局域网综合布线及机房工程建设合同样本
网络综合布线工程合同范本3篇
网络综合布线工程合同范本3篇依法成立的合同，受法律保护。
依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。
xx为大家整理的相关的网络综合布线工程合同范本，供大家参考选择。
网络综合布线工程合同范本一篇甲方：_________乙方：_________甲、乙双方经屡次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原那么，就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。
为保证工程的顺利完成，特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。
一、验收时间1、验收时间：合同签订起_________日内，即_________年_________月_________日之前;2、验收内容：按甲方要求连通各个网络及电话节点。
二、结算方式及期限1、合同签订时，甲方支付给乙方合同总额的_________%作为预付款;2、所有网络设备安装、调试、验收完成后的第二个工作日，甲方即付给乙方合同总额剩余的_________%;3、对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。
三、双方责任和义务甲方：1、按照合同约定，按时支付相应费用;2、严格按照双方事先约定，积极配合乙方工作，审查方案，完成协作事项并监督工程的实施进展;3、按照合同第十二条付款方式1、双方确定工程实施方案后，甲方需预交工程款：元。
作为工程预付金;2、工程竣工后5个工作日内，甲方支付乙方剩余局部：元。
3、如竣工10日内甲方未支付剩余工程款，乙方将以天为单位，每日向甲方收取工程总价1%的滞纳金。
30日内仍未支付剩余工程款，乙方有权将工程所安装材料及设备拆回，甲方并赔偿乙方损失。
第十三条工程保修1、工程完成后乙方为甲方免费提供一年的工程维修。
2、对提供的交换机等设备。
一年内免费维修效劳。
3、对本工程以外的其它设备及线路等需要维护维修，安装调试另行收取相关费用4、工程结束后在日常维修中遇到：并非是乙方工程质量所造成的故障。
综合布线机房建设工程合同
综合布线机房建设工程合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就综合布线机房建设工程项目达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概述1. 工程名称：__________综合布线机房建设工程。
2. 工程地点：位于_______________________。
3. 工程内容：包括但不限于综合布线系统的设计、安装、调试及验收工作。
4. 工程标准：按照国家相关标准及行业规范执行。
二、合同金额1. 工程总价：人民币____________元整。
2. 付款方式：甲方应按照合同约定的付款计划向乙方支付工程款项。
三、工程进度与工期1. 开工日期：自____年__月__日起。
2. 竣工日期：至____年__月__日止。
3. 工期延误：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。
四、质量保证1. 乙方保证所提供材料和设备符合国家标准及合同要求。
2. 工程竣工后，乙方应对综合布线机房进行全面检测，并提供合格证明。
五、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款项，应承担逾期付款的违约责任。
2. 如乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合标准，应承担违约责任。
六、争议解决合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
甲方代表（签字）：________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：________ 日期：____年__月__日。
网络布线合同书范本6篇
网络布线合同书范本6篇篇1网络布线合同书范本网络布线合同书甲方（供应商）：联系地址：电话：传真：电子邮件：乙方（需求方）：联系地址：电话：传真：电子邮件：鉴于甲方具有提供网络布线服务的能力，乙方有意委托甲方进行网络布线服务，经双方友好协商，特签订本合同。
一、项目名称：网络布线服务项目二、项目内容：1.1 甲方负责根据乙方的需求，在指定场所进行网络布线设计、布线施工及调试等相关服务。
1.2 网络布线范围包括但不限于：室内布线、局域网布线、光纤布线等。
1.3 布线设计应满足乙方的需求，并确保网络运行稳定、可靠。
三、服务费用：3.1 甲方按照双方协商的报价进行服务，并在项目验收合格后支付。
3.2 乙方应按照约定时间及方式支付相关款项，逾期支付的，应支付逾期利息。
四、工期：4.1本合同签订后，双方约定的工期为_____________天/月。
4.2如因不可抗力因素导致工期延长，双方应协商处理。
五、质量保证：5.1 甲方承诺所提供的服务符合国家相关标准和法规，并提供一定期限的质量保修。
5.2 在服务期间内，如出现服务质量问题，甲方应及时响应并进行处理，保证乙方正常使用。
5.3服务期间，如因甲方原因引起的问题需要返工，不产生额外费用。
六、验收标准：6.1 乙方验收时，应在双方共同监督下进行，确认项目完成情况并签署验收报告。
6.2 完成验收后，双方各执一份验收报告，项目方可正式启用网络设备。
七、保密条款：7.1 双方应遵守《中华人民共和国商业秘密法》等相关法规，保守合同所涉及的商业秘密，不得向第三方泄露。
7.2 未经对方同意，不得擅自将本合同之一方的商业秘密用于其他目的。
八、违约责任：8.1 乙方未按约定支付服务费用或者拖延工期的，应支付违约金。
8.2 甲方未按约定时间交付或者未能完成服务质量要求的，应相应承担违约责任。
九、争议解决：9.1 在履行本合同过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。
局域网综合布线工程合同
局域网综合布线工程合同一、合同编号：[填写具体编号]二、甲方（需方）：[填写甲方单位名称]三、乙方（供方）：[填写乙方单位名称]鉴于甲乙双方对局域网综合布线工程项目的需求与供应达成一致，特订立本合同，以资共同遵守执行。
一、工程概述本工程旨在为甲方提供全面的局域网综合布线服务，包括但不限于网络规划设计、线路铺设、设备安装调试以及后期的维护支持等。
二、技术要求1. 综合布线系统应符合国家相关标准和行业规范。
2. 使用的材料和设备应保证质量合格，满足工程需求。
3. 施工过程中应遵守安全操作规程，确保人员和设施的安全。
