;(3)乙方有义务保证工程的安全性和稳定性;(4)乙方应定期向甲方报告工程进展情况。
七、违约责任1. 若甲方未按照约定提供工程所需的条件或支付工程款,应承担违约责任。
2. 若乙方未按照约定完成工程建设任务或保证工程的安全性和稳定性,应承担违约责任。
建设工程合同通用模板

电力工程建设合同书发包人(甲方):(以下简称甲方)承包人(乙方):(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿和诚信信用的原则,甲乙双方就电力电器(高、低压:含变压器、电缆,高、低压配电柜、配电箱及户表工程,见材料清单)安装工程施工事宜协商一致,订立本合同。
一、由乙方负责甲方嘉园项目配电室高、低压电力电器工程、工程设计(供电部门设计,及嘉园电力设计施工图)工程安装,及供电公司等所有相关手续的办理和移交以及保证有关部门验收合格,交付甲方正常使用。
二、由甲方负责提供合格的变压器(一台SCB/10/630KVA干式变压器、一台SCB/10/200KVA的干式变压器,含变压器外壳及配套的风机,高低压配电柜配电箱及低压电缆,含风机、电梯、电缆及相关的配电箱)。
其详细材料见工程预算表。
所有材料及设备必须符合国家有关标准的合格产品三、本电器户表工程126户,实行抄表到户,并实行远程监控系统,另根据物业所需装商用电表5户。
由乙方负责以上电力电气材料的安装(甲方负责提供的所有电气材料要符合国家质量标准及满足甲方图纸设计要求,低压阻燃电缆及高低压配电柜由电力公司网购指定产品,所有的电缆柜、电源箱元器件均为。
四、由乙方负责以上电力电气材料的安装,高压电缆、变压器及高、低压配电柜等材料的调试、计量及大冶市供电公司的所有相关手续的办理落实(费用由乙方负责),乙方负责保证此工程的验收合格和及时送电。
五、本工程自签订之日起50天,安装完成即交付使用,延长工期每天罚款500元。
工程如出现质量问题,乙方在接到甲方通知后及时抵达现场及时处理。
六、经甲、乙双方共同协商,此工程总承包金额为玖拾万元,甲方预付款壹拾万元,工程动工后,甲方付至总金额的50%,工程安装验收完成后,甲方付至总金额的80%,正式送电后总金额付清(预留伍万元待整个配电室高、低电气工程移交供电部门后付清),工程保质期壹年。
七、本工程乙方在施工过程中,必须遵守国家的安全规范,确保施工人员自身和他人的安全,一切安全责任由乙方负责,甲方概不负责,所有材料及设备均由乙方自行负责保管,甲方概不负责。
电力设计专用合同模板

电力设计专用合同模板甲方:(委托方)联系地址:联系电话:乙方:(设计方)联系地址:联系电话:鉴于甲方拟开展电力设计项目,现委托乙方负责相关电力设计工作,经双方友好协商,达成如下合同:第一条项目背景甲方委托乙方开展电力设计项目,项目地址为(具体地址),项目范围包括但不限于电力系统设计、电气设备选型等工作。
第二条设计范围乙方承诺根据甲方要求,按照相关法律法规和标准规范,完成项目的相关设计工作。
具体设计范围包括但不限于:1. 电力系统设计方案;2. 电气设备的选型和配置;3. 配电线路的设计;4. 电力系统的接地设计;5. 其他甲方要求的设计内容。
第三条设计费用及支付方式1. 设计费用总额为(具体金额)人民币,全部由甲方支付。
2. 设计费用支付方式:甲方在签订本合同时需支付合同总额的20%作为首付款,余款在项目完成后一次性支付给乙方。
第四条设计工作进度1. 乙方应按照合同约定的设计范围和时间进度,有效保质保量地完成项目设计工作。
2. 项目设计工作进度计划如下(具体计划)。
3. 如遇特殊情况,导致设计工作进度延期,乙方应提前告知甲方,并重新商定进度。
第五条设计成果及知识产权1. 设计成果归甲方所有,乙方不得擅自使用、转让或复制设计成果。
2. 乙方因履行本合同所产生的知识产权,归属甲方所有,乙方应对设计过程中的技术秘密进行保密。
第六条违约责任1. 如因乙方原因导致项目设计工作无法按时交付,乙方应承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致乙方无法按时交付设计成果,甲方应承担相应的违约责任。
第七条合同解释本合同自双方签字盖章之日起生效,至项目设计工作完成之日止。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:年月日以上内容经甲、乙双方确认无误后签字生效。
