机房建设合同(精简)
机房建设合同范本简单
机房建设合同范本简单一、项目概述1.1 项目名称：甲方机房建设项目1.2 项目地点：甲方指定地点1.3 项目内容：包括但不限于机房设计、设备采购、施工安装、调试及验收等。
二、合同条款2.1 工程设计2.1.1 乙方根据甲方需求，负责机房设计，包括机房布局、强弱电布线、制冷方案、安全防护等。
2.1.2 乙方应保证设计方案符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
2.2 设备采购2.2.1 乙方负责机房所需设备的采购，包括但不限于服务器、交换机、路由器、防火墙、存储设备等。
2.2.2 乙方应保证设备质量，提供正规发票和设备保修单。
2.3 施工安装2.3.1 乙方负责机房施工安装，包括强弱电布线、设备安装、制冷系统安装等。
2.3.2 乙方应确保施工过程中安全、文明施工，不得破坏甲方原有设施。
2.4 调试及验收2.4.1 乙方负责机房设备的调试，确保设备正常运行。
2.4.2 甲方对机房建设成果进行验收，验收合格后支付乙方合同款项。
2.5 质量保修2.5.1 乙方对机房建设成果提供一年的质量保修期，保修期内免费维修。
2.5.2 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
2.6 合同价款2.6.1 甲方支付乙方合同价款为人民币【】元（大写：【】元整）。
a. 合同签订后3个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款；b. 工程进度达到50%时支付合同总价款的30%；c. 工程验收合格后支付合同总价款的40%。
2.7 违约责任2.7.1 任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失，应承担相应的违约责任。
2.7.2 乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
三、名词解释3.1 机房：指用于安装、运行计算机设备、网络设备、存储设备等硬件设施的专用房间。
3.2 强电布线：指为机房内设备提供电源的布线系统。
3.3 弱电布线：指为机房内设备提供网络信号的布线系统。
3.4 制冷方案：指为保障机房内设备正常运行所需的制冷系统设计方案。
2024年机房建设工程施工合同(5篇)
2024年机房建设工程施工合同合同编号：甲方：（单位名称、地址、法定代表人或负责人）乙方：（单位名称、地址、法定代表人或负责人）鉴于甲方拟开展2024年机房建设工程，乙方具有相应的资质与经验，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，双方本着平等协商、互利互惠的原则，达成如下合同：第一条工程名称本合同的工程名称为2024年机房建设工程。
第二条工程范围1.乙方应按照甲方的要求，负责机房的总体规划和设计，包括机房内部空间布局、设备选型等。
2.乙方应负责机房的所有施工工作，包括但不限于土建施工、设备安装等。
第三条工程质量1.乙方承诺在施工过程中，严格按照国家相关法律法规以及工程建设相关标准进行施工。
2.乙方应确保施工过程中的工程质量，不得因自身原因导致工程质量出现问题。
3.如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方进行整改或返工，并要求乙方承担相应责任。
第四条工程期限与完成时间1.本工程的施工期限为自本合同生效之日起，至2024年底止。
2.乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，确保工程的按时完成。
3.如因乙方原因导致工程未能如期完成，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
第五条工程造价与支付方式1.本工程的总造价为（具体金额），乙方应按照甲方的要求，提供详细的工程造价预算，并在施工过程中严格控制成本。
2.工程款项支付方式为按工程进度支付，具体支付比例和节点按双方协商一致确定。
3.乙方应提供符合国家有关税务规定的发票和相关财务资料。
第六条竣工验收1.乙方完成工程后，应向甲方提供竣工报告，并申请竣工验收。
2.甲方应在接到乙方竣工报告后，依法组织相关部门对工程进行验收，并出具验收报告。
3.如经验收发现工程存在质量问题，乙方应及时进行整改，并完成整改后的复验。
第七条违约责任1.如乙方违约，导致工程无法按时完成或者工程质量出现问题，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2.如甲方违约，应按照乙方的损失情况进行赔偿，并进行协商解决。
机房建设工程施工协议合同范本6篇
机房建设工程施工协议合同范本6篇篇1机房建设工程施工协议合同范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商一致，就乙方承建甲方机房建设工程的有关事项，达成如下协议：一、工程名称：甲方机房建设工程二、工程地点：__________三、工程内容：_______，具体包括但不限于机房土建工程、电气工程、给排水工程、消防工程、智能化系统工程等。
四、工程工期：工程合同签订之日起____（自乙方接到甲方施工通知书之日起，不得超过____天）内完工验收。
五、工程质量：工程应符合国家相关法律、法规及标准的要求。
乙方应按照甲方提供的设计方案和施工图纸，保证工程质量合格。
六、工程造价：工程造价为__________元整（不含税）。
工程款支付方式为__________，具体分期支付比例和款项时间见附件《付款方式表》。