三、工程周期本工程计划自[填写日期]开始，至[填写日期]结束，共计[填写天数]工作日。
如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商确定新的完成日期。
四、合同金额本项目总金额为人民币[填写金额]元，包含所有材料费用、人工费用以及其他相关费用。
五、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后[填写天数]内支付合同总额的[填写比例]%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方应按约定时间支付相应的进度款项。
3. 尾款：工程完工并通过验收后，甲方应在[填写天数]内支付剩余款项。
六、质量保证1. 乙方应保证工程质量达到合同约定的标准。
2. 对于因材料或施工质量问题导致的故障，乙方应负责无偿修复。
七、违约责任任何一方未能履行合同规定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。
网络综合布线合同6篇
网络综合布线合同6篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（服务提供商）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方所需的网络综合布线工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：网络综合布线工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括网络布线、设备配置、测试验收等二、工程要求1. 乙方应按照甲方的需求进行网络综合布线设计，确保网络的稳定性、安全性和可靠性。
2. 乙方应提供高质量的材料和设备，确保工程质量符合国家标准和行业标准。
3. 乙方应按照工程进度表进行施工，确保工程按时完成。
4. 乙方应对施工过程中的安全负责，确保施工现场的安全和秩序。
三、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，至工程完工并验收合格之日止。
2. 如有特殊情况，双方可协商延长工程期限。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款。
（2）工程完工并验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款项。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应确保工程质量符合国家标准和行业标准，满足甲方的需求。
2. 工程完工后，乙方应提交相关的技术文档和验收资料。
3. 甲方应在收到验收资料后7个工作日内完成验收，并出具验收报告。
4. 如工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此产生的一切费用。
六、保密协议1. 双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向任何第三方透露。
2. 双方应妥善保管与本合同相关的技术资料和商业秘密。
七、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金。
2. 如因甲方未按照合同约定支付款项，甲方应承担违约责任。
网络综合布线系统工程施工合同（共5篇）
网络综合布线系统工程施工合同（共5篇）第一篇：网络综合布线系统工程施工合同网络综合布线系统工程施工合同合同编号:MYKJ(2004)建第号签订日期:二 OO 四年六月日网络综合布线系统工程施工合同发包方：A 公司(以下称甲方) 承包方：B 公司(以下称乙方)经招标甲方现将A 公司办公楼等网络综合布线系统工程委托给乙方施工。
为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况一、工程名称: A 公司办公楼等网络综合布线系统工程。
二、工程地点:A 公司厂区内。
三、工程范围和内容: A 公司办公楼等网络综合布线系统工程，具体内容详见招标文件附件。
第二条工程期限1、工程开工日期：以甲方通知的开工日期为准。
总日历工期为35 天。
2、由于甲方原因和不可抗力等因素所延误的工期，由乙方记录，自发生之日起24 小时内报现场监理工程师认可后，工期则相应顺延。
3、乙方必须按工期编制出详细的施工进度计划，包括网络计划和关键控制日期表提交甲方，甲方以此为依据检查乙方的施工进度，如达不到要求，甲方将督促乙方加班加点完成进度。
第三条合同总价和承包方式本工程合同总价按中标价99.8 万元包干（即人民币玖拾玖万捌仟元整），此价格为本工程最终结算价，在施工期间无论发生何种情况此价格均不得调整。
第四条物资供应一、本工程所需的设备、材料由乙方自行采购。
二、用于本工程的材料必须符合质量要求，并附有合格证或试验报告。
乙方必须按设计和规范进行复验，合格后才能用于工程，并保存复验纪录。
三、进场的设备、材料，供应方应提供合格证书或试验报告，并委托 A 公司进行检验和验收。
对于不合格材料，乙方不得使用，并由此承担发生的一切费用。
第五条工程质量和检查验收 1一、乙方必须按GB/T50321-2000、DB44/114-2000 所规定的施工标准和验收规范进行施工。
综合网络布线合同范本3篇
综合网络布线合同范本3篇篇一综合网络布线合同甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：综合网络布线系统的设计、采购、安装、调试等二、工程期限1. 本工程的工期为______个工作日，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币______元（大写______元整）。
2. 甲方应在合同签订后______个工作日内，向乙方支付工程价款的______%作为预付款；在工程竣工验收合格后______个工作日内，支付工程价款的______%。
3. 乙方应在收到预付款后______个工作日内，开始工程施工。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和行业标准，以及双方约定的技术要求进行工程施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收报告，甲方应在______个工作日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应在______个工作日内整改完毕，重新提交验收申请。
五、双方责任1. 甲方责任提供工程所需的场地、电源等必要条件。
按时支付工程价款。
