建设工程施工合同(生成修改版)

合集下载

工程施工 修改合同

工程施工 修改合同

工程施工修改合同甲方:______有限公司乙方:______建筑工程有限公司根据双方甲乙双方的协商,就____工程施工合同内容进行如下修改:一、工程名称和内容1. 原合同中工程名称为“___工程”,现更改为“___工程”,工程内容不变。

二、工程价格及支付方式1. 原合同中工程价格为___万元,现更改为___万元,支付方式不变。

2. 工程款支付比例及节点调整如下:预付款:双方约定预付___万元;进度款:根据工程进度,甲方每月支付工程款项的___%,乙方应提供相应的工程进度汇报;尾款:工程竣工验收合格后七个工作日内支付。

三、工程周期和竣工日期1. 工程周期由___天调整为___天,竣工日期相应延长。

2. 延期履行责任:如乙方在工程进度延期,每迟延一天,应向甲方支付违约金___元,违约金总额不得超过合同总价的___%。

四、施工进度和质量标准1. 工程进度要求:乙方应按照原合同约定的工程进度计划进行施工,并及时向甲方提供工程进度报告。

2. 工程质量标准:乙方应按照国家有关规定和标准进行工程施工,严格控制工程质量,确保施工过程中不出现质量问题。

五、变更设计及材料1. 变更设计:如遇工程变更需求,应经甲方书面同意后方可进行变更设计,乙方应承担变更设计所增加的费用。

2. 材料采购:乙方应按照原合同约定的材料品牌和规格进行采购,如需更换材料,应向甲方提出申请并经甲方同意。

六、安全和保险责任1. 安全责任:乙方应切实履行施工安全管理责任,确保工程施工过程中安全生产,遵守相关法律法规。

2. 保险责任:双方应按照合同约定提前购买工程施工保险,确保工程期间财产安全。

七、解决争议和违约责任1. 如双方发生争议,应协商解决;协商不成的,可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。

2. 违约责任:如一方违反合同约定,应给对方造成的损失进行赔偿,并承担相应的法律责任。

八、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格完毕之日止。

建设工程合同修改范本

建设工程合同修改范本

建设工程合同修改范本甲方(以下简称“发包人”):乙方(以下简称“承包人”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行建设工程施工事项,经充分协商,达成一致,签订本合同。

一、工程名称:二、工程地点:三、工程内容及规模:四、合同工期:本合同工程开工日期为____年__月__日,竣工日期为____年__月__日,工期共计__天。

承包人应保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

五、工程质量标准:本合同工程的质量等级为____级优良工程。

承包人应加强质量管理,认真履行本合同规定的各项措施,保证达到这一标准。

六、合同价款:1. 本合同总价款为人民币(大写):____元整(小写):____元。

2. 实施过程中,如因设计变更、工程量增减、材料价格变动等客观原因导致合同价款发生变动,甲乙双方应按实际情况协商调整合同价款。

3. 承包人应按照合同约定的时间和方式向发包人提交工程进度款申请,发包人应在合同约定的时间内审批并支付进度款。

七、合同的组成文件:1. 本合同协议书;2. 中标通知书;3. 投标书及其附件;4. 合同条款;5. 标准、规范及有关技术文件;6. 图纸;7. 工程量清单;8. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

上述文件一经签订,即构成本合同的组成部分,具有同等法律效力。

八、词语含义:本合同中使用的词语应具有相同的含义,如有歧义,双方应协商解释。

九、违约责任:1. 发包人未按合同约定支付价款、进度款,应支付违约金,违约金计算方式为:违约金=逾期支付金额×逾期支付天数×日利率。

2. 承包人未按合同约定完成工程,应支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价款×违约比例。

十、争议解决:本合同履行过程中发生的争议,甲乙双方应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

建设工程施工合同(住建部示范文本修订版)

建设工程施工合同(住建部示范文本修订版)

(GF—2017—0201)建设工程施工合同住房城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)

河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)

河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)合同编号:【填写合同编号】合同甲方:【填写甲方名称】地质:【填写甲方地质】【填写甲方】合同乙方:【填写乙方名称】地质:【填写乙方地质】【填写乙方】鉴于甲乙双方就工程施工事宜达成以下协议,经协商一致,签订本建设工程施工合同,以便相互遵守:第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确双方在建设工程施工中的权利和义务,确保工程进度、质量和安全,依法维护双方的合法权益。

第二条合同范围1\本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程施工项目。

2\建设工程的具体内容、规模、位置等详细信息见附件一《建设工程概况》。

第三条合同期限1\本合同自【填写合同生效日期】起生效,至工程竣工、验收合格并办理竣工备案手续之日止。

2\如遇不可抗力因素,影响施工进程的,本合同期限可顺延,延期时间不超过不可抗力事件持续期。

第二章工程价款与支付方式第四条工程价款1\工程价款总额为【填写工程价款总额】。

2\工程价款分期支付,具体支付方式及支付比例详见附件二《工程价款支付计划表》。

第五条预付款1\为确保乙方正常施工,甲方应于【填写预付款时间】前向乙方支付工程价款的【填写预付款比例】作为预付款。

2\乙方应提供相应的担保措施,确保预付款的安全使用和返还。

第六条进度款1\甲方按照工程进度支付相应的进度款。

2\乙方应按照合同约定的工程进度,提交甲方工程质量验收报告,并提供施工进度证明等相关材料。

第七条完工款1\乙方完成工程后,甲方应在【填写竣工验收合格日期】前支付相应的完工款。

2\完工款的支付前提是乙方完成工程视频核查、工程竣工报告和竣工验收报告等相关手续和文件。

第三章工程质量与验收第八条工程质量要求1\工程质量应符合国家相关标准和规定,并达到本合同约定的工程质量要求。

2\如乙方在施工过程中发现工程质量问题,应及时通知甲方,并采取相应措施解决。

第九条竣工验收1\乙方完成工程后,甲方应组织竣工验收。

施工合同最新电子版可下载(5篇)

