催告通知书(催交房通知书)(标准版)
新版催告通知书(催交房通知书)
（此文档为word格式，可根据实际情况，编辑修改）
催告履行合同通知书
XXXXX置业有限公司：
本人与贵公司于XXX年XXX月订立商品房买卖合同。
本人所购商品房为贵公司开发的XXXX小区XXX号楼XX单元XX室，合同面积XXXX平方米，合同房价款XXX元（XXX元整），本人向贵公司支付首期房款XXXX元（XXX元整），剩余部分房款进行银行抵押且正常按揭。
本人也已向国家缴纳房产契税XXX元，房屋维修专项基金XX元。
合同约定贵公司应于XX年XXX月XXX日前向本人履行经过验收合格的商品房交付手续。
但你公司至今未向我依据合同约定进行交付。
本来我购置你处房产，是为了孙女今年就读尉氏县明德学校，尽管已经超过90天，但你公司至今仍未通过国家相关验收，不符合交房条件，因而也没有交房。
导致本人利益遭受很大损失，因你公司未能按时交房、致使本人不得已放弃孩子在明德学校读书的机会，你公司必须为此遭受道义上的谴责与经济上的补偿。
为此，本人特致函你公司在接到本函告十五日内向本人进行交付，并责令你公司依照合同约定，向本人支付每日占房价款万分之一的违约金。
如不履行合同约定，本人将依照合同第九条第二项之规定解除与你公司的商品房买卖合同，并要求退还我全部房款。
如不遵守合同约定本人有向人民法院提起诉讼、请求司法保护的权利。
本人同时保
留向新闻媒体求助呼吁的权利，到时你公司声誉受影响，全乃咎由自取。
特此函告！
XXXX业主：XXX
XX年XX月XX日。
催告通知书(催交房通知书)范本
催告通知书(催交房通知书)范本尊敬的业主：您好！根据我们过去的协议，您应在指定日期前交付已购买的房屋。
然而，我们注意到您尚未按时履行您的义务。
因此，我们通过本通知书向您表示，您必须立即履行您的义务并催交房屋。
根据我们之前的合同和协议，您同意在合同规定的日期前完成房屋交付。
遗憾的是，您的行动并未与我们的约定相符。
经过与我们的律师团队的商讨，我们决定以这封通知书的形式提醒您，您有义务立即履行交付房屋的责任。
我们需要您立即将房屋按照合同规定的条件进行移交。
请确保房屋在您交付之前进行了适当的清理和维护。
房屋应处于良好的状态，符合合同规定的标准，并恢复到交付之前同样的状态。
请注意，在您未能按时交付房屋的情况下，您可能会面临一些严重的后果。
按照我们的合同和相关法律法规，我们保留追究您责任的权利。
如果您继续延误交付房屋，我们可能会采取法律行动，以维护我们的合法权益。
在您收到此通知后，我们要求您立即与我们联系，以安排房屋的移交。
我们希望能够在两个工作日内解决此事，以避免不必要的纠纷和法律纠纷。
我们提醒您，逾期将产生滞纳金和其他相关费用。
请明白，我们出于合法权益的考虑，向您发出此催告通知书。
我们希望您尽快履行您的义务，并遵守我们之前达成的协议。
我们相信您会理解我们的立场，并采取积极的行动。
再次强调，您有责任立即催交房屋，并确保房屋符合合同规定的条件。
我们期待您尽快采取行动。
如果您有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与我们联系。
谢谢您的合作！此致敬礼！[你的名字][公司名称][日期]。
催交房款通知书
催交房款通知书【篇一：催缴通知书】夏家冬：您于2016年3月6日购买我公司开发的悦圣湾.梓园85#楼号1单元301室住宅一套，于2016年6月3日签订《商品房买卖合同》，约定付款方式为公积金贷款、贷款额度为45万元； 2016年7月14日，完成已备案的《商品房买卖合同》及《预告登记证》的领取。
根据《商品房买卖合同》第四条第3款约定，您应于2016年8月29日前将公积金贷款入帐。
截止2016年9月19日，尚有房款15万元未付。
今我公司正式通知您：请于2016年9月24日前付清以上欠款，如逾期未付，我公司将按照《商品房买卖合同》第六条约定处理。
特此通知通辽希望（集团）房地产开发有限公司2016年9月19日催缴通知书郭明丽：您于2016年4月22日购买我公司开发的悦圣湾.梓园93#楼号2单元702室住宅一套，于2016年6月3日签订《商品房买卖合同》，约定付款方式为公积金贷款、贷款额度为35万元；您于2016年6月27日领取已备案的《商品房买卖合同》、《预告登记证》。
