安装设计合同样本(合同示范文本)
建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)
建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）1. 合同背景该合同是由建设项目的业主和设计单位就房屋建筑工程进行的设计合作，并明确了双方在设计阶段的权益和责任。
2. 合同目的本合同的目的是明确双方的权利和义务，确保设计单位按照业主的要求和国家相关法律法规进行设计，并按时提供合格的设计文件。
3. 术语定义业主：指建设项目的权利人或其授权的代理人。
设计单位：指与业主签订设计合同，负责进行房屋建筑工程设计的单位。
合同变更：指合同签订之后，双方根据实际情况对合同内容进行修改的行为。
4. 设计要求设计单位应根据国家相关法律法规、行业标准和业主提供的技术要求，合理设计房屋建筑工程，确保设计文件的合格性。
5. 设计内容5.1 方案设计设计单位应根据业主的要求，提供方案设计文件，并与业主进行充分沟通和协商，确保方案设计符合业主的需求和预期。
5.2 施工图设计设计单位应在方案设计阶段结束后，根据业主的审查意见进行修改和完善，并最终提供施工图设计文件。
施工图设计应满足国家相关法律法规和行业标准的要求，确保施工过程的顺利进行。
5.3 设计变更如果发生设计变更，设计单位应及时与业主进行沟通并协商，形成书面变更协议。
变更后的设计文件应及时提交给业主，确保双方对变更内容的认可。
6. 质量保证设计单位保证所提供的设计文件符合国家相关法律法规和行业标准的要求，且具备实用性和可行性。
设计单位应对其设计质量承担相应的责任，并在设计合同期内提供免费的后续设计咨询服务。
7. 合同价款及支付方式7.1 合同价款合同价款为人民币（具体金额）元。
7.2 支付条件设计文件初稿完成后，业主支付合同价款的50%。
设计文件全部完成并通过业主的验收后，业主支付合同价款的40%。
设计文件最终审查通过后，业主支付合同价款的10%。
8. 合同履行本合同的履行地为（具体地点）。
9. 合同争议解决双方因履行本合同而发生的争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
简单安装合同样本(通用8篇)
简单安装合同样本〔通用8篇〕简单安装合同样本1甲方：_______________________(以下简称________________)乙方：_______________________一、工程名称：__________________________________________二、工程地点：__________________________________________三、承包形式：包工包料四、工程内容__________________________________________________ ______五、工程造价本工程合同预算价为_________元。
双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进展开工时再付工程预付款_________元。
待工程开工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任1．在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进展会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一根据。
2．在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进展会审，会审后的工程施工图预算书作为工程开工结算唯一的根据。
3．乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监视及隐蔽工程验收。
4．乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5．施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方一致同意于工程委托合同签订甲方土建立验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、平安质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva 及以上为壹仟元，1000kva及以上为___________________(大写)元。
变压器油化试验费每台_____________________(大写)元。
安装施工合同经典版(4篇)
安装施工合同经典版建设单位：（甲方）施工单位：（乙方）根据《中华人民共和国合同法》有关规章，按照乙方向甲方提供工程施工安装相关资质证明，甲方同意将生活污水管网改造项目工程承包给乙方，甲乙双方本着平等互利、互信的原则，签订本工程设备安装施工合同书。
﹙项目内容见附表﹚一、工程施工安装期限本工程自____年____月____日至____年____月____日完工期限，若有特殊因素，工期顺延。
二、施工依据及验收办法1、甲方提供工程图纸和相关辅助资料。
2、施工质量要保证按照化工设备、工艺管道等辅助设备（包括消防）的安装、验收的规范规程执行。
施工中乙方所提供的辅助材料及施工人员有效资格证件须符合相关标准要求。
三、安全责任乙方在施工过程中，严格按照相关安全规范操作，在施工过程中所发生的安全事故全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。
四、工程总价及付款方式工程总价：19万元工程开始安装人员、设备进场甲方支付工程款10万元。
工程安装结束时一次性付清。
五、竣工验收工程竣工后，乙方负责会同有关部门进行竣工验收，并提供检验、验收相关证件、合格证。
确保验收过关，提供含税建筑安装票。
六、其他甲方在开工前，应做好施工相应准备工作（路水、电通等）。
甲方提供适当的住宿条件（伙食自理）。
工程施工需电焊条、氧气、乙炔、砂轮切割等起吊设备一切均由乙方负责。
施工中甲方提出工程变更由甲方签字发变更通知书，确因变更造成额外工程开支，由双发协商解决，如减少工程量费用不减。
八、乙方在施工过程中损坏甲方的生产设备仪器，由乙方负责赔偿。
九、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字后生效。
甲方：_____ 签字盖章：_____ ____年____月____日乙方：_____ 签字盖章：_____ ____年____月____日安装施工合同经典版（二）甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。
工装装修合同范本(16篇)
工装装修合同范本发包人：__________ 承包人：__________住所：__________ 住所：__________委托代理人：__________ 营业执照号：__________ 电话：__________ 委托代理人：____________________ 电话：__________依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：_________________________________________________.1.2工程内容及做法（家庭居室装饰装修工程施工项目预算表）。
1.3工程承包方式：双方商定采取下列第____种承包方式。
