建筑工程施工承包人工费合同书
人工费承包合同协议书(工程人工费承包合同)
人工费承包合同协议书(工程人工费承包合同)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!人工费承包合同协议书(工程人工费承包合同) 人工费承包合同协议书1承包合同协议书共含5篇，由范文网的会员投稿推荐，本店铺希望以下多篇范文对你的学习工作能带来参考借鉴作用。
建筑工程施工人工费协议书(一)2024
建筑工程施工人工费协议书（一）甲方：（具体姓名/公司名称）乙方：（具体姓名/公司名称）根据中华人民共和国法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担的建筑工程施工人工费事宜达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在建筑工程施工人工费方面的权利和义务，规定双方的权益，保障工作的顺利进行。
二、工程内容和价格1. 工程内容：详细描述本次建筑工程施工的具体内容，包括但不限于建筑物的结构、装修、设备安装等。
2. 人工费价格：乙方为甲方提供的建筑工程施工人工费为人民币（具体金额）元（币种）。
三、支付方式和期限1. 支付方式：甲方按照施工进度和实际完成情况向乙方支付施工人工费用。
2. 期限：除非另有约定，甲方应在工程完工验收后的（具体天数）内支付全部施工人工费用。
四、工程期限和进度安排1. 工程期限：本次建筑工程的施工期限为（具体天数）。
2. 进度安排：乙方应按照约定的工期安排进行施工，确保按时完成。
五、质量要求1. 乙方承诺保证施工质量符合国家相关法律法规和标准要求，并按照甲方的要求进行施工。
2. 如因施工问题导致质量问题，乙方应负责修复，并承担相应的费用和责任。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付施工人工费，乙方有权暂停施工，并保留追究甲方违约责任的权利。
2. 若乙方未按约定时间完成施工，甲方有权要求乙方加快进度进行施工，并有权要求赔偿相应的损失。
七、保密条款甲乙双方在履行本协议过程中所涉及到的商业秘密、技术资料、设计方案等都应予以保密，未经对方书面同意不得泄露。
八、法律适用和争议解决1. 本协议的解释、效力及执行均适用中华人民共和国法律法规。
2. 如因履行本协议发生争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、协议的生效和变更1. 本协议自双方签字后生效，并具有合同效力。
2. 对于本协议的任何修改或变更，应经甲乙双方书面同意并签署补充协议。
建筑工程人工费合同
建筑工程人工费合同甲方（雇主）：[填写甲方名称]乙方（承包方）：[填写乙方名称]鉴于甲方拟进行以下建筑工程项目（以下简称“工程项目”），甲乙双方经友好协商，达成本合同：一、合同项目及价款1. 工程项目：[填写工程项目的具体内容，包括建筑名称、位置、规模等]2. 人工费：（1）乙方应为本工程项目提供所需要的人工。
（2）甲方应按照以下标准向乙方支付人工费：[填写具体的人工费用标准，包括工种、工作内容和单位工时报酬]3. 价款及支付方式：（1）本合同人工费的总价款为：[填写总价款]（人民币）。
（2）甲方应按照工程项目的完成情况向乙方支付人工费。
支付方式如下：[填写具体的支付方式和支付时间节点]二、工期及工作内容1. 工期：（1）工程项目的开始日期为合同生效之日。
（2）工程项目的完成日期为：[填写工程项目的预计完成日期]。
2. 工作内容：（1）乙方应按照甲方的要求，并根据相关的施工图纸和设计方案进行施工工作。
（2）乙方应保证施工工作符合建筑行业的相关规范和标准。
三、质量和保修1. 施工质量：（1）乙方应按照相关要求和标准，保证施工质量符合建筑行业的标准和规范。
（2）如发现施工质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。
2. 保修期：（1）自工程项目竣工之日起，乙方应对施工质量进行保修。
（2）保修期为：[填写保修期限]四、合同解除和违约责任1. 合同解除：（1）甲方有权在以下情况下解除本合同：- 乙方未能按照约定工作内容和工期完成工程项目；- 乙方严重违反合同的其他条款。
（2）解除合同后，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。
2. 违约责任：（1）如乙方违反本合同的任何条款，应向甲方支付违约金 [填写违约金的金额]。
（2）如造成甲方损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。
五、其他约定1. 保密：甲乙双方应对本合同涉及的商业秘密和机密信息予以保密，不得将相关信息透露给第三方。
2. 争议解决：甲乙双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成，则提交有管辖权的人民法院进行解决。
建筑工程施工人工费协议书4篇