根据《商品房买卖合同》第四条第3款约定，您应于2016年8月11日前将公积金贷款入帐。
截止2016年9月19日，尚有房款9万元未付。
今我公司正式通知您：请于2016年9月24日前付清以上欠款，如逾期未付，我公司将按照《商品房买卖合同》第六条约定处理。
特此通知通辽希望（集团）房地产开发有限公司2016年9月19日催缴通知书师晓成：您于2016年3月6日购买我公司开发的悦圣湾.梓园78#楼号1单元602室住宅一套，房款总额994260.96元，约定付款方式为按揭贷款。
截止2016年9月19日，该房屋尚有15万元房款未付。
今我公司正式通知您：请于2016年9月24日前付清以上欠款，如逾期未付，我公司将按照《商品房买卖合同》第六条约定处理。
特此通知通辽希望（集团）房地产开发有限公司2016年9月19日催缴通知书关东勋：您于2016年3月20日购买我公司开发的悦圣湾.梓园70#楼号2单元702室住宅一套，房款总额710637.31元，约定付款方式为按揭贷款。
催告通知书催交房通知书
催告通知书催交房通知书
尊敬的客户，
我们知道您已经购买了一套房屋，并且在过去的几个月中，我们已经向您发出了多封通知书，要求您按时交付房屋。
然而，在我们的系统中，我们还没有发现您已经交付房屋。
为确保我们能按计划进行房屋交付，我们希望能在本周内从您那里收到房屋。
在本通知书中，我们希望强调以下几点：
1. 房屋交付时间
请注意，您需要按照约定的房屋交付日期交付房屋。
如果您需要更多的时间来完成交付，我们需要在您与我们的开发团队协商后进行安排。
如果您还没有与我们的团队联系，请联系我们的客
户服务代表，以确定您的安排是否可以安排到我
们的工作时间表中。
2. 处理滞纳费用
在我们未收到您的房屋前，您将需要支付滞纳
费用。
这在我们之前的通知中已经强调了。
如果
您不想支付额外的费用，请务必在此通知书发出
的截止日期前尽快交付房屋。
3. 法律责任
如果我们未能在规定的交房日期收到您的房屋，您将需要承担法律责任，包括支付额外的滞纳费用、合同违约罚款以及其他法律后果。
希望您明白我们的团队非常重视时间，同时也
重视与客户之间的合同约定。
如果您有任何问题
或需要帮助，请与我们联系。
很快我们会与您取
得联系，以确保您能按时完成交屋。
谢谢。
此致
敬礼[SIGNATURE]
日期：[DATETIME]。
催告交房通知函
催告交房通知函尊敬的业主：您好！感谢您对我们公司的信任与支持，购置本公司的房产。
我们深知房屋交付对您的重要性，一直以来我们都以严谨的态度对待每一位业主，力求为您提供最优质的服务。
在此，就近期房屋交付事宜向您发出以下通知：一、交房时间及地点根据双方签订的《商品房买卖合同》约定，本公司应于____年__月__日前将房屋交付给您。
现将交房时间定为____年__月__日，上午9:00至下午17:00，地点为：____（具体地址）。
请您务必携带以下证件及材料按时参加交房手续：1. 身份证原件及复印件；2. 户口本原件及复印件；3. 婚姻状况证明（如有）；4. 《商品房买卖合同》；5. 付款凭证及收据。
二、房屋交付验收在交房过程中，请您认真查验房屋的质量及配套设施，包括但不限于以下方面：1. 房屋主体结构是否完好；2. 室内墙面、地面、顶棚是否平整；3. 门窗是否完好，开关是否顺畅；4. 水电气等配套设施是否正常；5. 预留孔洞及插座位置是否符合约定；6. 其他需要注意的细节。
如有任何问题，请及时向现场工作人员反映，我们将竭诚为您解决。
三、相关费用结算在交房时，请您根据以下标准结算相关费用：1. 房屋总价款：根据《商品房买卖合同》约定，您需支付房屋总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
2. 保修金：根据相关规定，您需缴纳保修金人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
保修金将在房屋保修期满后无息退还。