（1）承包人包工、包料；（2）承包人包工、部分包料（承包人提供装饰装修材料表），发包人提供部分材料（发包人提供装饰装修材料表）；（3）承包人包工、发包人包料（发包人提供装饰装修材料明细表）。
1.4工程期限____天，开工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.5合同价款：本合同工程造价为（大写）：____元，小写：____元（家庭居室装饰装修工程报价单）。
第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第____种方式提供：（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见家庭居室装饰装修工程设计图纸）；（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）____元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。
第四条发包人义务4.1开工前____天，为承包人入场施工创造条件。
建设工程设计合同示范文本(4篇)
建设工程设计合同示范文本工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料：第四条本合同的设计期限为天，自____年____月____日起计算，设计人应向发包人交付的设计资料及提交日期如下：第五条本合同设计收费估算为元人民币。
设计费支付进度详见下表。
说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.本合同开始履行后，定金抵作设计费。
3、本合同的设计费包含人防部分设计费。
4、设计人的设计工作满足付费节点条件后，应向发包人提供阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查，发包人在接到设计人的通知后___日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查，经发包人审查通过后的次日，发包人按本合同第五条约定支付相应的设计费。
如审查不通过，设计人应无条件进行修改，由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担。
5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目，若最终发包人未能竞得该项目用地土地使用权的，则本设计合同自行终止，包人只需向设计人支付其已完成工作量%的设计费。
如合同终止时，发包人已支付的设计费超过%的，设计人应将超过的部分返还发包人。
6、在设计人阶段性设计工作完成（方案设计阶段或施工图设计阶段），且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后，设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额，在设计费总额确定后的七日内，除预留现场服务阶段的设计费外（若有），发包人应将设计费余款支付给设计人。
护栏制作安装合同书样本
护栏制作安装合同书样本•相关推荐护栏制作安装合同书样本（通用6篇）随着法律观念的深入人心，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同是企业发展中一个非常重要的因素。
那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家整理的护栏制作安装合同书样本（通用6篇），希望能够帮助到大家。
护栏制作安装合同书样本1甲方：______________法人代表：______________乙方：______________法人代表：______________甲乙双方经友好协商，本着互利互惠的原则，依据《_____》以及相关国家法律、法规，就花池护栏工程制作安装达成如下协议：一、工程范围和工作内容1、工程名称：______________2、工程范围：工程护栏的制作安装施工。
3、工作内容：乙方按甲方提供的护栏设计、安装要求，完成材料的存放、保管、安装、清理、验收等工作内容。
二、合同工期本工程项目工期为________日。
自20_________年_______月________日至20_________年______月______日。
三、工程价款及付款方式(一)工程价款以上工程造价共计：______________元大写：______________元整(二)结算方式工程完工验收合格后按实际决算付款(附工程决算书)。
四、施工要求：护栏高度65M;立柱为5x5方钢，2m一个，底部加预埋件，水泥浇筑;其余部分为3x3方管，栏杆顶部为25扁铁加工成圆弧装饰;防锈漆刷底，黑漆罩面。
五、本协议一式两份，双方各执一份，未尽事宜双方协商解决，解决不成，经法律途径解决。
甲方：______________(签章)乙方：______________(签章)负责人：______________负责人：______________代理人：______________20_________年_______月________日护栏制作安装合同书样本2合同编号：需方（甲方）：供方（乙方）：甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同》的有关规定，本着平等互利的一、原则，经友好协商，就甲方订购乙方产品一是，达成如下协议，以共同遵守。
建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)
建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）一、合同背景为规范和保障房屋建筑工程的设计过程，确保设计质量和工程安全，甲方与乙方达成一致，签订本设计合同。
本合同包括甲方与乙方之间的权益和责任，双方应严格按照本合同的约定履行。
二、合同条款1. 合同双方甲方（委托方）：[甲方公司名称]乙方（设计方）：[乙方公司名称]2. 工程描述本合同的工程是[房屋建筑工程名称]，具体位置位于[具体地址]。
3. 合同目的甲方委托乙方进行[房屋建筑工程]的设计工作，确保设计满足相关法规和标准的要求，且在预算范围内完成工程。
4. 设计范围乙方应根据甲方的要求和工程需求，完成以下设计任务:概念设计：包括方案设计、外观设计、功能布局等；施工图设计：包括建筑平面布置、立面图、剖面图等；结构设计：包括结构框架、承重墙、地基等设计；给排水设计：包括供水、排水管道、设备等设计；强电设计：包括供电系统设计、照明系统设计等；弱电设计：包括方式、网络、安防系统等设计。
5. 设计标准乙方应按照国家相关法律法规和行业标准进行设计，确保设计方案和施工图符合规范要求。
6. 设计工期甲方应向乙方提供项目所需资料，并协助乙方了解相关要求；乙方应在[具体日期]前完成概念设计，并报送给甲方审查；甲方在[具体日期]前向乙方确认并反馈意见；乙方在甲方确认后，在[具体日期]前完成全部设计工作。
7. 设计变更如在设计过程中需进行设计变更，须经甲方与乙方协商一致，并签署变更协议，明确设计变更的内容、费用等。
8. 设计报酬甲方应按照合同约定支付设计报酬给乙方，报酬金额为人民币[具体金额]；设计报酬分为两次支付，首次支付[具体金额]作为预付款，在签订合同时支付，剩余设计费在乙方完成全部设计工作后支付。
9. 设计责任乙方应负责设计的合法性、技术可行性和安全性。