七、合同签订及生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效，在合同有效期内双方均不得擅自解除。
八、违约责任：任何一方违约，应按照法律规定承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
九、争议解决：双方在合同履行过程中如有争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局裁决。
十、本合同正本一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方（委托方）：（盖章）乙方（承包方）：（盖章）日期：____年____月____日附件：《付款方式表》以上为机房建设工程施工协议合同范本，具体内容请根据实际情况进行调整和填写。
希望双方在合作中互相理解、信任，共同为工程的顺利完成和质量保障而努力。
祝合作愉快，工程顺利！篇2机房建设工程施工协议合同范本甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：联系电话：经双方友好协商，就甲方拟在_____________（地点）进行机房建设工程，乙方愿为甲方提供相关施工服务，达成以下协议合同：一、工程内容1.1 甲方委托乙方进行机房建设工程，包括但不限于机房设计、结构施工、空调系统安装等相关工程内容。
机房建设工程施工合同正规版范本8篇
机房建设工程施工合同正规版范本8篇篇1发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：机房建设工程。
2. 工程地点：_________。
3. 工程内容：机房建设，包括机房装修、机房空调、机房消防、机房弱电等工程。
4. 工程造价：_________元。
二、施工工期1. 乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保工期按时完成。
2. 如遇下列情况，乙方可顺延工期：（1）因甲方原因造成停工；（2）不可抗力因素导致无法施工。
三、付款方式及期限1. 甲方应在合同签订后7个工作日内向乙方支付工程款的30%作为预付款。
2. 乙方完成工程施工并通过验收后，甲方应在7个工作日内向乙方支付工程款的70%。
3. 乙方需提供正规发票进行结算。
四、施工要求及质量保证1. 乙方应严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合标准。
2. 乙方应使用合格的建筑材料和设备，确保工程质量稳定可靠。
3. 甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。
乙方应及时改进并重新验收。
五、竣工验收及保修1. 工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。
甲方应在收到申请后7个工作日内组织验收。
2. 验收时，乙方应提供完整的竣工资料和施工记录。
甲方应对工程质量和施工记录进行认真检查。
3. 保修期为竣工验收之日起一年。
在保修期内，乙方应对因施工原因造成的质量问题进行无偿维修。
六、违约责任及赔偿1. 甲方应按时支付工程款，如逾期支付，应按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。
2. 乙方应按时完成施工任务，如逾期交付，应按中国人民银行同期贷款利率向甲方支付利息。
同时，甲方有权扣除乙方部分工程款作为违约金。
3. 因一方违约造成另一方损失的，违约方应赔偿受损方的全部损失。
七、争议解决及法律适用1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
机房建设合同范本简单
机房建设合同范本简单甲方（委托方）：_______________乙方（承建方）：_______________鉴于甲方需要建设机房以满足其业务需求，乙方具备相应的机房建设资质和经验，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方机房建设事宜达成如下合同条款：第一条项目概述1.1 项目名称：甲方机房建设项目。
1.2 项目地点：____________________。
1.3 项目内容：包括但不限于机房的布局规划、设备安装、网络布线、安全监控、环境控制等。
第二条合同价格及支付方式2.1 合同总价为人民币（大写）：____________________。
2.2 支付方式：甲方应按照以下时间节点支付合同款项：2.2.1 合同签订后5个工作日内支付总价的30%作为预付款；2.2.2 机房主体工程完工后5个工作日内支付总价的30%；2.2.3 机房建设全部完成并经甲方验收合格后5个工作日内支付剩余40%。
第三条建设周期3.1 机房建设周期自合同签订之日起计算，预计为____个月。
3.2 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。
第四条质量要求与验收标准4.1 乙方应保证机房建设质量符合国家及行业相关标准。
4.2 机房建设完成后，乙方应提交验收申请，甲方应在收到申请后15个工作日内组织验收。
第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：5.1.1 按时支付合同款项。
5.1.2 提供必要的建设条件和相关资料。
5.1.3 参与验收并提出合理意见。
5.2 乙方权利与义务：5.2.1 按照合同要求完成机房建设。
