2007年监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案
监理工程师考试真题《工程建设合同管理》
2007 年监理工程师考试真题《工程建设合同管理》建设工程合同管理一、单项选择题（共50题，每题 1 分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1. 某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业2. 按照《合同法》的规定，（）属于委托合同。
A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同 C.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同 D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同3.法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。
A.主要办事机构所在地B.主要经营场所所在地C.主要合同履行地D.董事长的户口所在地4.在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。
A.建筑物B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为5.按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B.抵押人使用的宅基地C. 抵押人拥有的股票D.学校设施6.甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。
当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（）。
A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据 B.直接具有强制执行的效力C. 一定是不可撤销的合同D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据7.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。
工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（）。
A.不成立B.成立C.无效D.可撤销8.《合同法》规定，要约生效条件为（）。
A.要约人向受要约人发出要约 B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字C.受要约人作出有效承诺D.要约以任何形式到达受要约人9.《合同法》规定，缔约过失责任属于（）责任。
2007年监理工程师《建设工程监理案例分析》真题及答案
2007年监理⼯程师《建设⼯程监理案例分析》真题及答案 ⼀、某⼯程，建设单位与甲施⼯单位签订了施⼯总承包合同，并委托⼀家监理单位实施施⼯阶段监理。
经建设单位同意，甲施⼯单位将⼯程划分为A1、A2标段，并将A2标段分包给⼄施⼯单位。
根据监理⼯作需要，监理单位设⽴了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门，同时设⽴了A1和A2两个标段的项⽬监理组，并按专业分别设置了若⼲专业监理⼩组，组成直线职能制项⽬监理组织机构。
为有效地开展监理⼯作，总监理⼯程师安排项⽬监理组负责⼈分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。
总监理⼯程师要求：①六个职能管理部门根据A1、A2标段的特点，直接对A1、A2标段的施⼯单位进⾏管理；②在施⼯过程中，A1标段出现的质量隐患由A1标段项⽬监理组的专业监理⼯程师直接通知甲施⼯单位整改，A2标段出现的质量隐患由A2标段项⽬监理组的专业监理⼯程师直接通知⼄施⼯单位整改，如未整改，则由相应标段项⽬监理组负责⼈签发《⼯程暂停令》，要求停⼯整改。
总监理⼯程师主持召开了第⼀次⼯地会议。
会后，总监理⼯程师对监理规划审核批准后报送建设单位。
在报送的监理规划中，项⽬监理⼈员的部分职责分⼯如下： （1）投资控制组负责⼈审核⼯程款⽀付申请，并签发⼯程款⽀付证书，但竣⼯结算须由总监理⼯程师签认； （2）合同管理组负责调解建设单位与施⼯单位的合同争议，处理⼯程索赔； （3）进度控制组负责审查施⼯进度计划及其执⾏情况，并由该组负责⼊审批⼯程延期； （4）质量控制组负责⼊审批项⽬监理实施细则； （5）A1、A2两个标段项⽬监理组负责⼈分别组织、指导、检查和监督本标段监理⼈员的⼯作，及时调换不称职的监理，⼈员。
问题： 1．绘制监理单位设置的项⽬监理机构的组织机构图，说明其缺点。
2．指出总监理⼯程师⼯作中的不妥之处，写出正确做法。
3．指出项⽬监理⼈员职责分⼯中的不妥之处、写出正确做法， ⼆、某⼯程，建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施⼯招标代理和施⼯阶段监理任务，拟通过公开招标⽅式分别选择建安⼯程施⼯、装修⼯程设计和装修⼯程施⼯单位。
2007年监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案
2007 年监理工程师《工程合同管理》真题及答案一、单项选择题（共50 题，每题 1 分。
每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）1．某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A．监理单位B．分公司C．建设单位D．施工企业2．按照《合同法》的规定，（）属于委托合同。
A．某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B．某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C．某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同D．某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同3．法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。
A．主要办事机构所在地B．主要经营场所所在地C．主要合同履行地D．董事长的户口所在地4．在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。
A．建筑物B．施工工程技术C．施工工程款D．工程施工行为5．按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。
A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权B．抵押人使用的宅基地C．抵押人拥有的股票D．学校设施6．甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。
当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（）。
A．在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B．直接具有强制执行的效力C．一定是不可撤销的合同D．若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据7．某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。
工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（）。
A．不成立B．成立C．无效D．可撤销8．《合同法》规定，要约生效条件为（）。
A．要约人向受要约人发出要约B．要约人与受要约人共同在要约文件上签字C．受要约人作出有效承诺D．要约以任何形式到达受要约人9．《合同法》规定，缔约过失责任属于（）责任。
A．违约B．侵权C．“先合同义务”D．无过错10．甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。
