建设工程招标投标管理试题及答案
建设工程招标投标管理试题及答案
建设工程招标投标管理
单选题：
1、建设工程项目报建的范围包括 D
A.建筑、桥梁
B.建筑、道路
C.建筑、桥梁
D.建筑、道路、桥梁、设备安装
2、招标会议由谁组织 A
A.招标人
B.投标人
C.设计单位
D.施工单位
3、开标后由A对各投标人的标函经过各项条件的对比分析,综合平衡,择优确定最佳中标人的过程称为定标,也称为决标
A.招标人
B.投标人
C.设计单位
D.施工单位
4、确定中标人后,应填写中标通知书,报送A审核签发,并与中标
人签订承包合同;
A.当地建设主管部门
B.监理单位
C.设计单位
D.省级建设主管部门
多选题：
5、招投标法实施条例的起草原则有哪些 ABCD
A.严格遵守上位法,兼顾制度创新
B.增强公正性,努力提高效率
C.全面规范,突出监管重点
D.立足国情,借鉴国际经验
6、招标人招标应具备的条件ABCD
A.招标人是法人或依法成立的其他组织
B.有组织编制招标文件的能力
C.有审查投标人承包商资质的能力
D.有组织开标、评标、定标的能力
7、投标资格预审资格预审文件包括ABCD
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.资格审查办法
D.资格预审申请文件格式和项目建设概况
判断题：
8、招标人在工程招标准备工作基本完毕后,应向政府建设主管部门报送招标申请文件,并由主管部门对招标人进行招标条件审查,招标人必须等待审查批准后才能进行招标;对
9、审查招标人资格在招标人与中介机构签订委托代理招标协议后,即可报招标管理部门备案;对
10、凡是已确定招标的工程项目,必须是列入本年度计划的工程项目;对。
工程招投标及合同管理试题库与答案
工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销，但酬金是事先商量好的一个固定数目，此种承包方式称为(B)。
A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。
(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。
A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。
(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料，并收取一定数量的投标保证金。
(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。
(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的(C)。
A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。
A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是(B)。
A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则(A)。
A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时，应经(D)批准。
《建设工程招投标与合同管理》第二章习题集答案
第2章建设工程招投标概述一.单项选择题1.公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以（）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
A．投标邀请书B.合同谈判C.行政命令D.招标公告2.在依法必须进行招标的工程范围内，对于重要设备、材料等货物的采购，其单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
A.50B.100C.150D.2003.必须进行招标而不招标的项目，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额（）的罚款。
A.0.3%以上0.5%以下B.0.5%以上1.5%以下C.0.5%以上1%以下D.1.5%以上2%以下4.按照相关规定，招标人和中标人应在（），双方签订合同。
A.评标后5日内B.发出中标通知书30日内C.无具体规定D.发出中标通知书30个工作日内5.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在( )万元人民币以上的，必须进行招标。
A.20B.100C.150D.506.招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标的投标单位。
投标单位应当认真核对，核对无误后以（）形式予以确认。
A.会议B.电话C.口头D.书面7.一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（）家。
A.2B.3C.4D.78.招投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造了一个公共平台、（）的投标机会。
A.自由竞争B.平等竞争C.表现企业实力D.展现企业业绩9.应当招标的工程建设项目在（）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。
A.进行可行性研究B.办理报建登记手续C.选择招标代理机构D.发布招标信息10.我国《招投标法》规定：“依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应向有关行政监督部门（）。
