设备材料采购合同
(设备材料)产品采购合同书5篇
（设备材料）产品采购合同书5篇篇1产品采购合同书合同编号：[具体编号]甲方：[甲方公司名称]（以下简称甲方）乙方：[乙方公司名称]（以下简称乙方）鉴于甲、乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购设备材料事宜达成如下协议：第一条采购设备及材料描述1. 设备材料名称及规格型号：[具体名称及规格型号列表]。
2. 采购数量：[具体数量]。
乙方应确保提供的产品符合甲方所需的技术参数和质量要求。
乙方提供的产品应与合同约定的品牌、规格型号一致。
如有变更，需提前书面通知甲方并得到甲方同意。
第二条价格与付款方式1. 设备材料总价：[人民币金额]。
此价格包含设备材料的制造、运输及保险费用。
2. 付款方式：本合同签订后，甲方将按以下方式付款：（1）合同签订后XX日内，甲方向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
（2）设备材料验收合格后XX日内，甲方向乙方支付合同总金额的XX%。
（3）剩余XX%作为质保金，自验收合格之日起满一年后支付。
3. 乙方须提供合法有效的税务发票。
第三条交货与验收1. 交货期限：[具体日期]。
乙方应按时交货，如因不可抗力因素导致延迟交货，需提前通知甲方并征得甲方同意。
2. 交货地点：[具体地点]。
乙方负责将设备材料运送至甲方指定地点。
运输过程中风险由乙方承担。
3. 验收标准：按照合同约定的技术规格和质量要求进行验收。
甲方在收到设备材料后XX日内进行验收，并出具验收报告。
如验收不合格，甲方有权要求乙方更换或退货。
第四条质量保证与售后服务1. 乙方应保证所提供的产品为全新、未使用过的合格产品，符合相关质量标准。
2. 质保期为自验收合格之日起XX年。
在质保期内，如产品出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
3. 售后服务：乙方需提供有效的技术支持和服务，对甲方操作人员进行必要的培训。
如遇技术问题，乙方应在接到通知后XX小时内响应，并尽快解决问题。
第五条违约责任1. 如乙方未按合同约定时间交货，需向甲方支付违约金，违约金按延迟交货部分货款的XX%计算。
设备采购合同书范本6篇
设备采购合同书范本6篇第1篇示例：设备采购合同书范本甲方：（采购方）地址：法定代表人：电话：鉴于甲方拟采购乙方供应的设备，现甲乙双方经协商一致，就设备的采购事宜达成如下合同：第一条设备名称及规格1. 甲方同意从乙方采购以下设备：（设备名称及规格）第二条采购数量及价格1. 甲方同意从乙方购买的设备数量为（具体数量），单价为（具体价格），总价为（具体金额），采购金额以人民币计算。
2. 付款方式：甲方应在签订合同之日起7日内支付设备总价的30%作为订金，设备交付时支付设备总价的70%。
第三条设备交付1. 乙方应在收到订金后15个工作日内将设备交付给甲方。
2. 设备交付地点为（具体地址）。
第四条设备验收1. 甲方应在收到设备后10个工作日内进行验收，若设备有损坏或质量问题，乙方应负责修理或更换。
2. 若设备在验收后出现问题，甲方有权拒绝验收，乙方应在7个工作日内解决问题并重新进行验收。
第五条保修期1. 设备交付之日起，乙方应对设备提供一年的保修期。
2. 保修期内，设备出现问题，乙方应负责维修或更换。
第六条违约责任1. 若任何一方未能履行本合同规定的义务，应承担违约责任。
2. 未经对方同意，任何一方不得擅自解除本合同。
第七条解决争议本合同涉及的争议应友好协商解决，若协商不成，应提交至有管辖权的人民法院解决。
第八条其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体时间）。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：本合同正本由甲方、乙方各执一份，自双方盖章之日起生效。
合同签署地点：合同签署日期：以上为设备采购合同书范本，甲乙双方应当遵循合同规定的内容履行各自的义务，确保合同顺利执行。
第2篇示例：设备采购合同书范本甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）统一社会信用代码：（统一社会信用代码）鉴于甲方需要采购一定数量的设备，乙方同意向甲方提供相关设备，并就采购事宜达成如下合同：一、设备名称及规格1. 甲方需要采购的设备名称及规格为：（设备名称及具体规格）二、数量及单价1. 甲方预计采购数量为：（具体数量）2. 单价为：（具体单价）三、交付时间1. 设备交付时间：（具体交付时间）四、验收标准1. 甲方应当按照双方确定的验收标准进行设备的验收。
设备采购合同四篇
设备采购合同四篇设备采购合同篇1甲方:投资有限公司乙方:一、工程项目：1、工程名称：大酒店音响系统采购及安装工程。
2、交货及安装工程地点：贵州省。
3、承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、设计、包安全、包调试、包培训为承包方式（含土方部分）。
乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料（具体配置品牌、生产厂家、数量、单价详见合同清单），承包整个系统的设备供应及安装和调试。
二、音响系统总造价及其支付：1、本音响系统（含税）总造价为人民币大写：设备总款人民币：￥310189.00元（大写：壹拾柒万壹仟壹佰元整），经甲乙双方协商，全部设备款优惠后实收：￥270000.00（大写：贰拾柒万元整）。
2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整。
3、工程款支付甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：（一）合同签订后预付工程款的5万元作为定金。