[工程类试卷]2007年注册监理工程师(建设工程监理基本理论与相关法规)真题试卷及答案与解析
![[工程类试卷]2007年注册监理工程师(建设工程监理基本理论与相关法规)真题试卷及答案与解析](https://img.taocdn.com/s3/m/ccf0a08b284ac850ad024264.png)
2007年注册监理工程师（建设工程监理基本理论与相关法规）真题试卷及答案与解析一、单项选择题共50题，每题1分。
每题的备选项中只有一个最符合题意。
1 下列关于建设工程监理工作与建设行政主管部门监督管理工作的表述中，正确的是( )（A）建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都不具有强制性（B）建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都具有委托性（C）建设工程监理工作具有强制性，建设行政主管部门的监督管理工作具有委托性（D）建设工程监理工作具有委托性，建设行政主管部门的监督管理工作具有强制性2 协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用是建设工程监理的( )（A）基本目的（B）基本内涵（C）主要方式（D）主要方法3 监理单位发现施工现场存在严重安全隐患，应及时下达工程暂停令，并报告建设单位。
施工单位拒不停工整改，监理单位应及时向工程所在地建设行政主管部门报告( )（A）以口头形式报告的，应当记入监理日记（B）以电话形式报告的，应当有通话记录（C）以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告（D）以电话形式报告，有通话记录的，可不再书面报告4 下列法律文件中，与建设工程监理有关的行政法规是( )（A）《中华人民共和国建筑法》（B）《建设工程安全生产管理条例》（C）《注册监理工程师管理规定》（D）《建筑工程施工许可管理办法》5 项目法人通过招标确定监理单位，委托监理单位实施监理是实行( )的基本保障。
（A）招标投标制（B）合同管理制（C）建设工程监理制（D）项目法人责任制6 下列行为要求中，既属于监理工程师职业道德，又属于监理工程师义务的是( )（A）不收受被监理单位的任何礼金（B）保证执业活动成果的质量，并承担相应责任（C）不泄露与监理程有关的需要保密的事项（D）坚持独立自主地开展工作7 根据诚信的经营准则，工程监理企业应当建立健全的信用管理制度之一是( )制度。
（A）人力资源管理（B）与委托方沟通管理（C）企业风险管理（D）企业人员继续教育8 国有工程监理企业改制为有限责任公司的基本步骤中，产权界定的前一项工作是( )（A）股权配置（B）资产评估（C）认缴出资额（D）提出改制申请9 下列关于主动控制的表述中，正确的是( )（A）主动控制是在输出环节之前就要采取预防和纠偏措施来减少偏差发生的控制活动（B）主动控制是基于第一次循环之后所发现的偏差，在下一次循环开始之前主动采取预防和纠偏措施的控制活动（C）主动控制是在预先分析各种风险因素及其导致目标偏离的可能性和程度的基础上，采取有针对性的预防措施，从而减少甚至消除目标偏离的控制活动（D）主动控制可以使工程实施保持在计划状态10 由于目标控制通常表现为一个有限的周期性循环过程，因此，目标控制是一种( )（A）动态控制（B）主动控制（C）被动控制（D）实时控制11 在对投资、进度和质量三大目标之间统一关系进行定量分析时，要注意目标规划与计划相结合，其正确的做法是( )（A）通过计划对目标规划进一步论证完善，再通过计划实施来实现目标（B）先分层次进行目标规划，再制订计划来实现目标（C）先制订计划，再依据计划进行目标规划（D）先分析投资、进度和质量目标的对立关系，再进行目标规划12 监理单位是从( )的角度出发对工程进行质量控制。
2007年监理工程师建设工程合同管理真题及答案.doc
2007年监理工程师建设工程合同管理真题及答案1out city created, a nd care masses life, focus work, i n-dept h investigation, more out bouti que master pie ce, makes we of rese arch re sults mor e to into le d of decisi on vi sion, more to i n nati onal s ome ha s effect of news paper Sha ng publis hed, for a dvance work, and publicity cha ngde play due of role. Thi rd, informati on s ubmitted to be pragmati c. Quick a nd timel y. T he ancients said: for the time system; stateme nt back for t he t ime bei ng, nothi ng. Therefore, the submi ssion of information to do "four", that is , find the problem faster, editorial writi ng, se nd a nd rea d faster appr oval and feedba ck to implement quickl y. To be tr ue and accurate. True mainly reflect the full pi cture of events, one is one , two, thi s is the life of the information. Accura cy is primarily qualitative a nd qua ntitative que stions, quant itative obje ctive of publi cQualitative logi c. To be reliable a nd useful . We s ubmit inform ation to have access t o de cisi on -making, to g uide and promote t he work a nd solve practica l problems. Mixed cum. On the negative informati on a nd emerge ncy i nformation, ra pid e scalati on i n strict a ccorda nce with the procedures, firm, newsp ape r, ne wspa pers, never late, fail to re port, fals e claim a nd skimmi ng. Investe e 2. s upervision and insist on, ar ound a nd pr otecti ng their i nterests to touch the tr uth, see k practical re sults . Adhere to people -orie nted, the most important thi ng is to re alize, safeguard a nd develop the f undamental intere sts of the overwhelming majority of the people.We carry out inspe ction, s o must go dee p among t he mass es, go dee p into t he realitie s, alw ays pay attention to the people's livel ihood, to grasp t he publ ic s entiment, a nd e arnestly safeguard t he be nefit, addressi ng the mas ses are m ost concerne d about a nd refle cting the stronge st iss ues, efforts to solve t he pr oblem of deci