”A．申请 B.备案 C.通报 D.报批11.下列不属于《工程建设招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的是（）。
(完整版)招投标法试题及标准答案
2.根据《工程建设工程招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设工程招标范围的工程建设工程，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。
A.50万元B.100万元C.150万元D.200万元3.根据《工程建设工程招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设工程招标范围的工程建设工程，勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。
A.50万元B.100万元C.150万元D.200万元4.在招标活动的基本原则中，依法必须进行招标的工程的招标公告，必须通过国家指定的报刊、网络或者其他公共媒介发布，体现了（）。
A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则5.在招标活动的基本原则中，招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，体现了（）。
A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则6.在招标活动的基本原则中，与投标人有利害关系的人员不得作为评标委员会的成员，体现了（）。
A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则7.工程建设工程招标范围包括（）。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的工程B.一切工程工程C.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的工程D.一切大中型工程工程E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的工程8.招标活动的基本原则有（）。
A.公开原则B.公平原则C.平等互利原则D.公正原则E.诚实信用原则答案D、B、A、A、B、C、ACE、ABDE。
建筑工程招投标与合同管理考试题(含答案)
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（）。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。
A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。
A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由（）决定。
A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师8、业主在（）合同中承担的风险最小。
A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
建设工程招标采购试题答案
建设工程招标采购试题答案一、单项选择题1. 建设工程招标的基本原则是（）。
A. 公开、公平、公正B. 竞争、效率、保密C. 专业、合理、透明D. 灵活、便捷、经济答案：A2. 招标人在发布招标公告时，应确保信息（）。
A. 仅向特定人群公开B. 在指定媒体上发布C. 公开透明，让所有潜在投标人知晓D. 仅在行业内传播答案：C3. 建设工程招标过程中，评标委员会的主要职责是（）。
A. 审核招标文件的合规性B. 确定招标条件C. 评定投标文件并推荐中标候选人D. 监督招标过程答案：C4. 投标人在提交投标文件时，通常需要提供（）。
A. 公司营业执照复印件B. 详细的施工方案C. 投标保证金D. 所有上述选项答案：D5. 以下哪项不属于招标文件的组成部分？（）。
A. 招标公告B. 投标邀请书C. 评标标准D. 施工合同草案答案：D二、多项选择题1. 建设工程招标的类型包括（）。
A. 公开招标B. 邀请招标C. 竞争性谈判D. 单一来源采购答案：ABCD2. 招标文件中应包含的主要内容有（）。
A. 工程量清单B. 投标须知C. 合同条款D. 投标保证金要求答案：ABCD3. 评标过程中，评标委员会需要考虑的因素包括（）。
A. 投标价格B. 投标人的资质和经验C. 投标文件的完整性D. 投标方案的创新性答案：ABCD4. 中标后，中标人需要提交的文件包括（）。
A. 中标通知书B. 履约保证金C. 施工组织设计D. 质量保证计划答案：BCD三、判断题1. 建设工程招标过程中，招标人可以随时更改招标文件中的要求。
（）答案：错误2. 投标人在投标过程中提交的保证金是为了保证其投标的真实性和严肃性。
（）答案：正确3. 评标委员会的成员应当具备与招标项目相关的专业知识和评标经验。
（）答案：正确4. 建设工程招标结果公示后，任何单位和个人都有权对公示内容提出异议。
（）答案：正确四、简答题1. 请简述建设工程招标的基本流程。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案一、单项选择题1. 建筑工程项目招标的主要目的是什么？A. 降低工程成本B. 确保工程质量C. 公开选择优秀的承包商D. 提高施工效率2. 招标文件的编制应当遵循哪些原则？A. 公平、公正、公开B. 保密、高效、节约C. 竞争、透明、灵活D. 严格、规范、创新3. 在建筑工程项目招标中，下列哪项不是投标人的基本义务？A. 遵守招标文件的规定B. 保证投标文件的真实性C. 自行承担投标费用D. 透露其他投标人的报价信息二、多项选择题1. 建筑工程项目合同的主要内容包括哪些？（多选）A. 工程范围与工期B. 合同价款与支付方式C. 质量要求与验收标准D. 违约责任与争议解决方式2. 在合同管理过程中，以下哪些行为是发包方应当避免的？（多选）A. 随意变更合同条款B. 拖欠工程款C. 拒绝履行保修责任D. 及时提供施工图纸和资料三、判断题1. 建筑工程项目招投标活动必须遵循相关法律法规，任何单位或个人不得非法干预。
