2020年园林绿化建设工程施工合同范本
园林绿化建设工程施工合同范本7篇
园林绿化建设工程施工合同范本7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信原则的基础上，就甲方园林绿化建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________园林绿化建设工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：绿化植物种植、花坛设计施工、园林景观建设等。
4. 工程规模：具体以甲方提供的施工图纸及设计要求为准。
二、工期约定开工日期：______年______月______日（具体以甲方书面开工令为准）。
竣工日期：______年______月______日。
如遇不可抗力因素导致工程无法按期完成，乙方需提前书面通知甲方并附相关证明文件，经甲方同意后双方协商工期顺延事宜。
三、合同价款及支付方式本合同总价款为人民币______元整（大写：____________________）。
工程款支付方式为分期支付，即开工前预付工程款的______，工程竣工验收合格后支付工程款的______，剩余款项作为质保金在工程验收合格后一年内付清。
具体支付细节按双方约定执行。
四、质量标准及验收方式本工程质量标准符合国家颁布的园林绿化工程施工质量验收标准的合格标准。
工程完工后，乙方提交验收申请，甲方接到申请后______个工作日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
如验收不合格，乙方需按照甲方要求进行整改直至验收合格。
五、材料设备供应及质量保证乙方应按照设计要求和国家有关标准采购绿化植物、建材等原材料和设备，并提供相应的质量证明文件。
乙方应保证所采购的材料设备质量符合国家相关规定和甲方的质量要求。
如有质量问题，乙方应负责更换或退货。
六、甲方责任与义务甲方应按时提供施工图纸及技术要求，并确保施工场地的水、电等基本条件满足施工需要。
2020景观绿化施工合同范本（精选3篇）
景观绿化施工合同2020景观绿化施工合同范本（精选3篇）在人们的法律意识不断增强的社会，合同的地位越来越不容忽视，签订合同也是避免争端的最好方式之一。
那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编精心整理的景观绿化施工合同范本，欢迎阅读与收藏。
景观绿化施工合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，现甲方将绿化、景观工程承包给乙方施工。
乙方应具备级以上的相应资质。
结合本工程具体情况，双方特签订本合同，以资共同遵守。
1.工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3现场条件：用水、用电乙方单独装表计量（甲方按市场价计取）。
施工现场的安全保卫及施工人员的吃、住、行等乙方自理。
2.承包范围及方式2.1承包范围：厂区内绿化、景观及其给排水、照明（以甲方图纸为准）。
2.2承包方式：本工程实行包工部分包料的专业承包制。
工程造价暂定价万元，其中绿化万元，景观万元。
本工程不得分包或转包，如发现乙方将本工程分包或转包，甲方有权终止本合同，并由乙方赔偿由此引起的所有经济损失。
3.工程结算3.1本工程系招标工程，工程暂定价为万元，其中绿化工程万元按年月日报价书为准，景观工程万元按年月日报价书为准。
其工程量按实结算。
3.2甲方的绿化、景观施工图需调整修改时，新增的绿化、苗木、景观材料的规格、单价按报价书执行，报价书中没有的项目由双方共同定价。
凡与本工程施工有可能发生的有关市政、市容、交通、环保、治安、消防等责任与费用均由乙方承担。
4.付款方式4.1本工程不付工程备料款。
4.2工程进度款：工程进度款最终付至合同总价的 %。
工程经验收合格，办理工程决算后支付合同总价的%，余款作为绿化、景观维护保养保证金，待保养期满，退还乙方（不含利息）。
乙方应在收到甲方每一笔工程款后5个工作日内向甲方开具合法有效的发票凭据。
5.绿化苗木、景观园艺5.1绿化苗木、草皮原则上均由乙方负责采购供应，其品种、规格必须符合乙方提供的绿化种植图，并确保树木挺直，粗细匀称。
园林绿化工程的合同范本(优秀6篇)
园林绿化工程的合同范本(优秀6篇)园林绿化工程的合同范本篇1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，签定本合同。
第一条：工程概况1、工程名称：2、工程内容：3、承包方式：本工程采用包工承包方式实施。
4、工程定价：第二条：甲乙双方驻工地代表甲方驻工地代表及委派人员名单：乙方驻工地代表及委派人员名单：第三条：工程质量等级工程质量等级要求：必须达合格以上标准。
第四条：工程验收当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。
甲方应在1天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。
乙方自提出申请验收报告1天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。
2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。
若未经乙方同意启用，将视为通过验收。
第五条：验收标准本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照行业标准进行验收。
(以图纸的效果80%为准)第六条：工程量计价实施单位工程量承包每吨包150元整付款方式合同签订，乙方施工人员抵达施工现场，甲方应提前支付工人生活费及购买部分工具、材料的费用(为总工程的50%)，当施工到工程量60%时甲方预付乙方工程量的30%作为工人工资，工程验收合格后甲方应在当天内一次性支付乙方所有工程余款。
第七条：工程款支付工程款支付方式：现金支付或账号支付。
第八条：双方权利和义务1、甲方权利和义务工地代表，负责协调甲方的相关事宜。