sions impl emented a nd not implemented. One is to stick to principl es. Right of i nspecti on is one of the most important pow ers of the Office, s hould not only dare to use, but als o with cauti on. So -calle d dared to use, i s to hold a number of important i ssue s, bold supervisi on ov er supervisi on, tra ck ins pe ction, problems are not s olved do not pas s, the blame does not hold did not miss, diss atisfaction of the mas ses di d not miss, the real right of s upervi sion authority, with the benefits. Call wit h ca uti on, is supervisi ng de partment s s hould stre ngthe n the consci ousne ss of aut horize d strictly a ccordi ng to pr oce dure, preventi ng the s upervi sion and exces sive to preve nt adding burde n to grass -roots. To thi s end, the supervisi on De partment of the Party Committee of s upervi sion must be under city and County party Comm ittee Secretary-G eneral (Office). Second, we s hould focus on. Is the Gover nor, those relate d to the gl obalEve nt, Gover nor the protra cted difficult, strong Gover nor duri ng emergency urgent. Not havi ng s pecial departments in charge of the Ge neral Gover nor, under t he normal proce dure can do g ood thing s not Governor, not a uthorized by County lea ders, not the Gover nor. Third i s to s olve the problem. The pur pose of s upervi sion, to res olve the pr oblem. To a dher e to and further impr ove the2007 年监理工程师建设工程合同管理真题及答案一、单项选择题（共50 题，每题1 分。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-22
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-221、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列情形中,监理人可获得经济奖励的是()。
【单选题】A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中未发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔正确答案:C答案解析:本题涉及的考点是附加监理工作酬金中的奖金。
监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益,有权按专用条款的约定获得经济奖励。
2、在委托监理合同中,监理人相对于委托人享有的权利有()。
【多选题】A.完成监理任务后获得酬金B.变更委托监理工作范围C.监督委托人执行法规政策D.委托人严重违约时解除监理合同E.协调委托人与设计单位的关系正确答案:A、D、E答案解析:本题涉及的考点是委托监理合同中监理人享有的权利。
监理人的权利可分为两大类,一类是监理人在委托合同中应享有的权利,另一类是监理人履行委托人与第三方签订的承包合同的监理任务时可行使的权利。
委托监理合同中赋予监理人的权利包括:(1)完成监理任务后获得酬金的权利;(2)终止合同的权利。
监理人执行监理业务可以行使的权力包括:(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权;(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权;(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权;(4)在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时,也有权发布变更指令,但应尽快通知委托人;(5)审核承包人索赔的权利。
3、根据FIDIC《施工合同条件》,合同争端裁决委员会的组成人员由()。
【单选题】A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定D.工程师和承包商协商选定正确答案:C答案解析:本题涉及的考点是争端裁决委员会成员的产生途径。
签订合同时,业主与承包商通过协商组成裁决委员会。
4、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列工作中,属于监理人附加工作的有()。
全国监理工程师合同管理历年真题及答案
2004年度建设工程合同管理考试试卷一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列关于代理的叙述，（）是不正确的。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为2.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（）。
A.物B.行为C.智力成果D.活动3.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。
A.保证B.定金C.留置D.质押4.依据有关建筑工程一切险的规定，下列描述中正确的是（）。
A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保修期满为止5.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任。
B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。
C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任6.依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。
A.按原价格执行B.按新价格执行C.按原价和新价的平均价执行D.按市场价执行7.工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。
同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。
此时，施工企业应（）。
A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款8.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。
2007年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案