建筑工程施工人工费协议书4篇篇1建筑工程施工人工费协议书甲方（施工单位）：__________乙方（劳务公司）：__________为了明确双方关于建筑工程施工人工费的支付及相关事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程名称：_______，地点：_______。
二、工程内容：_______。
三、人工费结算方式：1. 乙方提供的施工人员应符合国家相关规定，工作认真负责，按照甲方的要求进行施工。
2. 人工费按照乙方提供的工人工资标准进行结算，工资标准如下：_______。
3. 人工费支付时间：每周（或每月）结算一次，结算日为_______，甲方应及时支付。
四、其他费用：1. 如因乙方提供的工人在施工过程中发生意外或受伤，由乙方承担相关责任并进行赔偿。
2. 乙方应保障施工工人的安全，提供必要的劳保用品和工作条件。
3. 如因乙方工人的原因导致施工质量问题，乙方应负责重新施工或进行修补，相关费用由乙方承担。
五、解决争议：双方在履行本协议过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁。
六、本协议自签订之日起生效，至工程竣工结算结束。
甲方（单位或个人）：____________乙方（单位或个人）：____________签订日期：________________以上是本次建筑工程施工人工费协议书的内容，双方应严格按照协议的内容执行，保障双方的合法权益，共同推进工程施工进程。
希望双方能够合作愉快，顺利完成工程。
篇2建筑工程施工人工费协议书甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行的建筑工程施工人工费事项达成如下协议：一、工程项目名称：（填写具体项目名称）二、工程项目地址：（填写具体项目地址）三、工程工期：（填写工程开工日期及预计竣工日期）四、施工范围：（填写具体工程内容）五、人工费用结算方式：工程施工期间，乙方按照双方约定的工程进度分阶段提供劳务，并由甲方按照完成工程量进行结算。
建筑工程施工承包人工费合同(标准版)
建筑工程施工承包人工费合同(标准版)1. 合同背景和目的2. 合同条款2.1 人工费支付方式甲方应按照工程进度和完成情况，及时支付相应的人工费用给承包人。
具体支付方式如下：承包人应当向甲方提供发票，并写明支付金额等详细信息。
甲方应在收到发票后的五个工作日内支付相应款项给承包人。
2.2 人工费标准承包人和甲方双方应根据工程类型、规模、难易程度以及当地市场行情等因素，事先商定一个合理的人工费标准。
若双方达不成一致，应由双方协商解决，如仍未能解决，则依据市场行情和相关法律法规确定。
2.3 人工费的调整2.4 延迟施工导致的人工费计算若由于甲方原因导致施工延期，承包人有权要求甲方支付延期造成的人工费用。
具体计算方法如下：按照实际延迟天数计算，每延迟一天，甲方应支付承包人日常工资和相关福利费用的100%作为赔偿。
承包人应向甲方提供详细的工作记录和工时记录作为依据。
2.5 人工费支付的期限和违约金3. 合同终止和纠纷解决3.1 合同终止条件3.2 纠纷解决方式在履行合同过程中，若发生任何纠纷或争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，应提交给有管辖权的人民法院解决。
4. 其他条款4.1 合同生效和变更本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
任何对本合同的修订、变更或补充，应由双方书面协议，并签字盖章生效。
4.2 合同附则本合同附带的合同附则为本合同的重要组成部分，具有同等法律效力。
合同签订人：甲方（业主）：___________________ 日期：___________________承包人：___________________ 日期：___________________。
建房单包人工费协议书5篇
建房单包人工费协议书5篇篇1甲方（房主）：___________ 身份证号码：__________________________乙方（承包方）：___________ 身份证号码：__________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建房工程单包人工费事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程地点：____________________________。
2. 工程内容：建房施工，包括地基、主体结构、屋面、内外墙面、门窗安装等（具体详见附件）。
3. 工程期限：自协议签订之日起至工程完工之日止，预计工期XX 个月。
二、承包方式及人工费用1. 承包方式：本次建房工程采用单包人工费的方式，乙方负责提供施工队伍并按照甲方的要求进行施工。
2. 人工费用：总人工费用为人民币XX元（大写：_________元整），具体费用明细详见附件。
3. 支付方式：甲方按照工程进度支付人工费用，工程完工并验收合格后一次性付清尾款。
