[精品][word完整版]工程施工合同书通用版范本(建设工程施工合同)
建设工程施工合同书通用版范本(3篇)
建设工程施工合同书通用版范本发包人(全称)：_____ 承包人(全称)：_____ 根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_____。
2、工程地点：_____。
3、工程立项批准文号：_____。
4、资金来源：_____。
5、工程内容：_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6、工程承包范围：_____。
二、合同工期计划开工日期：_____年_____月_____日。
计划竣工日期：_____年_____月_____日。
工期总日历天数：_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币(大写_____)(￥_____元);其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写_____)(￥_____元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写_____)(￥_____元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥_____元);(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥_____元);2、合同价格形式：_____。
五、项目经理承包人项目经理：_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
建设工程施工合同示范文本通用版5篇
建设工程施工合同示范文本通用版5篇篇1甲方（发包方）：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________联系方式：___________________________乙方（承包方）：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________联系方式：___________________________鉴于甲方需要建设工程项目，乙方具备相应的施工能力和资质，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循诚实信用、公平公正的原则，经友好协商，达成如下建设工程施工合同：一、工程概况（一）工程名称：___________________________________________。
（二）工程地点：___________________________________________。
（三）工程规模：具体内容及范围详见施工图纸及工程量清单。
（四）工程期限：自合同签订之日起计算，总工期为______天。
二、承包方式及内容（一）承包方式：由乙方采取包工包料的方式承包本工程。
（二）承包内容：包括但不限于地基工程、主体结构工程、装饰装修工程等。
具体内容详见施工图纸及工程量清单。
三、合同价款及支付方式（一）合同总价：人民币______元整（大写：______元整）。
该合同总价已包括乙方为完成本合同工程所需的所有费用。
（二）支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付节点及比例为：1. 基础工程完成并经甲方验收合格后支付合同总价的______%；2. 主体结构完成并经甲方验收合格后支付合同总价的______%；3. 装饰装修工程完成并经甲方验收合格后支付合同总价的______%；4. 工程竣工验收合格并结算完毕后支付至合同总价的______%；5. 剩余______%作为质保金，工程竣工验收一年后无质量问题一次性支付。
2024年建设工程施工合同书通用版范本（五篇）
2024年建设工程施工合同书通用版范本甲方：（全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法规，甲乙双方经协商一致，就以下建设工程的施工事宜达成如下合同，以约定各项义务和权利：一、项目名称和位置1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 项目规模和内容：1.4 工程期限：二、合同价款及支付方式2.1 合同价款总额：2.2 工程进度款支付方式：2.3 完工验收后的支付方式：三、工程质量和验收标准3.1 工程质量标准：3.2 合同约定的验收标准：四、工程施工安全和保护4.1 工程施工安全：4.2 工程施工期间的环境保护：4.3 工程现场的安全防护：五、施工期限和工期管理5.1 工程施工起止时间：5.2 工期管理和超期施工处理：六、材料和设备的采购和质量保证6.1 材料和设备采购：6.2 材料和设备的质量保证：七、合同变更和解除7.1 合同变更：7.2 合同解除：八、违约责任8.1 违约责任的约定：九、保险责任9.1 保险责任的承担：9.2 保险费用：十、争议解决10.1 合同争议的解决方式：十一、其他事项11.1 其他约定的事项：十二、合同效力和变更12.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
12.2 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
12.3 本合同的任何变更须经甲乙双方以书面形式达成一致，并经双方合同代表签字确认。
甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：2024年建设工程施工合同书通用版范本（二）建设工程施工合同合同编号：___________甲方（发包方）：___________________________联系地址：____________________________联系人：_______________________联系电话：_________________________乙方（承包方）：___________________________联系地址：____________________________联系人：_______________________联系电话：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及双方当事人的意愿，甲方与乙方达成如下合同，共同遵守并履行。
工程施工合同范本(通用5篇)
工程施工合同范本（通用5篇）工程施工合同1甲方：乙方：经甲乙双方协商，甲方自愿将自己私人建房工程承包给乙方施工，为使甲乙双方明确各自责任，特签订以下协议：一、承包内容：1、本工程基础挖孔桩由甲方自行负责。
2、本工程包含的所有砼的浇筑，主体工程的砖砌体，木模板的制作，钢筋的制作邦扎，砌体的内外抺灰工程，排面贴面砖（天花板不抹灰）。
第二层贴地板砖，厕所贴墙砖。
3、室内楼梯间扶手制作，由甲方负责。
4、本工程排污工程由甲方负责。
5、本工程为砖混现浇结构，所需木模板钉子，铁线由乙方自行负责。
6、本工程所使用水、电由甲方提供，机具由乙方自行负责。
二、工程造价：本工程为单包工，工程计价以滴水为界按每平方米200元计算。
另外加工程如后墙贴条砖按每平方米20元计算，室内贴内墙砖按每平方米18元计算，贴楼梯踏步按每平方米40元计算，另本工程负一层不砌砖，柱子不抹灰，按每平方100元计算。
三、付款方式：本工程按进度付款，甲方在乙方完成负一层砼浇筑付甲方元，其余两层每浇筑完一层砼，甲方付款60%，完成每层内粉水付10%，外墙贴砖完成付15%，其余15%在工程完工后付清。
四、工程质量，按本地修建房屋普遍质量为准。
五、安全问题在20x元以内由乙方负责。
六、本合同一式二份，甲乙双方签字生效。
甲方：乙方：年月日工程施工合同2发包人（全称）；（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：建设面积：约4500㎡二、工程承包范围承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容（包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目）。
三、承包方式：包工包料四、合同工期进场安装日期： 5 月 20 日安装竣工日期：年 5 月 30 日合同工期日历天数： 20 天。
建设工程施工合同示范文本通用版7篇
建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本通用版合同编号：______________甲方：（委托方）__________ 乙方：（承揽方）__________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽下列建设工程，双方协商一致，达成如下合同：四、工程工期：自________年_____月_____日起，至________年_____月_____日止，共计________天。
六、支付方式：甲方按照工程进度分批支付工程款，具体支付详情见附表。
七、工程质量要求：乙方承诺按照合同约定的工程标准，保证工程质量符合国家有关规定，承担工程质量保证责任。