2007年监理工程师考试《建设工程合同管理》一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1. 某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A. 监理单位B. 分公司C. 建设单位D. 施工企业2. 按照《合同法》的规定，（）属于委托合同。
A. 某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B. 某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C. 某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同D. 某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同3. 法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。
A. 主要办事机构所在地B. 主要经营场所所在地C. 主要合同履行地D. 董事长的户口所在地4. 在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。
A. 建筑物B. 施工工程技术C. 施工工程款D. 工程施工行为5. 按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。
A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权B. 抵押人使用的宅基地C. 抵押人拥有的股票D. 学校设施6. 甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。
当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（）。
A. 在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B. 直接具有强制执行的效力C. 一定是不可撤销的合同D. 若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据7. 某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。
工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（）。
A. 不成立B. 成立C. 无效D. 可撤销8. 《合同法》规定，要约生效条件为（）。
A. 要约人向受要约人发出要约B. 要约人与受要约人共同在要约文件上签字C. 受要约人作出有效承诺D. 要约以任何形式到达受要约人9. 《合同法》规定，缔约过失责任属于（）责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2007 年监理工程师《工程合同管理》真题及答案一、单项选择题（共50 题，每题 1 分。
每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）1．某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A．监理单位B．分公司C．建设单位D．施工企业2．按照《合同法》的规定，（）属于委托合同。
A．某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同 B．某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同 C．某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同 D．某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同3．法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。
A．主要办事机构所在地B．主要经营场所所在地C．主要合同履行地D．董事长的户口所在地4．在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。
A．建筑物B．施工工程技术 C．施工工程款 D．工程施工行为5．按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。
A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权B．抵押人使用的宅基地 C．抵押人拥有的股票D．学校设施6．甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。
当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（）。
A．在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B．直接具有强制执行的效力 C．一定是不可撤销的合同D．若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据7．某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。
工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（）。
A．不成立B．成立C．无效D．可撤销8．《合同法》规定，要约生效条件为（）。
A．要约人向受要约人发出要约 B．要约人与受要约人共同在要约文件上签字 C．受要约人作出有效承诺 D．要约以任何形式到达受要约人9．《合同法》规定，缔约过失责任属于（）责任。
A．违约B．侵权C．“先合同义务”D．无过错10．甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。
对此，以下说法正确的是（）。
A．乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人 B．乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可 C．乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可 D．乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任11．合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按（）的市场价格履行。
A．订立合同时订立地B．订立合同时履行地C．履行合同时订立地D．履行合同时履行地12．某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。
订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的（）。
A．同时履行抗辩权B．后履行抗辩权C．不安抗辩权D．合同中止履行的权利13．某建设单位与设备供应公司签订购买10 台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2 台空调，其余 8 台交付承建其工程的施工单位。
这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的（）。
A．债权转让B．合同变更C．债务转移D．合同转让14．设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时，表明（）。
A．要约生效B．承诺生效C．合同成立15．建设工程合同纠纷由（A．工程所在地D．合同生效）的仲裁委员会仲裁。
B．仲裁申请人所在地C．纠纷发生地D．双方协商选定16．某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。
当一方违约时，守约方（）。
A．必须适用违约金条款 B．必须适用定金条款 C．可以选择适用违约金或定金条款 D．两者都不能适用，因约定无效17．某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000 万元人民币，该项目（）。