三、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方现行的建筑规范和要求进行施工，确保工程质量符合约定。
2. 甲方有权对工程质量进行检查和验收，对不符合要求的部位，乙方应按要求进行整改。
3. 工程完工后，双方应共同进行验收，验收合格后方可视为工程完成。
四、安全责任1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。
2. 乙方在施工过程中发生的安全事故，由乙方承担全部责任，并承担因此造成的全部损失。
3. 甲方有权对乙方的安全施工情况进行监督和检查，对存在的安全隐患，乙方应立即整改。
五、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议的各项约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 如甲方未按约定支付人工费用，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕。
建筑工程施工人工费协议书3篇
建筑工程施工人工费协议书3篇篇1本协议于____年____月____日由以下两方签订：甲方（总承包方）：__________________________乙方（施工人工方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方总承包的建筑工程中施工人工费用事宜达成如下协议：一、协议背景及目的鉴于甲方已成功获得位于______的建筑工程项目的总承包权，为保障项目的顺利进行和明确甲乙双方在施工过程中的责任与义务，特签订本协议以明确双方关于人工费用的相关事宜。
二、工程项目的概况工程名称：__________________________工程地点：__________________________工程内容：__________________________（包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修等）三、人工费用的约定1. 甲方根据乙方提供的施工工程量及施工工期，按照当地的市场行情，经双方协商一致，确定人工费用总额。
具体费用明细及支付方式见附件《人工费用明细表》。
2. 人工费用支付方式：按工程进度支付，具体支付时间节点及支付比例按照附件《支付计划表》执行。
3. 若因设计变更或其他原因造成工程量增减的，双方应及时协商调整人工费用。
四、工期及质量要求1. 乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，确保工期按时完成。
2. 乙方施工质量应符合国家相关标准及甲方要求，如因乙方施工质量问题导致的工程损失，乙方应承担相应责任。
五、安全施工及文明生产1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应维护施工现场的整洁，做到文明施工。
3. 如因乙方原因造成的安全事故及环境污染等问题，乙方应承担相应的责任和损失。
六、材料管理1. 乙方应按照甲方提供的材料计划，合理使用材料，避免浪费。
2. 乙方应负责施工过程中的材料保管，确保材料不受损坏。
建筑工程施工承包人工费合同书(一)2024
建筑工程施工承包人工费合同书（一）合同编号：甲方（承包人）：乙方（发包人）：一、项目概况根据甲、乙双方当事人的协商一致，甲方同意乙方委托甲方承担以下建筑工程施工任务，并按照本合同规定支付相应的人工费用。
二、工程内容1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程范围及描述：4. 工程周期：三、费用及付款方式1. 人工费用总额为：（大写）_______________元整（小写：￥____________）2. 甲方应按照以下方式支付人工费用：a) 第一阶段付款：金额：进度：（工程进度百分比）b) 第二阶段付款：金额：进度：（工程进度百分比）c) 第三阶段付款：金额：进度：（工程进度百分比）d) 最终付款：金额：进度：（工程进度百分比）3. 甲方应在每个阶段完成后的_____个工作日内向乙方提供相关付款证明，以确保及时付款。
四、工程质量与验收1. 甲方承诺按照合同约定的工程质量标准和建设要求进行施工，确保工程质量符合相关法规和标准。
2. 乙方有权对工程进行监督和检查，包括但不限于巡视、测量、检测等方式，以确保工程质量达到预期效果。
3. 乙方有权在工程竣工后进行验收。
若工程存在非正常质量问题，甲方应在乙方通知之日起____个工作日内进行整改。
五、违约责任1. 若甲方未按合同及相关要求完成工程，乙方有权解除合同。
甲方应承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的一切经济损失。
2. 若乙方未按合同及相关要求支付人工费用，甲方有权解除合同。
乙方应承担违约责任，包括但不限于支付合同约定的违约金。
六、争议解决本合同如发生争议，甲、乙双方应协商解决。