（）2. 招标人可以要求投标人提交投标保证金，以确保投标人的投标诚意和履约能力。
（）3. 建筑工程项目合同一旦签订，双方必须严格按照合同条款履行，不得擅自变更或解除。
（）四、简答题1. 请简述建筑工程项目招投标的程序。
2. 在建筑工程项目合同管理中，如何有效防范和应对合同风险？参考答案单项选择题1.【答案】C【解析】建筑工程项目招标的主要目的是通过公开、公平、公正的竞争方式，选择优秀的承包商来完成工程项目，确保工程质量、进度和成本的有效控制。
2.【答案】A【解析】招标文件的编制应当遵循公平、公正、公开的原则，确保所有潜在投标人在平等的机会下参与竞争。
3.【答案】D【解析】投标人的基本义务包括遵守招标文件的规定、保证投标文件的真实性以及自行承担投标费用等。
透露其他投标人的报价信息是违反招投标规定的行为，不属于投标人的基本义务。
多项选择题1.【答案】ABCD【解析】建筑工程项目合同的主要内容包括工程范围与工期、合同价款与支付方式、质量要求与验收标准、违约责任与争议解决方式等。
建筑招投标试题答案
工程招投标与合同管理试卷一、填空题共20分;每空1分1、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件..2、工程承发包方式;是指与双方之间的经济关系形式..3、我国的建设工程交易中心是按照、信息服务、集中办公三大功能进行构建的..4、建设工程招标方式有和 ..5、凡在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目;包括项目的、、、以及与工程建设有关的、等的采购;必须进行招标..6、我国法学界一般认为;建设工程招标是 ;而投标是 ;中标通知书是 ..7、建设工程合同是进行工程建设; 支付价款的合同..8、规费包括、、 ..二、单项选择题共20分;每小题2分1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的关系..A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误;给建设单位造成损失的;建设单位应当要求赔偿..A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中; 不得抵押..A、土地所有权B、土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于家..A、 2、B、 3C、5D、75、合同争议的解决顺序为A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、根据专用条款约定的内容和时间;不属于发包人的工作范畴的是 ..A、办理土地征用;拆迁补偿、平整施工场地等工作;使施工场地具备施工条件;并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料;保证数据真实;位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点;以书面形式交给承包人;并进行现场交验7、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时;发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目;单方发出解除合同的通知..按照设计范本的规定;设计人应A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%8、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准..订立合同时约定的合同工期概念应为;从的日历天数计算.. A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 9、初步评审中的资格评审标准;包括等..A、施工方案B、投标文件格式符合性C、资质等级D、报价构成 10、按索赔的处理方式;可将索赔分为 .. A、合同内索赔、合同外索赔 B、工程延误索赔、工程变更索赔 C、工期索赔、费用索赔 D、工程加速索赔、意外风险三、判断题共20分;每小题2分1、甲需购进乙公司相关设备;价值100万元;甲应预付定金30万元..2、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段..3、中标通知书发出30天内;中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同..4、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的;以小写金额为准..5、建设工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成;并附有三个附件..6、供货方到现场的交货日期;以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准..7、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后;应在28天内给予答复;否则视为对方索赔要求已经认可..8、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告;则失去对该事件请求的索赔权利..9、在承包商提出的费用索赔中;是以实际损失为依据;因此其索赔金额均不应包括利润..10、投标人可于将措施项目费参与市场竞争..