在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。
(1)负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。
(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。
(3)提供有利施工的现场条件(部分乙方所需的工具等)。
(4)审核工程计划进度。
(5)负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。
园林绿化工程合同书范本8篇
园林绿化工程合同书范本8篇篇1甲方（发包方）：XXX乙方（承包方）：XXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在园林绿化工程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1. 工程名称：XXX园林绿化工程2. 工程地点：XXX3. 工程内容：包括但不限于绿化种植、景观建设、小品制作等4. 承包范围：详见附件一《工程预算表》5. 承包方式：包工包料6. 合同工期：自本合同签订之日起XX天内完成全部工程内容第二条合同价格与支付方式1. 合同总价：人民币XXX元整（￥XXXXXX）2. 支付方式：- 预付款：合同签订后XX天内，甲方支付合同总价的XX%作为预付款。
- 中期款：乙方完成合同约定工程量的一半后，甲方支付合同总价的XX%。
- 尾款：工程竣工验收合格后XX天内，甲方支付合同总价的XX%。
3. 付款方式：银行转账4. 付款账号：XXXXXX5. 开户行：XXXXXX银行第三条甲方权利与义务1. 甲方应按照合同约定及时支付款项。
2. 甲方应协助乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。
3. 甲方应监督乙方的施工进度和质量，确保工程按时按质完成。
4. 甲方应指派专人负责与乙方的沟通与协调工作。
第四条乙方权利与义务1. 乙方应严格按照合同约定履行义务，确保工程质量。
2. 乙方应按时完成施工任务，确保工程进度。
3. 乙方应加强安全生产管理，确保施工安全。
4. 乙方应提供完整的竣工资料，并配合甲方进行验收工作。
5. 乙方在施工过程中，应遵守甲方的各项规章制度和管理要求。
6. 乙方指派专人与甲方进行沟通与协调工作。
7. 在施工过程中，如遇到设计变更或增加工程量等特殊情况，乙方应及时通知甲方，并办理相关变更手续。
8. 乙方在施工过程中，应妥善保护好周边环境及设施，因乙方原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
9. 工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，包括竣工图、施工记录、测试报告等，并配合甲方进行验收工作。
园林绿化施工合同范本(推荐7篇)
园林绿化施工合同范本（推荐7篇）园林绿化施工合同范本第1篇工程名称：建设单位：施工单位：签订日期：绿化工程合同发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程的施工事项协商一致，订立本合同。
第一条工程基本概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：土方平整造型、景观工程、苗木栽植及养护。
详见：发包人向承包人所提供的招标文件工程量清单第二条工程承包范围1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容;2、绿化工程承包范围内种植土方平整造型、苗木栽植及养护;3、苗木的养护管理(壹年)保证养护期内苗木、地被植物正常生长，并保持良好的景观效果;第三条工程施工期限共3个月。
议定自年月日开工，至年月日全部栽植结束。
(如遇雨、雪和其他原因不能施工时经发包人同意工期顺延)。
承包方严格按上述工期组织施工，若工期延迟，每延迟一天罚款人民币贰仟元整，工期罚款从履约保证金中扣除。
第四条工程质量标准：合格1、在工程施工中，承包方应按照本工程施工图、绿施说明及业主要求，精心组织施工，认真执行现行国家施工及验收规范。
做好隐蔽工程、分项工程的验收工作。
如因施工原因造成的质量不符合验收要求而发生的返工费用由承包人负责。
2、栽植质量标准执行《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-893、养护标准执行《园林管理考核办法(试行)》第五条材料和设施供应：凡包工包料工程的材料由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，经发包人造成损失的，承包方应该足额赔偿，并应付发包方合同价款5%的违约金。
第六条工程价款及付款方法：1、本工程采用承包方式。
2、工程价款暂定：叁佰贰拾捌万元整(元)最后以决算为准3、付款方式：本工程不予付备料款，采用分月付款方式(不付利息);(1)、按照月工程进度，付50%;(2)、工程验收合格付30%，总工程款的80% ;(3)一年养护期满后，付20%第七条组成本合同的文件1、本合同协议书2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、投标书及其附件5、审核后的预算书6、其它附件第八条双方的一般权利和义务1、工程师：在工程施工中，发包方委托叶青青为现场业主代表，代表行使业主的职能，并全权处理与本工程相关的一切事务。
2024年园林绿化施工合同参考范文（五篇）
2024年园林绿化施工合同参考范文甲方：_____乙方：_____甲乙双方经协商一致，甲方将绿化养护事务委托给乙方，双方遵循平等、互利、合作的原则，达成以下合同条款。
一、基本条款1. 甲方将总面积为m2的绿化区域交由乙方进行养护。
2. 合同期限为____年，自年日至年日。
如需续约，双方需在期满前一个月完成相关手续。
3. 养护方式为乙方整体承包。
二、绿化养护标准绿化养护包括基本工作和定期工作。