八、施工安全：乙方负责工程施工过程中的安全管理工作，保障施工作业人员的人身安全。
九、工程保修：工程竣工后，乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。
十、合同变更：合同一经签署，如需变更，必须经双方协商一致，并签署书面变更协议。
十一、违约责任：任何一方未履行合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
十二、争议解决：因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
十三、合同效力：本合同自双方签字、盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
十四、附则：本合同的附件为合同的一部分，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：______________ 日期：______________附表：工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。
特此合同立书，以备查阅。
以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版，合同效力受法律保护，希望双方在合同履行过程中遵守协议，共同维护合同权益，确保工程顺利进行和完成。
建设工程施工合同书范本通用版(3篇)
建设工程施工合同书范本通用版发包方(甲方)：_____承包方(乙方)：_____根据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。
第一条工程项目(一)工程名称：_____。
(二)工程地点：_____。
(三)工程内容：_____层栋，建筑面积_____平方米，其它_____。
(四)承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：_____。
(五)乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。
(六)承包方式：_____。
第二条工程造价(预算或概算)人民币大写：_____万元，其中土建_____万元，安装_____万元。
工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。
第三条工期(一)按定标规定工期为_____天(日历天)，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日竣工验收止。
实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。
(二)开工前_____天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为_____。
在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。
如甲方提出赶工_____。
第四条工程质量标准和保修期(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_____。
(二)工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。
保修期自竣工验收签字之日起计。
第五条材料设备供应(一)工程所需：材料及设备由_____方采购供应至_____场地(仓库)。
(二)工程所需：材料及设备_____由方采购供应至_____场地(仓库)。
(三)材料设备应附有出厂合格证明。
如一方对材料设备有异议，应进行检验。
如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
建设工程施工合同(通用版)5篇
建设工程施工合同（通用版）5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同（通用版）第一章总则第一条为明确双方的权利与义务，根据国家建设法律法规及有关规定，甲方与乙方双方本着平等互利的原则，就乙方承揽甲方的建设工程施工事宜，依据该合同的约定，达成如下协议。
第二条本合同所称“工程”指建筑工程、市政公用工程、装饰工程等，具体工程内容详见附件。
第三条本合同所称“工程合同价款”包括工程全部费用，不包括贷款利息、国家税金等其他费用。
第四条本合同所称“开工通知书”为甲方就工程项目的施工合同签订，将选定的乙方视为承揽该工程的标志。
开工通知书一经发出即为生效，乙方应在开工通知书规定的时间内进场动工。
第五条本合同所称“合同图纸”指双方签订的图纸，并附有明确规定的技术规范书。
第六条本合同的签订应按法定程序办理，经甲、乙双方签字盖章后生效。
第七条本合同的履行应及时、诚信、合法，应对建设工程质量承担相应的责任。
第八条本合同的争议解决应首先通过友好协商解决，协商不成的，交由仲裁机构或者人民法院处理。
第二章合同价款第九条工程合同价款为人民币（RMB）______________元整。
第十条工程合同价款的支付方式为按工程进度划分，每月支付，支付比例为______________。
第十一条工程合同价款的支付时间为每月的第一个工作日，以合同签订日期为基准开始计算。
第十二条工程合同价款中如有变更，乙方应及时通知甲方以便双方协商处理。
第十三条甲方对工程合同价款的支付应及时到位，不得有拖欠或延迟付款的情况。
第十四条甲方对工程合同价款的支付应逐步在工程完工后验收合格且提交相关手续后支付。
第十五条工程合同价款的增加、减少等变更应经双方协商达成一致意见，并按程序办理相关手续。
第十六条工程合同价款的支付方式为电汇或现金支付。
第三章工程进度第十七条工程进度由乙方按照合同规定的工期进行，不得有提前或延迟完工的情况。
第十八条工程进度的具体监督由甲方负责，乙方应配合甲方进行监督。
建设工程施工合同书范本通用版5篇
建设工程施工合同书范本通用版5篇篇1甲方（发包方）：___________________地址：_______________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：___________________地址：_______________________________联系方式：_____________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承接甲方建设工程施工事宜，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________（包括具体施工范围、项目等）4. 工程规模：_________________________（如建筑面积、工程总量等）二、合同工期1. 开工日期：_______年______月______日2. 竣工日期：_______年______月______日3. 合同工期总日历天数：_____________天三、质量标准与验收1. 本工程质量标准应达到国家及地方相关标准的合格水平。
2. 乙方应按照工程设计图纸、施工规范、验收标准等进行施工，确保工程质量。
3. 工程竣工后，乙方应及时向甲方提交验收申请，甲方组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
四、合同价款与支付1. 工程合同总价：人民币_______元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：_________________________（如预付款、进度款、竣工验收款等）3. 支付时间：按照工程进度及双方约定的支付节点进行支付。
五、材料设备供应1. 本工程所需材料、设备由乙方负责采购，并确保质量符合要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号: _________________施工合同书通用版样本A contract is an agreement between the parties or both parties to establish, change or terminate the civilrelationship. Contracts established according to law shall be protected by law.甲方：_______________乙方：_______________时间：___年___月___日(建设工程-建设工程施工合同系列，下载后任意编辑、使用)施工合同书通用版样本合同编号:_________工程名称:_________工程编号:_________发包方:_________承包方:_________签订时间:_________年_________月_________日签订地点:_________根据《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同.