四、案例题共40分;第1题10分;第2题15分、第3题15分案例1某建设项目实行公开招标;招标过程出现了下列事件;指出并改正不正确的处理方法.. 1、招标方于5月8日起发出招标文件;文件中特别强调由于时间较紧要求各投标人不迟于5月23日之前提交投标文件即确定5月23日为投标截止时间;并于5月10日停止出售招标文件;6家单位领取了招标文件..2、招标文件中规定：如果投标人的报价高于标底15%以上一律确定为无效标..招标方请咨询机构代为编制标底;并考虑投标人存在着为招标方有无垫资施工的情况编制了两个不同的标底;以适应投标人情况..3、5月15日招标方通知各投标人;原招标工程中的土方量增加20%;项目范围也进行了调整;各投标人据此对投标报价进行计算..4、招标文件中规定;投标人可以用抵押方式进行投标担保;并规定投标保证金额为投标价格的5%;不得少于100万元;投标保证金有效时期同投标有效期..5、按照5月23日的投标截止时间要求;外地的一个投标人于5月21日从邮局寄出了投标文件;由于天气原因5月25日招标人收到投标文件..本地A公司于5月22日将投标文件密封加盖了本企业公章并由准备承担此项目的项目经理本人签字按时送达招标方..本地B公司于5月20日送达投标文件后;5月22日又递送了降低报价的补充文件;补充文件未对5月20日送达文件的有效期进行说明..本地C 公司于5月19日送达投标文件后;考虑自身竞争实力于5月22日通知招标方退出竞标..6、开标会议由本市常务副市长主持..开标会议上对退出竞标的C公司未宣布其单位名称;本次参加投标单位仅仅有5家单位..开标后宣布各单位报价与标底时发现5个投标报价均高于标底20%以上;投标人对标底的合理性当场提出异议..与此同时招标代理方代表宣布5家投标报价均不符合招标文件要求;此次招标作废;请投标人等待通知..若某投标人退出竟标其保证金在确定中标人后退还..3天后招标方决定6月1日重新招标..招标方调整标底;原投标文件有效..7月15日经评标委员会评定本地区无中标单位..由于外地某公司报价最低故确定其为中标人..7、7月16日发出中标通知书..通知书中规定;中标人自收到中标书之日起30d内按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同..与此同时招标方通知中标人与未中标人..投标保证金在开工前30d内退还..中标人提出投标保证金不需归还;当作履约担保使用..8、中标单位签订合同后;将中标工程项目中的三分之二工程量分包给某未中标人E;未中标人又将其转包给外地的农民施工单位..案例2某承包商乙方于某年3月6日与某业主甲方签订一项施工合同;合同规定;甲方于3月14日提供施工现场;工程开工日期为3月16日;竣工日期为4月12日;合同日历工期为38天..工期每提前1天奖励3000元;每拖后1天罚款5000元..乙方按时提交了施工方案和网络进度计划如下;并得到甲方代表的批准..实际施工过程中发生了如下几项事件：事件1：因拆迁工作拖延;甲方于3月17日才提供出全部场地;影响了工作A、B;使该两项作业时间均延长了2天;并使这两项工作分别窝工6、8个工日;工作C为此受到影响..事件2：乙方与租赁商原约定;工作D使用的某种机械于3月27日进场;但因运输问题推迟到3月30日才进场;造成D工作实际作业时间增加1天;多用人工7个工日..事件3：在工作E施工时;因设计变更;造成施工时间增加2天;多用工14个工日;其他费用增加1.5万元..事件4：工作F是一项隐蔽工程;施工完毕后经工程师验收合格后进行了覆盖..事后甲方代表认为该项工作很重要;要求工程师在该项工作的两个主要部位进行剥露检查..检查结果为：a部位完全合格;但b部位的偏差超出了规范允许的范围;乙方根据甲方要求进行返工处理;合格后工程师予以签字验收..其中部位a的剥露和覆盖用工为6个工日;其他费用为1000元；部位b的剥露、返工及覆盖用工20个工日;其他费用为1.2万元..因为F工作的重新检验和返工处理影响了工作H的正常施工;使工作H的作业时间延长2天;多用工10个工日..问题：1、在上述事件中;乙方可以就哪些向甲方提出工期和费用补偿要求为什么2、该工程实际施工天数为多少天可得到工期补偿多少天工期奖罚天数为多少天3、假设工程所在地人工费标准为30元/工日;窝工人工费补偿标准为18元/工日;管理费和利润不予补偿..则在该项工程施工中;乙方可得到的合理的经济补偿额是多少案例3某市地下工程;业主与施工单位签订了施工合同;除税金外的合同总价为8600万元;其中：现场管理费率15％;总部管理费率8％;利润率5％;合同工期730天..为保证施工安全;合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水设施;并安装1.5t/min的备用设施;两套设施合计15900元..合同中还规定;施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工;业主对施工单位自有机械设备按台班单价的60％给予补偿;对租赁设备按租赁费给予补偿..该工程施工过程中发生以下三项事件：事件1.施工过程中业主通知施工单位某分项工程非关键工作需进行设计变更;由此造成施工单位的机械窝工12天;机械台班单价和窝工时间如下表所示；事件2.施工过程中遇到了非季节性大暴雨天气;原有排水设施不能满足要求;使施工单位被迫停工;并造成施工设备被淹没..为保证施工安全和进度;业主指令施工单位紧急购买排水设施..施工单位按业主要求购买并安装了两套1.5t/min的排水设施;恢复了施工..事件3.施工中发现地下文物;处理文物工作造成工期拖延40天.. 就以上三项事件;施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔.. 