(以下为法律声明)根据《中华人民共和国合同法》的规定,经过甲、乙双方充分协商,自愿达成如下合同,合同具有法律效力。
双方应当履行合同义务,如有争议,应友好协商解决;协商不成的,可向有关仲裁机构或法院提起诉讼。
国家电网输变电工程勘察设计合同6篇

国家电网输变电工程勘察设计合同6篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包方):国家电网公司乙方(承包方):[勘察设计公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,考虑到甲方输变电工程建设的需求,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就本次输变电工程的勘察设计事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[具体地点]3. 工程规模:[具体规模描述]二、合同范围与内容本合同涉及工程勘察和设计的全部内容,包括但不限于以下内容:1. 勘察:地形地貌勘察、地质勘察、环境评估等。
2. 设计:总体布局设计、电气设计、结构设计、线路路径优化等。
三、合同金额与支付方式1. 总价:人民币[具体金额]元。
2. 支付方式:分期付款,包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付比例和时间节点按照附件《支付计划表》执行。
四、合同期限与进度安排1. 勘察阶段期限:[起始日期]至[结束日期]。
2. 设计阶段期限:[起始日期]至[结束日期]。
3. 进度安排需确保工程按期完成,双方共同制定详细的项目进度计划。
五、技术标准与规范1. 双方应遵守国家及地方现行的相关输变电工程勘察设计的法律、法规和技术标准。
2. 在履行合同过程中,如遇新的技术标准和规范出台,双方应协商后按照新的标准执行。
六、知识产权与保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有知识产权,但本合同项下的成果归甲方所有。
2. 双方应严格保护对方的商业秘密和技术秘密,未经对方同意,不得泄露或向第三方转让相关信息。
七、质量保证与验收1. 乙方应确保勘察设计的成果质量符合合同约定和相关技术标准。
2. 甲方有权对乙方的勘察设计成果进行验收,验收标准和方法按照附件《验收标准及方法》执行。
八、违约责任与赔偿1. 若因乙方原因造成工程延期,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方由此造成的损失。
2. 若因甲方原因未按约定支付费用,甲方应承担违约责任。
具体赔偿金额按照未支付金额的百分之XX计算。
电力工程设计合同(详细规范版)6篇

电力工程设计合同(详细规范版)6篇篇1甲方(委托人):_________________________乙方(设计人):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就电力工程设计项目达成如下协议:一、工程概况与设计内容1. 工程名称:_________________________。
2. 工程地点:_________________________。
3. 设计范围和内容:包括电力系统规划、变电站设计、输电线路设计、配电系统设计等。
具体设计内容根据甲方需求确定。
二、设计人资格与职责乙方应具备相应的电力工程设计资质,并按照国家和行业标准进行设计,确保设计质量符合相关规定和要求。
乙方应履行以下职责:1. 按照约定的时间完成设计任务;2. 保证设计成果达到国家或行业标准;3. 对设计成果承担保密责任;4. 提供必要的技术支持和咨询服务。
三、设计要求和标准乙方应按照以下要求和标准进行工程设计:1. 遵守国家现行的相关法规和政策;2. 符合国家、地方及行业颁布的相关技术标准;3. 结合工程实际情况,确保设计的安全性和可行性;4. 考虑环保、节能等因素,优化设计方案。
四、设计成果交付与验收1. 乙方应按照约定的时间完成设计成果,并提交甲方验收;2. 设计成果包括设计图纸、计算书、说明书等;3. 甲方在收到设计成果后,应在约定时间内进行验收,并提出修改意见;4. 乙方应根据甲方的修改意见进行设计修改,直至验收合格。