第一条工程项目一、工程名称:_________二、工程地点:_________三、工程项目批准单位:_________批准文号_________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:_________四、承包范围和内容:_________(详见工程项目一览表);工程建筑面积_________(平方米);其它:_________五、工程造价:_________(万元),其中土建:_________(万元),安装:_________(万元).第二条施工准备一、发包方:1._________月_________日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修.2._________月_________日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要.做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料.3.本合同签订后_________天内提交建筑许可证.4.合同签订后_________天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_________份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)_________份.5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_________天内分送有关单位,_________天内提供会审纪要和修改施工图_________份.二、承包方:1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方.第三条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为_________天(日历天),自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一).二、开工前_________天,承包方向发包方发出开工通知书.三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;7.人力不可抗拒的因素而延误工期.第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到:_________二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督.三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程.对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站.单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;5.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站.一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;6.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起.第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验.经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担.四、本工程材料和设备差价的处理办法:_________第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行.一、本合同签订后_________日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款,计人民币_________万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的_________%计人民币_________万元,安装工程按人工费的_________%计人民币_________万元;材料设备差价_________万元,分_________次支付,每次支付时间、金额_________二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在_________日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的_________%时,按规定比例逐步开始扣回备料款.三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方.四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之_________的违约金.五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担.六、本合同造价结算方式:_________七、承包方在单项工程竣工验收后_________天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件_________天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办银行审定后拨款.第七条施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改.二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工.若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价.三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配.四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施.重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施.第八条工程验收一、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据.二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录.工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续.三、工程竣工验收后,方包方方可使用.在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修.其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行.第九条违约责任承包方的责任:一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工.由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金.二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款.发包方的责任:一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失.二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失.同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失.三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任.四、承包方验收通知书送达_________日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金.五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金.第十条纠纷解决办法任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第_________项方式解决:一、向仲裁机关申请仲裁;二、向人民法院起诉.第十一条附则一、本合同一式_________份,合同附件_________份.甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案.按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证.二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止.三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同.甲方:乙方:日期:【温馨提示】：该合同属于”建设工程”下的“建设工程施工合同”范畴，请认真阅读合同内容和合同协议，遵守相关法律法规。