协商不成时，双方同意提交至乙方所在地人民法院进行诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收之日止。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，在双方签字盖章后生效。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商并作为合同附件。
甲方（承包人）：乙方（发包人）：签字：签字：日期：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程施工承包人工费
合同书
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等、双方自愿的原则，经协商，双方同意下合同条款：
一、甲方将________________________________________ _______________________________________________________ ______等工程的施工人工费承包给乙方。
二、承包工程范围及内容
__________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________
三、合同工期：
开工时间为_____年___月____日，竣工时间为_____年___月____日。
四、合同价款及结算方式：
1、该工程_____________________________________
2、总价款以实际建筑面积结算。
3、甲方根据资金实际情况，参照乙方实际完成的工程量及工程质量，以现金形式支付给乙方人工费（乙方必须如实提供工人工资表，由甲方代表发至每个人）。
工程竣工后，人工费付到80%（工程施工期间，人工工资先由乙方垫付），工程验收合格后三个月全部付清。
五、材料供应
甲方根据乙方提供的材料计划单，及时供应建筑材料。
六、质量要求
1、乙方必须按甲方设计要求施工，工程质量等级必须达到合同标准，并且保证各项工序质量一次性验收合格，否则，由此返工造成的一切损失由乙方负责。
2、乙方按甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延，更不能影响其他工种施工。
如乙方不能按甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否则甲方有权要求乙方无条件解除合同，并由甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
七、施工安全
乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业进行整改。
采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
凡在施工过程中造成的事故和伤亡及责任
和因此发生的费用，均由乙方承担。
八、工期延误
非甲方原因，非人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每延误一天乙方向甲方支付本工程人工费总额的百分之五违约金。
如超过十天，甲方有权单方面解除合同。
所有损失由乙方承担。
九、竣工验收
该工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据进行验收，如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
十、工程质量保修
甲乙双方约定本工程竣工验收合格后，乙方应留5%的工程人工费款作为保修金，保修期为1年，保修期满，甲方按时给乙方结清余款。
十一、施工设备、材料、现场管理
乙方需爱护甲方提供给乙方的各项材料，如有剩余、欠料，均由乙方负责转移，水泥由乙方派人在甲方的固定堆放点上车，工程完工后，乙方应把现场清理干净。
乙方应满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供给的各种材料，如有浪费，乙方须全额赔偿所损失的费用。
乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度，否则甲方有权根据情节做出处置。
十二、本合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支
付工程人工费总金额的50%违约金给对方。
乙方要维护甲方的名誉、利益。
给甲方树立良好的形象，遵守甲方的各项制度，服从甲方及项目经理部的领导。
乙方维护甲方的名誉、利益。
给甲方树立良好的形象，遵守甲方的各项制度，服从甲方及项目经理部的领导。
十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，此合同自甲乙双方签字之日起生效。
本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方：代表：
乙方：代表：
年月日。