五、合同金额与支付方式1. 本工程设计合同总金额为人民币______元(大写:_________________________元整);2. 支付方式:甲方应按照以下比例支付设计费用:合同签订后支付______%,设计成果验收合格后支付______%。
六、违约责任与赔偿1. 甲乙双方如违反本合同约定,应承担违约责任;2. 甲方未按照约定支付设计费用,乙方有权解除合同;3. 乙方未按照约定完成设计任务或设计质量不符合要求,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金;4. 违约金的具体数额根据违约情况确定,但不得低于合同总金额的______%。
2024年电力建设工程设计分包协议书范文

2024年电力建设工程设计分包协议书范文工程名称:工程地点:合同编号:(由设计人编填)设计证书等级:发包人:设计人:签订日期:发包人:设计人:发包人委托设计人承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号分项目名称建筑规模设计阶段及内容估算总投资(万元)费率%估算设计费(元)层数建筑面积(M2)方案初步设计施工图说明第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同设计收费估算为元人民币。
设计费支付进度详见下表。
付费次序占总设计费%付费额(元)付费时间(由交付设计文件所决定)第一次付费本合同签定后三日内第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。
实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后,定金抵作设计费。
第六条双方责任6.1发包人责任:6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定设计文件的时间。
甲方:乙方:____年____月____日2024年电力建设工程设计分包协议书范文(二)甲方(发包人):_____乙方(承包人):_____鉴于发包人拟委托承包人承担电力建设工程设计(以下简称“工程”)的施工任务,且承包人同意接受该委托。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:201108电力建设工程设计合同工程名称:10KV供电线路工程发包方:吉林省三和矿业有限公司设计方:吉林省东能电力工程有限公司合同签订地点:长春市合同签订时间:2011年 7月 11 日目录1、工程项目名称、规模、阶段、投资 (2)2、设计内容及范围 (2)3、设计工作要求 (2)4、设计依据、标准和资质 (3)5、资料提交及期限 (3)6、合同设计费及支付方式 (3)7、甲方权利义务 (4)8 乙方权利义务 (4)9、设计变更 (5)10、保密 (5)11.不可抗力 (5)12、违约责任 (6)13、合同变更、解除 (6)14、争议的解决 (7)15、健康、安全和环境保护 (7)16、合同效力及其他约定事项 (7)电力建设工程设计合同发包方(简称甲方):吉林省三和矿业有限公司住所:企业(法人)营业执照注册号:法定代表(负责)人:设计方(简称乙方):吉林省东能电力工程有限公司住所:长春市自由大路4755号鸿石国际大厦602室企业(法人)营业执照注册号:2225法定代表人:金鲜光根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等国家有关法律、法规之规定和批准的设计任务书,本着自愿、平等、诚实信用的原则,就完成合同建设项目的设计任务,协商一致,签订本合同。
1、工程项目名称、规模、阶段、投资1.1、工程项目名称: 10 kV 供电线路工程4.5公里1.2、工程建设地点:磐石市1.3、工程设计规模:新建 10 KV线路4.5公里,高压电缆敷设米,室内新建高压配电柜面及配套保护等1.4、工程设计阶段:方案设计及概算阶段、施工图阶段1.5、工程估算投资:暂定 100 万元。
2、设计内容及范围2.1设计范围:建设项目方案设计、设计概算、施工图设计等。
2.2设计内容:进行现场调查,依据相关规范、设计委托书及甲方相关要求进行设计计算、图纸绘制等;按照建设单位要求,参加设计方案、初步设计或施工图等评审会议;参加施工图交底、施工图会审等会议;参加竣工验收。
