合同协议书及通用条款
协议书合同通用条款
第一条合同标的1.1 本合同所指的标的为双方当事人约定的权利义务关系，包括但不限于货物、服务、技术、知识产权等。
1.2 双方当事人应根据实际情况，在合同中明确标的的名称、规格、数量、质量、价格、交付方式、履行期限等具体内容。
第二条合同主体2.1 合同主体为具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织。
2.2 双方当事人应保证其提供的资料真实、准确、完整，并承担因提供虚假资料所引起的一切法律责任。
第三条合同签订3.1 本合同经双方当事人协商一致，签订后即具有法律效力。
3.2 合同签订后，双方当事人应按照合同约定履行各自的义务。
3.3 合同签订后，如一方当事人需修改合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，可对合同进行修改。
第四条合同履行4.1 双方当事人应按照合同约定的标的、数量、质量、价格、交付方式、履行期限等要求，全面履行各自的义务。
4.2 任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
4.3 合同履行过程中，如遇不可抗力因素，导致合同无法履行或履行困难，双方当事人应协商解决，并按照《中华人民共和国合同法》的规定处理。
第五条付款方式5.1 合同款项的支付方式，双方当事人应在合同中明确约定。
5.2 付款时间：按照合同约定的付款时间支付，如未按时付款，应承担相应的违约责任。
5.3 付款方式：按照合同约定的付款方式支付，如未按照约定方式付款，应承担相应的违约责任。
第六条违约责任6.1 如一方当事人违反合同约定，给对方造成损失的，应承担以下违约责任：（1）赔偿对方因此遭受的全部损失；（2）支付违约金；（3）承担因违约行为产生的其他责任。
6.2 违约金的具体数额，双方当事人可在合同中约定。
第七条争议解决7.1 双方当事人应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。
7.2 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条合同生效8.1 本合同自双方当事人签字（或盖章）之日起生效。
通用合作协议书范本6篇
通用合作协议书范本6篇篇1甲方：____________________（以下简称甲方）乙方：____________________（以下简称乙方）甲、乙双方根据中华人民共和国法律、法规等相关规定，本着诚信、互惠、规范的原则，经友好协商，就双方共同合作事宜达成如下协议：一、协议宗旨甲乙双方为共同推进双方事业发展，提高经济效益和社会效益，促进双方的共同发展而订立本协议。
通过双方资源整合、互利共赢的合作方式，实现合作目标。
二、合作事项及内容1. 合作事项：双方共同合作开展________________项目。
2. 合作内容：双方共同投入资源，包括但不限于资金、技术、人员等，共同完成项目的研发、推广、运营等各项工作。
三、合作模式与分工1. 甲方负责提供____________等方面的支持，并参与项目的研发和推广工作。
2. 乙方负责提供____________等方面的支持，并主导项目的运营和市场拓展工作。
3. 双方共同制定项目实施计划，并按照计划共同推进项目的进展。
4. 双方按照各自分工承担相应的责任和风险。
四、合作期限与进度安排1. 合作期限为____年，自本协议签订之日起计算。
合作期限届满后，如需继续合作，双方可协商续签合作协议。
2. 进度安排：双方按照项目实施计划进行进度安排，确保项目按期完成。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
五、资金投入与分配1. 双方共同设立项目专用账户，用于项目的资金使用和管理。
2. 资金投入比例：甲方投入____%，乙方投入____%。
3. 收益分配：项目产生的收益按照甲方____%、乙方____%的比例进行分配。
4. 双方在合作期间产生的费用，由双方按照约定比例共同承担。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方应保守合作期间获得的商业秘密，未经对方许可，不得泄露给第三方。
2. 知识产权归属：项目产生的知识产权归双方共同所有，未经对方同意，任何一方不得擅自处置。
若因一方违反知识产权约定给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
通用合作协议书范本7篇
通用合作协议书范本7篇篇1甲方：____________________（以下简称甲方）乙方：____________________（以下简称乙方）甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，经友好协商，就双方合作事宜达成如下协议：一、合作内容甲乙双方共同进行____________领域的合作，合作内容包括但不限于以下方面：____________。
双方共同开拓市场和推广产品，共同开发项目和提供服务。
甲方提供技术支持和产品，乙方负责市场推广和客户服务。
双方共享合作带来的利益和成果。
二、合作模式1. 技术支持与合作：甲方为乙方提供技术支持和咨询，协助乙方解决在合作过程中遇到的技术问题。
双方共同研发新产品和新技术，共同拥有相关知识产权。
2. 市场推广与营销：乙方负责市场推广和营销工作，包括宣传、销售、客户服务等。
甲方提供必要的产品资料和宣传材料，协助乙方进行市场推广。
3. 利润分成：双方按照约定的比例分配合作产生的利润。
具体比例根据合作内容和双方贡献程度进行协商确定。
三、合作期限1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
2. 合作期限届满后，如双方继续合作，可续签本协议。
四、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）提供技术支持和咨询，协助乙方解决技术问题。
（2）提供产品资料和宣传材料，协助乙方进行市场推广。
（3）按照约定比例分配合作产生的利润。
（4）确保所提供的技术和产品合法合规，不侵犯第三方权益。
2. 乙方责任与义务：（1）负责市场推广和营销工作，积极开拓市场和推广产品。
（2）及时反馈市场信息，与甲方共同研发新产品和新技术。
（3）按照约定比例分配合作产生的利润。
（4）确保市场推广和营销工作合法合规，不侵犯第三方权益。
五、保密条款1. 双方应对涉及合作的商业机密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露或用于其他用途。
2. 保密信息的保密期限为合作期限届满后_____年。
合同专用条款与通用条款(必备3篇)
合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改，只要双方当事人经过协商同意，合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的，认定为没有变更合同内容。
《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。
第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。