基本工作涵盖浇水、垃圾清理、防风防汛、补植、防人为损坏及小范围病虫害防治、除杂草和修剪等。
定期工作包括全面修剪、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。
具体要求及验收标准见附件一。
三、双方责任和义务1. 甲方责任A. 对于在接收养护前经专业鉴定需更换的植物，其费用由甲方承担。
B. 全面监督、指导、检查和验收乙方工作。
C. 以书面形式通知乙方不合格之处，以“质量整改通知书”形式发出。
D. 及时结算并支付乙方的绿化养护费用。
E. 提供乙方绿化机械的存放场地及保管。
2. 乙方责任A. 按合同标准进行养护管理，遵守甲方规定，接受管理。
B. 对不合格之处及时进行整改。
C. 对绿地内主要观赏植物进行挂牌说明，包括品种、来源、养护方法等。
D. 统一着装，持工卡上岗，保持工作场所整洁，文明作业。
E. 根据甲方要求在重大节日布置花坛、园林小品等，费用另计。
F. 配备专职管理人员，做好养护记录，建立养护技术档案，紧急情况随叫随到。
四、结算与付款方式1. 费用计算：A. 绿化养护费按/m2·年计算，总费用为人民币____元/年，每季度平均支付元。
B. 更新、改造或非乙方责任补植按实际面积和单价结算。
C. 重大节日布置费用由甲方按实际支出支付。
2. 付款方式：A. 每月支付一次绿化养护费，合同签订时支付首月费用，后续提前一个月支付下月费用。
B. 对于新增绿化更新、改造等项目，甲方需预付60%材料费，剩余40%在验收合格后1个月内付清。
园林绿化建设工程施工合同范本9篇
园林绿化建设工程施工合同范本9篇第1篇示例：园林绿化建设工程施工合同范本甲方：（委托方全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就园林绿化建设工程施工事宜，达成如下协议，并共同遵守：一、工程项目名称：园林绿化建设工程。
二、工程地点：（详细地址）。
三、工程内容及标准：园林绿化建设工程的具体内容、标准和要求详见附件《园林绿化建设工程施工图纸及技术要求》。
四、工程合同价款及支付方式：工程合同价款为人民币（大写）（￥小写）元整，甲方应于工程开工后按照《付款计划》的约定时间及方式进行支付。
五、工程开工和竣工时间：工程自双方签署本合同之日起，乙方应在规定时间内组织开工，竣工时间为（具体日期）。
如因不可抗力等原因需延期完成工程，应提前书面通知甲方并取得甲方同意。
六、工程保修期：工程竣工验收合格后，由乙方承诺提供（保修期限）。
在保修期内，乙方应负责维修工程质量及解决工程质量保修期内出现的问题。
七、工程质量标准及验收：工程应符合国家有关规定及《园林绿化建设工程施工图纸及技术要求》的要求。
验收标准以双方签署的《园林绿化建设工程施工图纸及技术要求》为准。
如工程质量不符合要求，乙方应对其进行整改，并在约定期限内重新进行验收。
八、工程变更及索赔：由于设计变更、甲方违约、工程发现隐蔽工程或技术问题等原因造成的工程变更或索赔，应另行协商确定。
九、责任及违约处理：双方应严格履行合同约定，如有一方违反合同约定导致对方损失的，应承担相应赔偿责任。
十、解决争议方式：本合同履行过程中如发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成，可向有关部门申请调解或向人民法院提起诉讼解决。
十一、本合同自双方签字盖章即时生效。
未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：附件：园林绿化建设工程施工图纸及技术要求。
以上内容即为园林绿化建设工程施工合同范本，若双方在签署合同时有其他特殊约定，可在合同中作出明确规定。
园林绿化工程施工合同书4篇
园林绿化工程施工合同书4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1园林绿化工程施工合同书甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________为了明确双方的权利义务，规范园林绿化工程的实施，特订立本合同，共同遵守。
根据有关法律法规，经双方友好协商，达成如下合同：第一条项目名称甲乙双方约定的园林绿化工程项目名称为_______。
第二条工程内容1. 园林绿化工程的内容包括但不限于：植树、修剪、浇灌、除草、壁挂绿化、草坪铺设等工程。
2. 工程施工地点为_______，工程开工时间为_______，工程竣工时间为_______。
3. 工程实施过程中，甲、乙双方应保证施工现场的安全，确保工程质量。
第三条工程款1. 甲方按照工程总价_______元人民币向乙方支付工程款，支付方式分期支付，每期支付比例为_______。
首付款于本合同签署后_______日内支付，尾款在工程验收后_______日内支付。
2. 工程款的支付方式：甲方向乙方支付工程款，均通过银行转账方式支付，转账手续费由甲方负担。
3. 如因不可抗力或甲方原因导致工程无法继续进行，乙方有权收取已完成部分的工程款。
第四条工程质量保证1. 工程竣工后，乙方应确保工程质量符合国家有关标准和规定，做到无错漏、无扭曲、无变形，保持工程完整、美观。
2. 乙方对工程施工过程中产生的问题，如出现疏于处理、出现质量问题等，应承担相应的责任，并在第一时间对问题进行整改。
3. 在工程保修期内，如发现工程质量问题，乙方应积极协调解决，确保项目的长期稳定与发展。
第五条工程保险1. 乙方应对工程进行一切必要的保险，包括工程意外险和施工人员意外险等，确保在施工过程中发生的意外事故得到妥善处理，保护甲方的权益。
2. 如因乙方责任导致工程质量问题，乙方应对相关损失承担经济赔偿责任。
第六条违约责任1. 甲方违反本合同规定，拖延支付工程款或提供虚假信息等，应支付违约金_______元人民币。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YOUR LOGO2020年园林绿化建设工程施工合同范本The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state.专业合同系列，下载即可用2020年园林绿化建设工程施工合同范本说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。