3、设计工作要求3.1时间与进度:按照甲方要求时间协助甲方完成方案设计及概算、施工图设计其他相关服务。
3.2 设计质量与深度:设计深度执行《建设工程设计文件编制深度规定》,充分考虑项目的功能性、安全性、经济性、可信性、可实施性、适应性及效能性。
4、设计依据、标准和资质4.1设计依据:4.1.1设计委托书或设计中标文件;4.1.2 甲方提交的基础资料;4.2 乙方采用的主要设计标准及规范:《66kV及以下架空线路设计规范》 GB50061-1997 ;4.3乙方资质等级:电力行业专业乙级。
5、资料提交及期限5.1甲方向乙方提供设计委托书等文件资料,并对其完整性、可靠性负责;5.2乙方按甲方要求时间向甲方交付项目建议书(电子文档)、装订成册的初步设计图纸(方案设计)和概算各6份,施工图纸8份等设计资料和文件,并对其真实性、准确性、完整性全面负责。
6、合同设计费及支付方式6.1合同设计费(含税):设计费取费基数以甲方工程造价管理部门审后概算中工程费用为准,暂定为 100 万元;设计费收费优惠价按工程造价的4%;合同设计费暂定为人民币(大写):肆万圆整(小写) 40000.00元,待概算审定后调整设计费。
6.2合同设计收费依据按以下 6.2.3 方式确定6.2.1设计招标中标价;6.2.2双方按国家《工程勘察设计收费标准》确定;6.2.3双方按〔发包方/设计方〕所在地工程设计市场调节价协商确定;6.3按照6.2.2条估算的设计费,在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。
工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
由其它方式确定的合同设计费不再调整;6.4支付方式按照下列第 6.4.1 款规定执行:6.4.1 分期支付:6.4.1.1合同生效之日起日内,甲方支付设计费定金(大写)壹万伍仟圆整;(小写) 15000.00元6.4.1.2其他剩余部分待乙方向甲方交付设计文件并通过审查后连同调整部分一次性支付;收款人:吉林省东能电力工程公司;开户行:吉林银行吉顺支行;账号: 0005841 。
7、甲方权利义务7.1要求乙方对不符合工程建设强制性标准、规范和约定要求的设计文件限期整改;7.2参加本合同设计项目各设计阶段的评审、验证和确认,要求乙方按照各设计阶段评审结论对已完成的设计进行完善补充,最终设计完成后,根据设计审查结论要求乙方进行必要的补充、修改,直至通过审查;7.3要求乙方更换不称职的施工现场工作人员;7.4不得要求乙方违反国家法律、法规和有关工程设计规范、标准进行设计;7.5及时办理各设计阶段的设计文件审批工作;7.6不得擅自修改乙方编制的设计文件;确需委托第三方修改设计文件的,应征得乙方书面同意;7.7为乙方派驻施工现场的工作人员提供必要的工作条件和安全环境。
8 乙方权利义务8.1按国家规定和约定的设计标准、规范、规程、定额进行工程设计,严格审核设计文件,并按约定的进度、质量交付设计文件;8.2不得超越设计资质证书规定的等级和业务范围承接业务;8.3 根据甲方要求委派现场设计代表进行设计交底,配合施工,解决施工过程中有关设计问题;8.4委派相关专业的设计人员参加工程设计各个阶段的审查、协调会议以及工程验收工作,并及时完善和优化设计方案;8.5按照设计内容和深度进行设计,不得随意更改设计内容和另立项目重复收费。
不得将重新描晒或只改换图标的设计按新项目收费;8.6对甲方、施工单位、监理单位提出的工程设计文件中存在的问题,应及时提出处理意见或解决方案;8.7除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线外,乙方在设计文件中不得指定生产厂、供应商;8.8工程设计应保证工程的安全性能,满足施工安全操作和防护的需要,采用有利于环境保护、提高能效的设计方案;8.9未经甲方书面同意,不得擅自将合同项下的设计业务转委托。
9、设计变更9.1甲方因下列原因可以进行设计变更,甲方根据需要进行设计变更,或者所提交资料作较大修改,设计人应及时修改设计、出图和办理相关手续。
因变更造成乙方设计文件交付日期延误的,交付期相应顺延,需返工修改设计的,甲方应按乙方实际工作量支付返工费;9.1.1超出设计任务书范围变更设计项目、规模、标准、条件;9.1.2提交的基础资料错误或作较大修改;9.1.3在设计任务书范围内要求乙方优化设计方案;9.2乙方因下列原因可以进行设计变更。