事件1：承包商机械台班单价与窝工时间表现场管理费：40920×15％＝6138元总部管理费：40920+6138×8％＝3764.64元利润：40920+6138+3764.64×5％＝2541.13元该项合计：53363.77元.. 事件2：由于非季节性大暴雨的费用索赔1备用及额外增加排水设施费：15900÷2×3＝23850元 2被淹没的设备损失费16000元 3额外排水增加人工费8650元.. 该项合计：48500元..事件3：处理地下文物的工期、费用索赔延长工期40天现场管理费：8600万元×15％÷730×40＝706849.2元问题：现场工程师应该如何处理承包商的索赔报告工程招投标与合同管理试卷答案一、填空题共20分;每空1分 1.立项2.发包方承包方3.场所服务4.公开招标邀请招标5.勘察、设计、施工、监理重要设备、材料6.要约邀请要约承诺7.承包人发包人8.社会保险费住房公积金工程排污费二、单项选择题共20分;每小题2分 CAABA CADCB三、判断题共20分;每小题2分×√√×√ √√√××案例1 正确的是：1、事件1中：招标文件发出之日起至投标文件截止时间不得少于20d;招标文件发售之日至停售之日最短不得少于5个工作日..2、事件2中：编制两个标底不符合规定3、事件3中：改变招标工程范围应在投标截止之日15个工作日前通知投标人..4、事件4中：投标保证金数额一般为投标报价的2%左右;一般不得超过80万元人民币..投标保证金有效期应当超出投标有效期30d；5、事件5中：5月25日招标人收到的投标文件为无效文件..A公司投标文件无法人代表签字为无效文件..B公司报送的降价补充文件未对前后两个文件的有效性加以说明为无效文件..6、事件6中：招标开标会应由招标方主持;开标会上应宣读退出竟标的C单位名称而不宣布其报价..宣布招标作废是允许的..退出投标的投标保证金应归还..重新招标评标过程一般应在15d内确定中标人..7、事件7中：应从7月16日发出中标通知书之日起30d内签订合同;签订合同后5d内退还全部投标保证金..中标人提出将投标保证金当作履约保证金使用的提法错误..8、事件8中：中标人的分包做法;及后续的转包行为是错误的..四、案例题共40分;第1题10分;第2题15分、第3题15分案例2 答：1、事件1可以提出工期和费用补偿..因为不能按时提供场地属于甲方的责任;且A位于关键线路上..事件2不能提出补偿要求..施工设备迟进场属于乙方责任..事件3可以提出费用补偿;但不能提出工期补偿..因为设计变更属于甲方责任;由此增加的费用应由甲方承担;但增加的时间没有超过超过该项工作的总时差;因此没有对总工期造成延误..事件4：不能提出工期和费用补偿..2、实际工作时间为42天..将可向甲方提出工期索赔的事件天数进行计算;可得到工期补偿2天..工期罚款1万元2×5000..3、合理的经济补偿应为：事件1：窝工人工费6+8×18＝252元事件3：多用人工费14×30＝420元其他费用1.5万元..因此;在该工程师施工中;乙方可得到合理的经济补偿总额为252+420+15000＝15672元..扣除拖延工期罚款的1万元;共可获得5672元.. 案例3 答：事件1：1自有机械设备的索赔要求不合理..合同规定自有设备按台班单价的60％予以补偿则为3720+12000×60％+18000+7200＝34632元;现场管理费为34632×15％＝5194.8元.. 2由于事件1仅为非关键工序上的分项工程;它的延误并未造成总工期的延误;故总部管理费及利润的索赔不合理;不予支持..事件2：1可索赔额外增加的排水设施费和人工费;即15900+8650＝24500元;但备用设备的索赔不予支持..事件3：同意延长工期40天..现场管理费：8600÷1.15×1.08×1.05×0.15＝98.92万元应补偿现场管理费为98.92 ÷730×40＝542020.8元总部管理费为542020.8×8％＝43361.66元.. 利润索赔不予支持..因此该项索赔额共计585382.46元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单选题：
1、建设工程项目报建的范围包括（D ）
A.建筑、桥梁
B.建筑、道路
C.建筑、桥梁
D.建筑、道路、桥梁、设备安装
2、招标会议由谁组织（A ）
A.招标人
B.投标人
C.设计单位
D.施工单位
3、开标后由（A）对各投标人的标函经过各项条件的对比分析，综合平衡，择优确定最佳中标人的过程称为定标，也称为决标
A.招标人
B.投标人
C.设计单位
D.施工单位
4、确定中标人后，应填写中标通知书，报送（A）审核签发，并与中标人
签订承包合同。
A.当地建设主管部门
B.监理单位
C.设计单位
D.省级建设主管部门
多选题：
5、招投标法实施条例的起草原则有哪些（ABCD ）
A.严格遵守上位法，兼顾制度创新
B.增强公正性，努力提高效率
C.全面规范，突出监管重点
D.立足国情，借鉴国际经验
6、招标人招标应具备的条件（ABCD）
A.招标人是法人或依法成立的其他组织
B.有组织编制招标文件的能力
C.有审查投标人（承包商）资质的能力
D.有组织开标、评标、定标的能力
7、投标资格预审资格预审文件包括（ABCD）
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.资格审查办法
D.资格预审申请文件格式和项目建设概况
判断题：
8、招标人在工程招标准备工作基本完毕后，应向政府建设主管部门报送招标申请文件，并由主管部门对招标人进行招标条件审查，招标人必须等待审查批准后才能进行招标。
对
9、审查招标人资格在招标人与中介机构签订委托代理招标协议后，即可报招标管理部门备案。
对
10、凡是已确定招标的工程项目，必须是列入本年度计划的工程项目。
对青山埋白骨，绿水吊忠魂。