施工合同最新电子版可下载(5篇)

施工合同最新电子版可下载(5篇)在人们愈发重视契约的社会中,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。

下面小编为大家带来施工合同最新电子版可下载,希望大家喜欢!施工合同最新电子版可下载1甲方:身份证号码:乙方:身份证号码:乙方为甲方在负责水电暖安装。

甲乙双方按照平等、自愿的原则,经甲、乙双方认真协商,就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款:第一条:劳务(包工)施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图,乙方应严格按图组织施工。

2、乙方要确保工程合格,经过监理单位一次性验收合格。

3、甲方供应材料,按时抵达现场后,由乙方负责保管第二条:承包劳务(包工)方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围,乙方承包施工安装人工费,负责施工质量、施工安全。

安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金),实际施工面积平方米,总工程款元。

2、付款方式:甲方按工程进度分次付款,主体工程分次付款,当乙方施工楼平面时,甲方应立即支付乙方总包工费%,当乙方施工到楼时,甲方应立即支付乙方总包工费 %,当乙方施工到楼时,甲方应立即支付乙方总包工费 %。

二次排管分次付款,当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%,当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%,水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%,余款%作为质保金,如在质保期内出现施工问题,乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。

质保期六个月到期后,如乙方未违约,甲方应该立即付清全部余款。

第三条:工程质量安全1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。

2、在施工过程中,乙方应服从甲方的管理,安全文明施工,注意人身安全第四条:甲、乙双方责任(一)甲方责任:1、甲方协调各方正常关系,负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。

2、甲方提供良好的施工环境,如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调,甲方应积极组织协调。

(完整版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)范本

(完整版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)范本

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

(完整版)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201

(完整版)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201

建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。

2.工程地点:。

3.工程立项批准文号:。

4.资金来源:。

5.工程内容:。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:。

二、合同工期计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。

2.合同价格形式:。

五、项目经理承包人项目经理:。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

(完整word版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

(完整word版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局1第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。

2.工程地点:。

3.工程立项批准文号:。

4.资金来源:。

5.工程内容:。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:。

二、合同工期计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。

2.合同价格形式:。

五、项目经理承包人项目经理:。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设工程施工合同---------------------------------------- 1第一部分协议书 ------------------------------------------------------------------ 2第二部分通用条款 --------------------------------------------------------------- 5第三部分专用条款 --------------------------------------------------------------- 5附件1:承包人承揽工程项目一览表------------------------------------------------------ 12附件2:发包人供应材料设备一览表------------------------------------------------------ 13附件3:房屋建筑工程质量保修书--------------------------------------------------------- 14建设工程施工合同第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期:年月日竣工日期:年月日合同工期总日历天数天。

四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写):(人民币)¥:元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同协议书及补充协议2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定后生效。

发包人:承包人:住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:第二部分:通用条款本合同适用国家规范合同文本GF-1999-0212《建筑工程施工合同》中的通用条款部分第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:_____________________________________________________________________________3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外,还使用________________语言文字。

3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:_____________________________________________________________________________3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称:__________________________________________________ 发包人提供标准、规范的时间:_____________________________________________国内没有相应标准、规范时的约定:_____________________________________________________________________________4、图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:_________________________________________________________________________发包人对图纸的保密要求:_________________________________________________________________________ 使用国外图纸的要求及费用承担: __________________________________________二、双方一般权利和义务5、工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名:__________________________ 职务: ______________________________发包人委托的职权:_________________________________________________________________________需要取得发包人批准才能行使的职权:_________________________________________________________________________ 5.3 发包人派驻的工程师姓名:__________________________ 职务: __________________________职权:_________________________________________________________________________5.6 不实行监理的,工程师的职权:__________________________________________7、项目经理姓名:________________________ 职务: ________________________________8、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:_____________________________________________________________________________(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:_________________________________________________________________________(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:_____________________________________________________________________________(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间:_________________________________________________________________________(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:_________________________________________________________________________(6) 水准点与座标控制点交验要求:_________________________________________________________________________(7) 图纸会审和设计交底时间:_________________________________________________________________________(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________(9) 双方约定发包人应做的其他工作:_________________________________________________________________________8.2 发包人委托承包人办理的工作:_________________________________________________________________________9、承包人工作9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作:_________________________________________________________________________(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:_________________________________________________________________________(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间:_________________________________________________________________________(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:_________________________________________________________________________(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续:_________________________________________________________________________(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:_________________________________________________________________________(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:_________________________________________________________________________(8) 施工场地清洁卫生的要求:_________________________________________________________________________(9) 双方约定承包人应做的其他工作:_________________________________________________________________________三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:_________________________________________________________________________工程师确认的时间:_______________________________________________________10.2 群体工程中有关进度计划的要求:_________________________________________________________________________13、工期延误3.1 双方约定工期顺延的其他情况:_____________________________________________________________________________四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位:_________________________________________________________________________19、工程试车19.5 试车费用的承担:_____________________________________________________五、安全施工六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2 本合同价款采用 __________________________________________ 方式确定。

相关文档
最新文档