因变更增加的设计费用由乙方承担。
由此给甲方、施工单位、监理单位、供应商造成的工期延误、停工、设备材料、退货等损失由乙方承担;9.2.1设计质量不符合技术标准、规范和约定要求的;9.2.2设计遗漏、错误、设计深度不够;9.3因一方原因造成设计变更的,变更方应提出设计变更书面申请,甲方对设计变更申请及理由进行审查批准。
10、保密10.1在合同履行期间,乙方所获得的一切原始资料、信息及相关工作成果属甲方所有,乙方负有保密义务。
未经甲方书面同意,乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露;10.2对乙方所有的技术成果权,甲方负有保密义务。
未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用。
不得擅自向第三方扩散、转让。
11.不可抗力11.1不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工等社会事件;11.2由于不可抗力致使双方或任何一方不能履行合同义务的,应采取有效措施避免并减少损失,将损失降低到最低程度。
不可抗力发生后 72 小时内,应以书面形式通知对方,并在 10 日内向对方提供发生不可抗力的有效证明文件;11.3因不可抗力致使合同未按期履行或无法履行,造成的损失由双方各自承担。
一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的,应就扩大的损失负赔偿责任。
12、违约责任12.1甲方未按期提供有关基础资料,致使乙方无法进行设计的,设计文件交付日期相应顺延;12.2甲方无正当理由逾期支付设计费,每逾期一日,按银行同期贷款利率向乙方支付违约金;12.3乙方未按期交付设计文件及有关资料的,每逾期一日,乙方应向甲方支付设计费5‰的违约金(甲方可在设计费中扣除);12.4乙方交付的设计文件不符合约定质量和规范要求的,乙方应向甲方支付设计费2% 的违约金(甲方可在设计费中扣除);12.5由于设计遗漏、错误等原因使工程出现质量问题,给甲方或第三人造成损失的,由乙方承担责任。
乙方除免收受损失部分的设计费外,应赔偿甲方或第三方因此遭受的损失;12.6乙方未履行合同其他义务或履行义务不符合约定的,应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
13、合同变更、解除13.1合同经双方协商一致,可以变更或解除。
变更或解除协议应采用书面形式;13.2出现下列情形之一的,一方可以解除合同,但应向对方发出书面解除通知。
合同的解除不影响各方解除合同前依法享有的权利和承担的义务:13.2.1给甲方造成损失拒不赔偿的;13.2.2对甲方提出的合理要求拒不履行的;13.2.3擅自将合同项下的设计业务转委托;13.2.4甲方拒不支付设计费超过 50 %的。
经书面催告后15 日仍未支付的。
14、争议的解决合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。
协商不成的,按照以下第 14.2 方式解决14.1提交仲裁委员会进行仲裁;14.2向发包方所在地人民法院提起诉讼;14.3因关联交易合同发生争议,由双方协商解决。
15、健康、安全和环境保护15.1双方有关健康、安全及环境保护的权利、义务,依照上级有关HSE规定执行。
16、合同效力及其他约定事项16.1合同经双方法定代表人(负责人)或委托代理人签字,并加盖单位印章之日起生效;16.2合同履行期:自合同签订之日起至工程竣工之日止;16.3合同未尽事宜,双方另行签订书面补充协议。
补充协议与本合同内容不一致的,以补充协议为准;16.4本合同一式 6 份,甲方执 4 份,乙方执 2 份,具有同等法律效力;16.5组成本合同的文件及优先解释顺序如下:16.5.1合同条款;16.5.2中标书;16.5.3 设计委托书、批准的初步设计文件、施工设计文件、数据、图表;16.5.4双方往来传真、邮件、会议纪要。
甲方(盖章):乙方(盖章) :吉林省三和矿业有限公司吉林省东能电力工程有限公司法定代表人(负责人)法定代表人(负责人)或委托代理人:或委托代理人:联系人: 联系人:电话/传真: 电话/传真:2011年月日 2011年月日。