协助乙方协调与其他相关方的关系。
2. 乙方责任按照合同要求进行工程施工，确保工程质量和工期。
负责工程所需设备和材料的采购、运输和保管。
遵守施工现场的管理规定，文明施工。
六、违约责任1. 如甲方未按时支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
机房布线合同4篇
机房布线合同4篇篇1机房布线合同甲方（出租方）：_____________公司乙方（承租方）：_____________公司根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方出租机房及提供相关网络布线服务事宜，达成如下协议：一、机房位置及面积1. 机房位于_____________，面积约______平米。
2. 机房内设备包括但不限于塔式服务器、网络交换机、防火墙等，乙方需要保证设备数量和规格满足运行需要。
二、机房出租及服务内容1. 甲方应在规定时间内将机房开放并提供给乙方，保证机房环境整洁、安全、通风良好。
2. 甲方应安排专业人员为乙方提供网络布线服务，确保网络连接质量可靠稳定。
3. 甲方应保证机房内设备运行正常，如发生故障，应及时处理并通知乙方。
4. 乙方在使用机房期间，需遵守甲方制定的相关规定，保障机房设备和环境的安全。
5. 甲方应提供24小时监控服务，确保机房环境和设备安全。
三、费用及付款方式1. 机房出租费用为每月_______元，乙方应在每月___日前将使用费用支付至甲方指定账户。
2. 如乙方需额外布线服务或设备购置，费用另行商议。
四、责任及保密条款1. 甲方应对机房设备和布线服务承担监管和保管责任，确保乙方信息安全。
2. 乙方不得擅自调整机房内设备及布线，须征得甲方同意并由专业人员操作。
3. 双方应保护机房内的商业信息和数据安全，不得泄露给第三方。
五、合同期限本合同自双方签署之日起生效，期限为______年。
六、违约及解决方式1. 如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
2. 如一方违反合同规定，需承担相应违约责任，并按法律规定处理。
七、其他条款1. 本合同经双方签字盖章生效，一式两份，甲乙双方各持一份。
2. 对于未尽事宜，双方可以另行协商补充。
甲方（盖章）：_____________公司法定代表人：乙方（盖章）：_____________公司法定代表人：签订日期：_____________年______月______日以上内容经双方充分协商一致，在遵守法律法规的前提下签署生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
局域网综合布线及机房工程建设合同样本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》，结合本项目具体情况，甲乙双方本着互利
互惠、友好协商的原则精神签定本合同，具体条款如下：
一、工程概况：
1、工程名称：局域网综合布线
2、工程地点： ________________________
3、工程内容：综合布线。
4、承包方式：包人工、包工期、包安全、包安装调试。
5、工期：天
6、合同价款：元；
大写:元）。
本合同承包金额已包括国家和地方规定缴纳的各种税金，由甲方按照规定交纳。
二、甲方责任：
1、开工前两天向乙方提供施工所需的水、电、场地等条件，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的相关手续。
2、对工程质量、进度进行监督检查，及办理验收、变更、登记手续和其他相关事宜。
三、乙方责任：
1、指派工程技术人员进驻工地，负责按甲方要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，并解决由乙方负责的其他各项事宜。
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环保规定。
严格按照图纸或说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3、遵守建设单位对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物及
设备管线，使其不受损坏。
做好施工现场保卫和卫生活洁等工作，服从甲方管理规定。
4、施工中未经甲方批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设备和工程成品进行保护。
6、负责对所提供设备的维护及使用对甲方人员进行现场技术培训。
7、信息点的导通率为100%
四、关于工程价款及结算的约定
1、付款方式：材料进场支付10%：程款，工程完工时付余款
2、综合布线增加点数及其他增项结算为据实结算付款。
3 、合同附件工程预算表中的价格为双方所认定, 设备材料单价不再做变动, 决算中只对工程量进行核对。
五、关于安全生产和防火的约定
1、乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关放火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守有关消防法规、安全技术规程、安全操作规程和其他相关的法规或规范。
3、如果乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防法规，导致发生人身、财产、安全事故或火灾事故，乙方应承担由此产生的全部经济损失。
六、违约责任
1、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发
生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担；乙方未经甲方同意拆改原有建筑物结构或设备管线的，所造成的损失由乙方承担。
2、在办理验收手续之前，甲方提前使用机房或擅自动用机放内尚未交工的设备，造成的损失由甲方负责。
3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理解除合同手续，并由责任方赔偿对方的经济损失。
4 、若乙方未能按合同规定的日期如期完工，每十日向甲方支付甲方工程总额白分之五的违约金。
5、工程施工完毕后，乙方书面通知甲方验收，如甲方接到通知15日内不去验收，乙方便视为验收通过。
6、工程完工后，甲方验收不合格部分，乙方应在十日内做出整改，无法整改等偏离工程设计方案所造成的一切损失由乙方承担全部责任。
七、附件
1 、本合同及附件一式两份，甲方一份，乙方一份。
以上文件具同等法律效力,双方签字盖章之日起生效。
2 、本合同履行完成后自动终止。
3 、其他事项按合同附件要求执行。
甲方：乙方：签名：签名：日期：日期：。