【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下：1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款；2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。
依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的，应当依据本法第一百四十二条第一款的规定，确定争议条款的含义。
合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的，对各文本使用的词句推定具有相同含义。
各文本使用的词句不一致的，应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。
合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改，只要双方当事人经过协商同意，合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的，认定为没有变更合同内容。
根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。
第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。
合同协议书和通用条款内容
合同协议书和通用条款内容【合同协议书范本】甲方（委托方）：_____________乙方（承接方）：_____________鉴于甲方拟委托乙方完成__________项目（以下简称“本项目”），双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
一、项目内容与要求1. 乙方负责完成甲方委托的_________项目，具体工作内容包括____________。
2. 乙方应按照甲方提出的质量标准和时间节点完成项目任务。
3. 双方应确保提供的信息真实准确，如有变更应及时通知对方。
二、合同金额与支付方式1. 本项目合同金额为人民币______元整。
2. 甲方应按以下方式向乙方支付合同款项：____________。
三、双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的工作进度和质量，并提出改进建议。
2. 乙方应保证按合同约定完成项目任务，并对完成的工作成果负责。
3. 双方应遵守合同约定，履行各自的权利和义务。
四、违约责任1. 如甲方未按约定支付合同款项，应承担逾期付款的违约责任。
2. 如乙方未按约定完成项目任务或工作成果不符合约定的质量标准，应承担违约责任。
五、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交______仲裁委员会进行仲裁。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：________________ 乙方（盖章）：_____________代表人（签字）：________________ 代表人（签字）：_____________日期：______年______月______日【通用条款范本】1. 定义与解释在本合同中，除非上下文另有解释，下列术语应具有指定的含义：____________。
2. 合同的生效与变更本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，任何变更或补充均应以书面形式经双方确认后方可生效。
3. 保密条款双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
合同协议书专用条款通用条款
合同协议书专用条款通用条款
合同协议书的专用条款和通用条款是相互补充和关联的。
通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
它考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的实际需要，具有较强的普遍性和通用性，是通用于建设工程施工的基础性合同条款。
专用条款则是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
它更注重考虑具体工程的实际需求和特殊情况，对通用条款进行细化和补充，具有更强的针对性和适用性。
在合同协议书中，专用条款和通用条款的地位和作用是不同的。
通用条款是基础性条款，适用于所有工程建设项目，其内容具有普遍性和通用性；而专用条款则是针对具体工程的特殊情况和需求进行细化和补充的条款，具有更强的针对性和适用性。
因此，在签订合同时，需要仔细审查通用条款和专用条款的内容，确保其符合自身利益和工程实际需求。
总之，合同协议书的专用条款和通用条款都是必不可少的部分。
它们相互补充和关联，共同构成了合同协议书的重要内容，为保障工程建设项目的顺利实施提供了重要的法律支持。
协议书合同通用条款
协议书合同通用条款双方为维护双方在业务合作中的权益，在友好协商的基础上，据其相互同意，制定本合同，以规范合作的各项事宜。
双方本着诚实守信、平等互利、互惠互利的原则，经谈判一致达成如下协议：第一条合同目的为了保证双方在合作中能够顺利、稳定地进行，特制定此合同。
双方承诺将根据本协议的规定进行合作，共同努力推进业务发展，实现合作共赢。
第二条项目描述1. 甲方和乙方同意开展合作，合作的具体内容为______________________________。
2. 合作的具体模式和方式为______________________________。
3. 双方共同承担的责任和义务为______________________________。
第三条合作期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为____年。
合同到期前60天，双方应友好协商后给出是否继续合作的方案。
第四条合作开发1. 双方在合作项目开发中，应互相配合，共同致力于项目的开发和推广。
2. 双方应按照合同约定的时间节点和要求，完成合作项目的开发工作。
3. 如因一方原因导致合作项目无法按时完成或无法达到预期效果，应承担相应的责任。
第五条资金协调1. 合作项目所需的资金来源为______________________________。
2. 每方应按约定比例出资，并在合作过程中及时足额补齐资金。
3. 合作项目的盈利如何分配，应按照双方约定的比例进行分配。
第六条保密条款1. 双方对于在合作过程中所知晓的对方的保密信息应予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管对方提供的资料和机密信息，不得擅自使用或泄露。
3. 合作结束后，双方应归还对方所有资料，包括电子资料等。
第七条争议解决本合同的履行及解释均受中华人民共和国法律约束。
因合同履行争议所产生的一切诉讼，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。
第八条其他事项1. 本合同的附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
合同协议书必须分通用条款
甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方与乙方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经双方充分协商，达成如下协议：一、通用条款1. 定义本协议中的“通用条款”是指本协议中适用于所有合同内容的条款，包括但不限于以下内容：（1）合同主体：甲方、乙方；（2）合同标的：双方的权利、义务、责任；（3）合同期限：自本协议签订之日起至双方约定的合同终止之日止；（4）合同履行地：按照双方约定的履行地点；（5）合同履行方式：按照双方约定的履行方式；（6）违约责任：双方违约行为及相应的违约责任；（7）争议解决：双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 合同主体（1）甲方：具备完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织；（2）乙方：具备完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织。
3. 合同标的（1）甲方同意向乙方提供（具体标的物或服务）；（2）乙方同意按照约定支付甲方相应的费用。
4. 合同期限本协议有效期为（具体时间），自双方签字（或盖章）之日起生效。
5. 合同履行地本合同履行地为（具体地点）。
6. 合同履行方式（1）甲方按照约定提供标的物或服务；（2）乙方按照约定支付费用。
7. 违约责任（1）任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任；（2）违约方应承担违约金、赔偿金等经济损失；（3）因违约导致合同解除的，违约方应承担解除合同产生的经济损失。
8. 争议解决（1）双方应友好协商解决本协议履行过程中发生的争议；（2）协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、具体条款1. 甲方义务（1）按照约定提供标的物或服务；（2）确保标的物或服务的质量符合国家标准或行业标准；（3）按照约定的时间、地点、方式履行合同。
2. 乙方义务（1）按照约定支付费用；（2）配合甲方履行合同；（3）对合同履行过程中涉及的商业秘密予以保密。
3. 标的物或服务质量（1）甲方提供的标的物或服务应满足以下条件：（a）符合国家标准或行业标准；（b）符合双方约定的质量要求；（c）不存在任何知识产权侵权行为。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一、二部分合同协议书及通用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—2013—0201）“示范文本”。
第三部分专用条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.1其他合同文件包括：。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.2.2 设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.3 工程和设备1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.2 永久占地包括：。
1.1.3.3 临时占地包括：。
1.2法律适用于合同的其他规范性文件：。
1.3 标准和规范1.3.1适用于工程的标准规范包括：及相应的1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/ ；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.4 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：1）中标通知书；（2）本合同协议书（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）本工程招标文件；（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.5 图纸和承包人文件1.5.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：14 天；发包人向承包人提供图纸的数量：四套；发包人向承包人提供图纸的内容：。
1.5.2 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：双方约定，但最迟应在工程及相应工程部位施工前，向发包人和监理人报送承包人提供的文件的数量为：双发约定；承包人提供的文件的形式为：纸质；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。
1.5.3现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：文件。
1.6联络1.6．1包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2发包人接收文件的地点：安吉移动公司；发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。
1.7交通运输1.7.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按《通用》条款执行。
1.7.2场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：按《通用》条款执行。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按《通用》条款执行。
1.7.3大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.8知识产权1.8.1于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方。
1.8.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权归发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方。
1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。
1.9 工程量清单错误的纠正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 允许调整 。
2. 发包人2.1发包人代表 发包人代表：姓 名： ；身份证号：；职 务： ；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供 2.2.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求7 。
2.2.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 。
2.3资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：收到书面通知后28天内 。
发包人是否提供支付担保：。
发包人提供支付担保的形式： 。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务（1）承认提交的竣工资料的内容：承包人需要提交的竣工资资料数： 承包人提交的竣工资料的费用承担： 按相关规定 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 。