可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。
合同编号：_________发包人（全称）：_________承包人（全称）：_________承包人资质等级：_________依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》（GF-99-0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同：一、工程概况第1条工程概况1．1 工程名称：_________1．2 工程地点：_________1．3 工程内容：_________1．4 工程立项批准文号：_________1．5 资金来源：_________第2条工程承包范围2．1 承包范围：_________2．2 工程总面积：_________二、合同文件及图纸第3条本合同文件及解释顺序3．1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）双方签订的补充协议（2）本合同条款（3）中标通知书（4）投标书及其附件（5）标准、规范及有关技术文件（6）图纸（7）工程量清单（8）工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第4条适用法律、标准及规范4．1 适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。
4．2 适用标准、规范名称：《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T212-2003）、《城市园林绿化用植物材料木本苗》（DB11/T211-2003）、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T213-2003）、_________。
4．3 双方另有约定列入补充条款。
4．4 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。
第5条图纸5．1 发包人提供图纸日期及套数：_________5．2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。
5．3 发包人对图纸的特殊保密要求：_________三、双方的权利义务第6条监理6．1 监理单位名称：_________6．2 监理工程师姓名：_________职务：_________职权：_________需要取得发包人批准才能行使的职权：_________除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。
第7条双方派驻工地代表7．1 发包人派驻工地代表姓名：_________职权：_________7．2 承包人派驻工地代表姓名：_________职权：_________7．3 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。
第8条发包人工作8．1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用：_________（1）保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间：_________（2）将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：_________（3）负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求：_________（4）工程地质和地下管网线路资料的提供时间：_________（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：_________（6）水准点和坐标控制点交验要求：_________（7）组织图纸会审和设计交底的时间：_________（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物建筑）、古树名木的保护工作：_________ （9）双方约定发包人应做的其他工作：_________8．2 发包人委托承包人办理的工作：_________第9条承包人工作9．1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：_________（2）承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明、围栏设施的责任和要求：_________（3）向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：_________，发包人承担由此发生的费用。
（4）需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续：_________，发包人承担由此发生的费用。
（5）承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：_________ （6）做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担：_________（7）保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：_________（8）双方约定的承包人应做的其他工作：_________四、施工组织设计和工期第10条合同工期开工日期：_________竣工日期：_________合同工期总日历天数_________日第11条进度计划11．1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：_________11．2 发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间：_________，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。