3. 其他费用：如有其他费用，请根据现场工作人员的指引进行支付。
四、温馨提示1. 请您务必按时参加交房，如有特殊情况无法按时到场，请提前与本公司联系；2. 交房手续完成后，请您妥善保管好相关证件及材料；3. 为了保障您的合法权益，请在办理交房手续前仔细阅读《商品房买卖合同》及相关文件；4. 如有疑问，请随时拨打客服热线：____，我们将竭诚为您解答。
再次感谢您对我们公司的信任与支持。
催缴房款通知书
催缴房款通知书篇一：房地产催款通知书公函敬的***先生：您好！您于***年**月**日购买“*****”小区住房*****合同备案号为：***********，合同约定总房款为人民币************元整。
合同第六条明确约定：买受人选择银行按揭付款方式，于签署《商品房买卖合同》当日向出卖人支付购房款人民币*****元整；于***年*月**日前向出卖人支付购房款人民币*****元整；贷款金额人民币*******元整，买受人应于本合同签订之次日起***日内将按揭款放到出卖人账户。
合作，避免造成一些不必要的影响, 请慎重考虑，务必如期办理房屋相关手续，谢谢!特此函告!****房地产开发有限公司***年*月**日篇二：房地产催款通知、短信、告知1通知编号催款通知敬的（先生/女士）：您好！您购买位于郓城县唐庙乡永昌置业时代广场的物业，按合同约定，应及时补交房款。
目前您已交房款元，剩余房款，请务必在接到本通知起10天内（2012年月日前）补交房款元，达到应缴房款总额的%，剩余房款元，预计在2012年月日左右正式通知交房时结清，请提前准备。
逾期未交款，又未前来永昌置业时代广场售楼中心，与开发商达成书面解决协议的，将视为您合同违约，我方将依照合同约定，单方面解除合约,有权将您所购房源转售他人，并按合同约定，从您已交房款中，追罚违约金元。
郓城永昌置业有限公司月日*********************************************************** 通知编号通知回执尊敬的（先生/女士）：您好！催款通知我公司已经正式向您送达，请务必按通知时间及时交付房款。
客户签名：月日厅内黑板，打印宣传资料：知尊敬的客户：您好！凡在永昌豪庭时代广场购房，并已签署过《购房合同》（或购房确认书）的客户，请务必在2012年5月1日前），按合同约定补交所购房款的70%。
逾期未交款，将视为您合同违约，我方将依照合同约定，有权将您所购房源转售他人，并有权按合约追罚违约金元。
物业催收房通知书范文
个人催交房通知书格式商品房交付催收通知单XXX先生（女士）：您购买的XX楼盘XX栋XX房，我方已在XX年XX月XX日通知您前来收楼，并缴付各项收楼费用。
目前，我方通知的收楼时间已逾期30天，由于您尚未来办理收楼手续，导致我方的物业交接工作和物业管理工作无法正常开展，造成我方工作受阻和经济受损。
在此，我方向您发出最后的催收通知单，请您于收到催收通知单后10天之内来办理交楼手续，否则，我方将依照《合同法》、《物业法》及《物业管理条例》的规定，采取一切必要措施来维护自身利益。
祝您入住愉快！XXX房地产公司售楼部（或XXX物业管理公司）年月日房产人阿斌为你解答。
物业费催缴通知单怎么写尚未交费的业主：您好！在广大业主的大力支持与配合下，2008年度物业管理费收缴工作已接近尾声，但至今仍有少数业主由于某种原因未能按时交费。
物业费是小区治安秩序环境绿化及卫生，房屋公共设施配套管理的根本保证，如果物业费不能按时缴纳，将会对物业管理和服务造成致命的影响。
同时，严重侵犯了已交费业主的切身利益，为此我们再一次郑重提示，从12月31日起我们将按有关规定按日3‰收取滞纳金逾期未交费的业主，将按照《物业管理条例》第六章第六十七条规定依法进行追缴，请未交费业主尽快抽时间到物业公司交费。
谁有催缴通知书的样本啊催交管理费最后通知致xx苑第座单元：继本处发出催交管理费通知书给贵户后，本处至今仍未收到贵单元到2000年1月止所积欠的管理费及有关费用，合计人民币元，滞纳金合计人民币元。
特此通知贵户，敬请于本通知书发出日期七天内清缴上述全部款项，否则本处将根据有关规定执行停止供水、电、煤气等设施，同时向贵户追讨所有逾期利息、滞纳金及因此而引起的一切手续费用。