如设计方案造成甲方经济损失或违反法律法规，乙方应承担相应的责任和赔偿。
10. 知识产权设计过程中产生的所有设计文件和成果均属于乙方所有。
2024年-《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF——0201)
《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF—2024—0201)甲方(委托方)：____________________乙方(设计方)：____________________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担房屋建筑工程设计项目事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程性质：____________________1.5工程设计阶段：____________________二、设计内容2.1乙方应根据甲方提供的设计任务书、工程可行性研究报告、地质勘察报告、设计规范和标准、政府部门的相关规定以及甲方对工程的具体要求等资料，进行房屋建筑工程设计。
2.2设计内容包括但不限于：总平面布置、建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、消防、人防、室外工程、景观绿化、室内装修、智能化系统等。
2.3乙方应按照甲方的要求，提供相应的设计成果，包括设计说明书、设计图纸、计算书、工程概算等。
三、设计进度3.1乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方提交设计进度计划，经甲方确认后执行。
3.2乙方应按照设计进度计划完成各阶段的设计工作，并向甲方提交相应的设计成果。
3.3甲方应在收到乙方提交的设计成果后____个工作日内进行审查，并将审查意见书面通知乙方。
乙方应根据甲方的审查意见进行修改，直至满足甲方的要求。
四、设计费用4.1设计费用包括基本设计费、其他设计费和税金等。
4.2基本设计费为人民币____元，其他设计费为人民币____元，税金为人民币____元。
4.3甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付设计费用。
五、知识产权5.1乙方对设计成果享有署名权，甲方对设计成果享有使用权。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
STANDARD CONTRACT SAMPLE
(合同范本)
甲方：____________________
乙方：____________________
签订日期：____________________
编号：YB-HT-035156
安装设计合同样本(合同示范
安装设计合同样本(合同示范文本)
设计单位：
设计编号：
合同编号：
____年____月______日订
建筑安装工程设计合同
订立合同双方：
建设单位：__________________，以下简称甲方;
设计单位：__________________，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一，工程名称，规模，投资额，建设地点
甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_________
二，甲方的义务
1，甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任
务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)，燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。
甲方在一九____年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2，及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。
在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5，甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三，乙方的义务
1.乙方必须在一九____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件;在一九______年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件;在一九____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。
其中，初步设计文件一式______份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。
一九____年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件，材料设备清单)。
大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条
件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。
)
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术
交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四，设计的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按____元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
五，设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内，
甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。
六，奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。
2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日____元计算增付设计费。
3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。
对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
七，其它
本合同自一九____年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。
本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。
补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于同
一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式___份，送计委，建委，建行……等单位各留存一份。
建设单位(甲方)：设计单位(乙方)：
XX网络科技有限公司
YumBo Network Technology Co., Ltd.。