5.2.2 保证建设过程中的安全，并承担因乙方原因造成的安全事故责任。
5.2.3 提供必要的技术支持和售后服务。
第六条违约责任6.1 如甲方未按时支付合同款项，应按日支付未付款项总额的千分之五作为违约金。
6.2 如乙方未按期完成建设或建设质量不符合约定标准，应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
机房建设工程施工合同详细版(10篇)
机房建设工程施工合同详细版（10篇）机房建设工程施工合同详细版 1甲方：____乙方：____就基站机房土建施工事宜，双方以平等、互利的原则达成如下协议：一、承包方式：甲方采取包工不包料的承包方式，把整个土建施工项目承包给乙方。
二、承包内容：1、按设计图纸文件的所有内容；2、施工现场的临时工棚；3、建筑物四周散水外1米的场地平整。
三、承包的总价款：1、甲方采取一次性包死的方式，总价为____ 元。
(大写：____ )；2、该价款包括施工班组简易人身保险。
四、付款方式：____1、开工前付仟元。
2、基础大脚完成后付3、地梁完成后付仟元。
4、柱及砌砖完成后付5、主体封顶后付仟元。
6、装修完成后付仟元。
7、余款待工程竣工后15天内一次性付清。
五、工期：____1、自工开之日起45天内完成；2、本工程开工期为月3、乙方每提前壹天，甲方奖励反之，罚款____元。
六、甲方的责任：____1、甲方向乙方提供完整的图纸两套；2、甲方负责施工用的建筑材料运至施工现场；3、甲方负责把施工用的水、电架设至施工现场；4、施工的关键部位及技术要求较高的部分，甲方应派专人指导。
5、甲方保证进度款的支付；七、乙方的责任：____1、乙方无条件服从甲方的工作安排及指挥；2、乙方负责施工用的`模板、支撑、小型设备、铁钉；3、乙方负责砼部分的养护；4、乙方不得以任何理由中途停止施工，如乙方中途退出施工，则按已完成分项工程的工程量按合同第四条相应款项付给，并罚违约金壹仟元。
5、乙方需按现行规范施工，保证工程的质量，如因施工而出现的质量事故所造成的损失，由乙方承担损失，损失的金额，甲方有权从承包总价中扣除。
甲方：____乙方：________年____月____日机房建设工程施工合同详细版 2甲方：_________________乙方：_________________甲方经经过招选，选定乙方作为移动动电视基站机房建设工程施工工单位，并委托乙方负责移动动电视基站建设所涉及的相关关事宜。
机房建设施工合同(4篇)
机房建设施工合同发包方(甲方)：_____承包方(乙方)：_____按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条、工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3承包范围：_____1.4承包方式：_____1.5工期：本工程自_____年_____月_____日开工，于_____年_____月_____日竣工。
1.6工程质量：_____1.7合同价款(人民币大写)：_____第2条、甲方工作2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。
2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第3条、乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。
机房建设工程施工协议合同范本4篇
机房建设工程施工协议合同范本4篇篇1机房建设工程施工协议合同甲方：（委托方）单位名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________乙方：（承包方）单位名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________为了保证机房建设工程施工的顺利进行和双方权益的合法维护，甲、乙双方本着平等自愿、诚实守信、友好协商的原则，就机房建设工程的施工事宜达成如下协议：一、工程概况甲方委托乙方进行机房建设工程施工，工程概况如下：1. 工程名称：机房建设工程2. 工程地点：________3. 工程范围：________4. 工程标准：按照国家相关标准和规范进行施工5. 工程进度：_______6. 工程费用：_______元二、工程工期1. 工程开始时间：_______2. 工程结束时间：_______3. 工程提前交付时间：_______4. 工程延期责任：乙方延期工程造成损失的，应承担相应的违约责任三、工程款支付1. 工程款总额为_______元，分期付款，具体支付方式如下：（1）预付款_______元，于签订合同后的_______天内支付；（2）首笔进度款_______元，于工程开工后的_______天内支付；（3）中期款_______元，于工程进度完成_______%时支付；（4）竣工款_______元，于工程验收合格后的_______天内支付；2. 工程款支付方式：_______四、施工责任1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保施工质量，保证工程进度；2. 乙方应按照甲方的要求进行工程管理，做好阶段性的施工报告，并及时沟通工程进展情况；3. 乙方应按照合同要求进行材料采购和施工人员配备，确保工程质量和进度；4. 如乙方因自身原因造成工程质量问题或延期，应承担相应的违约责任。