（2）承包人应履行的其他义务： 。
3.2 项目经理 3.2.1 项目经理：姓 名： ；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号： ；建造师执业印章号： ；安全生产考核合格证书号： ；联系电话：；电子信箱： ；通信地址：； 承包人对项目经理的授权范围如下。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不少于22天，若不到岗，按1000元/天承担违约金，若少于10天，发包人有权解除合同，并没收履约保证金。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 发包人有权解除合同或提出索赔。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权解除合同或提出索赔 。
3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同或提出索赔。
3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权解除合同或提出索赔 。
3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内。
3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权解除合同或提出索赔。
3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经发包人同意。
3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同或提出索赔。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权解除合同或提出索赔。
3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作主体结构、关键性工作的范围。
3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：。
其他关于分包的约定：分包须经发包人同意。
3.5.3分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：由承包人与发包人结算3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，至颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的要求：4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。
关于监理人的监理权限：。
需要得到发包人批准才能行使的职权：。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。
4.2 监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。
4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求：达到现行国家及地方验收标准的合格等级，承包人不能一次性竣工验收合格或造成永久性工程缺陷，扣全额履约保证金30%，并承担返工的全部责任。
关于工程奖项的约定：无。
5.2隐蔽工程检查5.2.1包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48小时。
监理人不能按时进行检查时，应提前24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：死亡率为零、重伤率为零、月轻伤频率0.2%以下，杜绝死亡事故的发生，并按《安吉县建筑工程施工现场文明施工（健康工地）暂行管理规定》的有关要求执行，没有达到以上要求的，扣履约保证金10%。
6.1.2关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：。
6.1.3文明施工合同当事人对文明施工的要求：按《安吉县建筑工程施工现场文明施工（健康工地）暂行管理规定》的有关要求执行，没有达到以上要求的，扣履约保证金10%。
7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：1、施工方案；2、施工现场平面布置图；3、施工进度计划和保证措施；4、劳动力及材料供应计划；5、施工机械设备的选用；6、质量保证体系及措施；7、安全生产、文明施工措施；8、环境保护、成本控制措施；9、其他。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，开工前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。
7.2 施工进度计划7.2.1施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按施工组织设计约定的期限。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按《通用》条款。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按《通用》条款。
7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。
7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误迟60天以上的，招标人有权解除合同，并责令施工方无条件清退出场，因工程延误而造成招标人的一切损失由承包人自行承担。
7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：按《通用条款》执行。
7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）24小时内降水量达到50mm以上的暴雨。
（2）8级以上的台风。
（3）地震。
7.8提前竣工的奖励7.8.1前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备8.1材料与工程设备的保管与使用8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人承担。
8.2样品8.2.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按《通用》条款执行8.3施工设备和临时设施8.3.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。
9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.1试验设备施工现场需要配置的试验场所：按《通用》条款执行。
施工现场需要配备的试验设备：按《通用》条款执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按《通用》条款执行。
9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按《通用》条款执行。