11．3 群体工程中有关进度计划的要求：_________11．4 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。
因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
第12条延期开工因发包人原因造成延期开工的，由发包人承担由此给承包人造成的损失，并顺延工期；承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。
第13条暂停施工因发包人原因停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期；因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用，工期不顺延。
第14条工期延误14．1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。
（1）发包人未能按双方约定日期提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行；（3）发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）因工程量变化或重大设计变更影响工期；（5）非承包人原因停水、停电等原因造成停工；（6）不可抗力及自然灾害；（7）发包人同意工期相应顺延的其它情况；（8）其它可调整工期的因素：_________14．2 承包人在以上情况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。
发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。
第15条工期提前15．1 工期如需提前，双方协议如下：（1）发包人要求提前竣工的时间：_________（2）承包人应采取的赶工措施：_________（3）发包人应提供的条件：_________（4）因赶工而增加的经济支出和费用承担：_________五、质量与检验第16条工程质量16．1 工程质量标准：_________16．2 双方对工程质量有争议时，由_________质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。
第17条隐蔽工程的中间验收17．1 双方约定的中间验收的部位：_________17．2 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检，并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。
验收合格，发包人、监理方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的，可视为发包人已经批准，承包人可进行隐蔽或继续施工。
验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收，所需费用由承包人承担，不能影响工期。
除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担，相应顺延工期。
六、安全施工第18条安全施工18．1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。
18．2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
第19条事故处理19．1 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
19．2 发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。
七、合同价款与支付第20条合同价款20．1 发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
20．2 金额（大写）：_________元（人民币）（小写）：_________元第21条合同价款的调整。
21．1 本合同价款按照招标文件中规定，采用_________方式确定。
21．2 合同价款发生设计变更或洽商的情况时可以调整。
合同价款的调整方式：_________第22条工程量的确认22．1 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：_________22．2 发包人核实已完工程量报告的时间：_________，发包人逾期未核实工程量的，承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。
发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的，确认结果无效。
22．3 对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认。
第23条工程款支付23．1 合同生效后_________日内，发包人向承包人支付本合同总造价的_________%为预付款。
23．2 双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：拨付工程进度款时间：_________（工程进度、部位），占合同承包总造价_________（百分比），金额：_________人民币（元）23．3 发包人应在确认工程量结果后_________日内按前款的约定向承包人支付工程款（进度款）。