五、工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方有权利对工程进行验收；2. 工程验收标准：_______3. 工程验收合格后，甲方应支付竣工款给乙方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：XXXXXXX
智能化工程
机房工程建设合同
二O一X年月
甲方：
乙方：
根据施工任务需要，现决定将该工程的机房子系统交由乙方承担施工。
依照《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，双方协商一致，共同遵守如下条款：
一、工程内容
工程名称：机房建设工程
工程地点：
工程范围：包括装饰工程、供配电工程、空调排风工程等
工程期限：
合同开工日期为2016年月日，竣工时间为2016年月日。
施工期限为天。
在工程实施过程中，如遇下列情况之一需顺延工期时，双方应及时进行协商，通过书面形式确定顺延期限：
1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工的；
2、因甲方提出变更计划、工程技术指标或设计要求而不能继续施工的；
3、因甲方不能按期提供施工所应具备的条件的；
4、因甲方不能按合同约定付款的。
二、合同价格
1、合同总价：
（人民币）大写：
2、以上合同总价包括了工程设计、工程施工及所需材料的采购、包装、税费等工程所需费用。
三、付款
1、签订合同后，首付款为合同总额的%，由甲方支付给乙方。
2、其余款即合同总额的%分两次支持，于工程完工后7日内甲方支付给乙方%，工程验收结束后两个月甲方支付后%。
四、设备供应
施工地点：。
1、乙方所提供的机房设备，应符合合同规定的技术和数量要求。
五、技术规格书
1、合同双方按有关要求确认的技术规格书（包括技术方案和设计图纸等），内容详见本合同附件。
若需修改，应以双方签署的
文件为准。
六、安装和验收
1、除非甲方另有通知，乙方应按照合同的要求和时间的安排，派专业的人员进行现场施工，使工程达到合同规定的要求（有
关技术规格、规范验收标准等要求见合同附件）。
2、整个工程完工后，由甲方组织进行工程质检验收并出具的验收报告正本一份，副本三份交给乙方。
3、乙方完成的工程内容有不符合规定要求的，甲方可要求乙方负责整改完善，整改工作产生的费用由乙方承担。
4、乙方应确保施工现场的施工安全，由于乙方的过失造成损失由乙方承担。
5、在工程完工后乙方通知方甲方进行验收，若一周后任没有组织验收就视为验收合格。
6、甲方有协助乙方完成工程的义务，并提供必要的工作场所、水电设施、适当的安全保障等。
七、保险
施工人员以及有关服务人员投保人身险和其他有关险种，由乙方负责。
八、合同变更
1、乙方根据现场实际情况，确实需变更原合同约定的，乙方应预先提出变更清单对照表及其变更的理据，以甲方确认后方能
实施（双方签署的文件作为合同附件）。
2、因甲方的原因变更合同，甲方应书面通知乙方。
3、甲方在工程施工中途，变更合同内容以致造成乙方损失的，乙方有权要求甲方进行补偿或赔偿。
4、乙方根据现场施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理的，应及时通知甲方，并采取必要的措施修正计划或方案，经双
方协商后签署有关文件，方能继续下一阶段工作。
5、乙方在施工期间，发现甲方提供的施工现场情况与实际不符的，应及时向甲方反映，并及时提出确保工程的顺利进行的应
变方案。
经双方协商签署有关文件后，继续下一阶段工作。
九、工程责任
1、乙方为本合同提供的装修材料应符合合同附件的要求。
2、乙方提供的装修材料不符合合同附件的要求，责任由乙方承担。
3、当乙方所进行的工程内容有不符合要求的，甲方有权选取以下方式：
（1）责令乙方对有关内容进行整改，以达到有关要求。
（2）双方商谈此部分产生费用，由乙方负责。
十、甲乙双方约定
1、甲方负责把机房所需的进线电缆引到机房指定的位置。
2、机房内的原消防设施由甲方负责找原消防公司拆除。
3、机房内接地系统用大楼的接地极，接地电阻小于1欧姆。
4、机房内气体消防乙方只负责安装、调试出检测报告
十一、保质期
1、本合同的质量保证工程验收合格后年。
2、质保期内，乙方负责免费维护维修。
3、质保期内，服务响应时间；接报修后小时内电话解决，如电话解决不了到现场解决问题。
4、质保期内，由于甲方的原因造成的损失甲方要承担相应的责任。
5、质保期满后，应甲方要求，乙方应参考届时的市场价格，优惠向甲方提供必要的服务。
十二、不可抗力
1、由于不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定完工的，乙方应立即以书面形式向甲方通告，证明事故的存在。
2、在不可抗力事件发生后，双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。
十三、工期延误及逾期付款的罚则
1、乙方如不能按合同规定的合同执行计划的进度完成合同内容，造成工期延误（不可抗力因素外），则应支付违约金给甲方，
违约金率按合同总金额每天0.1%计算。
2、如果甲方未按合同的规定的日期支付各阶段款项给乙方，则甲方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠金额每天0.1%
计算，直至该款付清为止。
超过合同付款期二十天甲方仍不付款，由此造成乙方的损失，应由甲方向乙方作出补偿。
所有因逾期付款造成的工程延误，乙方不承担责任。
3、如果乙方在正常施工期间因甲方原因停工，工期应相应的顺延。
4、本合同中对甲方付款和乙方工期有先决条件的约定，按约定执行。
十四、争端的解决
1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向
法院提出诉讼。