A．必须公开招标 B．必须邀请招标 C．可直接委托发包D．必须聘请招标代理机构委托发包18．投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。
当解答与招标文件的规定不一致时，（）。
A．投标人应要求招标人继续解释B．以书面解答为准 C．以招标文件为准 D．由人民法院判定19．投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（）。
A．投标文件没有加盖公章B．投标文件中的大写金额与小写金额不一致C．投标担保金额多于招标文件的规定 D．投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认20．某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应（）。
A．按无效投标处理 B．要求投标人补交投标保函 C．进入评标程序后淘汰 D．要求投标人赔偿损失21．设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是（）。
A．投标单位的企业规模大小 B．投标方案的投入、产出比高低 C．完成初步设计时间的早晚 D．投标单位的质量管理体系是否科学22．在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（）。
A．中标人不承担合同责任 B．招标人应退还其投标保证金 C．招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D．招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额23．在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。
A．发出中标通知书后B．完成评标后 C．提交履约担保后 D．合同履行完毕后24．必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下：甲报价1000 万元，评标价950 万元；乙报价980 万元，评标价990 万元，此时（）。
B．中标人为甲，合同价为1000 万元C．中标人为乙，合同价为980 万元D．中标人为乙，合同价为990 万元25．《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指（）。
A．监理合同注明的开始至完成的时间 B．监理合同约定的监理工作的日历天数 C．监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间D．监理人自开始监理工作至保修期届满的时间26．《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指（）。
A．承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间B．委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务C．委托人要求增加监理工作范围，而增加的监理工作量 D．承包人的原因，使监理工作受阻，导致增加的监理工作量27．某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。
监理单位在应当获得监理酬金之日起30 日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是（）。
A．发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止 B．发出终止合同的通知，通知发出后14 日内仍未获得支付酬金，合同即行终止 C．发生终止合同的通知，通知发出后14 日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止D．发出终止合同的通知，通知发出后14 日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42 日内仍未得到答复，合同即行终止28．《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是（）。
A．补偿性原则 B．惩罚性原则 C．无过错原则 D．有限责任和过错责任原则29．设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（）。
B．办理设计文件的报批手续C．选定设计文件依据的设计规范D．为现场的设计人提供必要的工作条件30．设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即（）。
A．发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计 B．由原设计合同承包人完成设计修改 C．发包人经审批机关批准后，自行修改 D．发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批31．某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。
依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为（）。
A．设计院没收建设单位支付的定金 B．设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的 30％ C．建设单位支付合同设计费的50％ D，设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的 50％32．某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则（）。
A．承包人的损失都由发包人承担B．发包人的损失都由承包人承担C．双方的损失各自承担 D．双方的损失都由审批部门承担33．某工程项目的承包人具有设计资质。
承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。
施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。
则该事件的损失应由（）。
A．审查单位与监理单位共同承担 B．承包人与审查单位连带承担 C．承包人全部承担 D．承包人承担设计损失，发包人承担施工损失的图纸，则（）。
A．由发包人复制，复制费用发包人承担B．由发包人复制，复制费用承包人承担C．由承包人复制，复制费用承包人承担D．由承包人复制，复制费用发包人承担35．某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（）。
A．无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B．无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C．应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D．应当赔偿承包人损失，工期不予顺延36．某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。
在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由（）承担。
A．承包人B．钢材供应商C．监理单位D．发包人37．某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。
材料使用前需要进行检验时，检验由（）。
A．发包人负责，并承担检验费用B．发包人负责，检验费用由承包人承担C．承包人负责，并承担检验费用 D．承包人负责，检验费用由发包人承担38．在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。
A．甲、乙都应向发包人索赔 B．甲、乙分别承担对方的损失 C．甲、乙分别承担各自的损失D．甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担39．某施工合同约定承包工程应于10 月20 日竣工。
9 月中旬发现，因承包人的施工管推迟到10 月30 日。