滞纳金的计算方法如下：当月应收管理费到该月三十日止，仍未缴纳的业户，按每日递增0。
1%元扣罚滞纳金。
倘若贵户在收到本通知书时已清缴上述全部费用，则请不用理会本通知书。
贵户可以以下方式之一缴付有关费用：1、在办公时间（周一到周五上午9:30-下午5:00，中午12:30-2:30分休息）带现金到本处财务部缴付。
催交房通知书（通用7篇）
催交房通知书催交房通知书（通用7篇）在平凡的学习、工作、生活中，很多地方都会使用到通知，通知的功能多，种类多，写法彼此有较大的区别。
你知道通知书怎样才能写的好吗？以下是小编为大家收集的催交房通知书（通用7篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
催交房通知书篇1尉氏县xx置业有限公司：本人与贵公司于20xx年8月订立商品房买卖合同。
本人所购商品房为贵公司开发的翡翠城小区10号楼1单元1101室，合同面积129.79平方米，合同房价款430000元（肆拾叁万元整），本人向贵公司支付首期房款130000元（拾叁万元整），剩余部分房款进行银行抵押且正常按揭。
本人也已向国家缴纳房产契税8600元，房屋维修专项基金5190元。
合同约定贵公司应于20xx年12月31日前向本人履行经过验收合格的商品房交付手续。
但你公司至今未向我依据合同约定进行交付。
本来我购置你处房产，是为了孙女今年就读尉氏县明德学校，尽管已经超过90天，但你公司至今仍未通过国家相关验收，不符合交房条件，因而也没有交房。
导致本人利益遭受很大损失，因你公司未能按时交房、致使本人不得已放弃孩子在明德学校读书的机会，你公司必须为此遭受道义上的谴责与经济上的补偿。
为此，本人特致函你公司在接到本函告十五日内向本人进行交付，并责令你公司依照合同约定，向本人支付每日占房价款万分之一的`违约金。
如不履行合同约定，本人将依照合同第九条第二项之规定解除与你公司的商品房买卖合同，并要求退还我全部房款。
如不遵守合同约定本人有向人民法院提起诉讼、请求司法保护的权利。
本人同时保留向新闻媒体求助呼吁的权利，到时你公司声誉受影响，全乃咎由自取。
特此函告！翡翠城小区10号楼1单元1101室业主：张xx20xx年xx月xx日催交房通知书篇2xxx公司：按照我单位与贵公司签订的《房屋租赁合同》（合同编号：_________）中第四条第二项相关规定，贵公司20xx年9月应缴付20xx 年10月1日至20xx年3月31日半年的租金248346元，我单位自20xx年9月起多次向贵单位致电催缴房租，至今未缴纳。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
催告履行合同通知书
XXXXX置业有限公司：
本人与贵公司于XXX年XXX月订立商品房买卖合同。
本人所购商品房为贵公司开发的XXXX小区XXX号楼XX单元XX室，合同面积XXXX平方米，合同房价款XXX元（XXX元整），本人向贵公司支付首期房款XXXX元（XXX元整），剩余部分房款进行银行抵押且正常按揭。
本人也已向国家缴纳房产契税XXX元，房屋维修专项基金XX元。
合同约定贵公司应于XX年XXX月XXX日前向本人履行经过验收合格的商品房交付手续。
但你公司至今未向我依据合同约定进行交付。
本来我购置你处房产，是为了孙女今年就读尉氏县明德学校，尽管已经超过90天，但你公司至今仍未通过国家相关验收，不符合交房条件，因而也没有交房。
导致本人利益遭受很大损失，因你公司未能按时交房、致使本人不得已放弃孩子在明德学校读书的机会，你公司必须为此遭受道义上的谴责与经济上的补偿。
为此，本人特致函你公司在接到本函告十五日内向本人进行交付，并责令你公司依照合同约定，向本人支付每日占房价款万分之一的违约金。
如不履行合同约定，本人将依照合同第九条第二项之规定解除与你公司的商品房买卖合同，并要求退还我全部房款。
如不遵守合同约定本人有向人民法院提起诉讼、请求司法保护的权利。
本人同时保留向新闻媒体求助呼吁的权利，到时你公司声誉受影响，全乃咎由自取。
特此函告！
XXXX业主：XXX
XX年XX月XX日。