（二）甲方装修完工提前一个星期通知乙方备货，货到甲方工地，甲方验货付款￥150000.00（壹拾伍万元整），乙方进行安装调试。
（三）工程全部完工，甲方付给乙方￥60000.00.（陆万元整）；剩余10000元作为质保金，一年后支付（以验收期为准）。
（四）乙方在收款前应提供等额的专用发票给甲方，对乙方任何一次不及时提供有效发票的行为，甲方均有权拒付工程款而不承担任何违约责任。
4、竣工资料乙方提供竣工***的约定：乙方提供竣工***及技术资料叁套（一套正本，两套副本）。
提交竣工资料的截止日期为竣工后5天内。
提交上述资料的费用被认为已包含在本合同总价中，如果乙方不提交竣工资料，则不认为工程已竣工验收合格，仍需按第七条第1款的约定承担违约责任。
三、工期：1、本合同签订后，乙方于年月日进场，到年月日完成安装、调试即竣工验收合格（以通过甲方验收合格为准）。
2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。
关于设备采购合同模板(合集6篇)
关于设备采购合同模板（合集6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!关于设备采购合同模板（合集6篇）关于设备采购合同模板第1篇合同号：甲方（采购方）：签订地点：福州市乙方（供货方）：签订日期：20xx年08月 27 日1．合同标的和合同价格2 交货方式和交货地点：交货方式：乙方负责送货上门。
材料设备采购合同范本9篇
材料设备采购合同范本9篇序将作为对合同意义解释的优先次序。
合同履行中，三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，一经三方签字盖章，即视为本合同的组成部分。
二、三方明确遵守合同文件内所有条款。
三、定义1、甲方项目经理：，甲方文件经甲方项目经理签署后生效。
2、乙方项目经理：，乙方履行本合同的代表，乙方文件经乙方项目经理签署后生效。
丙方代表：，丙方的指令经丙方代表签署后生效，其权限为：代表履行本合同中约定的丙方权利和义务，签署丙方指令，其中对本合同的任何修订、重大的设计变更及增加工程（5万元以上）、工程进度款的支付、工程决算款的审定等等，需要另外获得丙方法定代表人的授权。
3、设计单位：监理单位：，按国家监理条例履行监理职责。
4、总监：，监理单位的指令经总监签署后生效。
5、质量监督检验单位：市建设工程质量监督站。
6、安全监督检查单位：市建设工程安全监督站。
7、合同价款：指甲乙三方在协议书中约定，由丙方代为支付的甲方用于支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
10、追加/扣减合同价款：指在合同履行中发生的需要增加/扣减合同价款的情况，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加/减少的合同价款。
二、订货方式1、甲方向乙方采购上述物品，将《采购订单》表单，传真给乙方。
采购订单内容包括产品名称、规格、数量、单价、交货日期等。
乙方接单后，应在_____个工作日内由授权人确认并加盖合同章或公章（传真或电邮）回复甲方，此单即认可生效，传真件或电子邮件与原件具有同等法律效力。
2、乙方必须每月将已盖章确认的《采购订单》原件寄给甲方。
3、双方联系资料以本合同约定为准，如有变更，变更方须提前_____个工作日通知另一方，否则造成的一切责任由变更方承担。
三、付款方式1、只有满足以下条件下，甲方才有支付货款义务。
a：乙方交货必须经甲方验收合格，符合合同约定质量要求；b：甲方必须受到乙方开具的合法的增值税销售发票。
设备采购合同范文集锦八篇
设备采购合同范文集锦八篇设备采购合同篇1非标设备采购合同合同编号：签订日期：签订地点：XXX省XX市甲方（买方）：XXXX有限公司乙方（卖方）：XXXX机械制造有限公司XXXX有限公司（以下简称甲方）与XXXX机械制造有限公司（以下简称乙方）, 根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，并共同遵守如下条款：一、合同标的（一）本合同标的为年产25万吨低定量涂布纸/书写印刷纸纸机整条生产线非标制作Ⅲ标段：60台不锈钢槽罐、2套搁纸架的在厂家制作、防腐，电缆伴热，喷漆。
和部分不锈钢槽罐详细设计（含材料）。
具体明细见附表。
包括所有安装材料及随机附件、备品备件、配套设施、设计、制造、供货、包装、税费（17%增值税）、运费、保险费、安装调试费、培训、图纸、资料、质保期等的全部相关服务。
（二）供货范围1、搅拌器、电机由甲方负责供货并安装，搅拌器的安装法兰由甲方提供，容器的配对法兰由甲方提供；与槽罐连接的管道和安装由甲方提供。
2、除甲方供货范围外，其它材料均由乙方供材和安装。
3、附表中：《槽罐国内设计》中槽罐由乙方作详细设计。
4、在制造图上体现出的管件连接螺栓、螺母和垫片由乙方供货。
5、关于槽罐的所有爬梯、罐顶围栏和走台:在现场施工时，由甲乙双方根据现场情况，指定爬梯、罐顶走台和围栏的具体位置和数量，乙方负责制作安装，乙方供料。
6、在制造图上的阀门，由甲方负责供货，乙方负责现场安装,图纸上属于设备本体的阀门，管道由乙方供应。
7、各槽罐排污管处阀门与管道的.焊接与安装，溢流管的支撑、焊接、安装均在乙方的制作范围之内，以制造图纸为准。
8、室外槽罐仪表防护罩由乙方供料、制安，为不锈钢材质。
9、对于需灌浆的槽罐，由甲乙双方现场决定开孔位置及大小，乙方负责完成开孔、灌浆（包括灌浆材料）和灌浆后的堵孔及抛光处理。
对于在制安过程中及开车前后可能的接口管和管口位置的更改或增减，由乙方免费负责在甲方现场完成。
设备采购合同八篇
设备采购合同八篇设备采购合同篇1甲方：(购货方)乙方：(配送方)为规范双方的购销行为，构建诚信、公正的办公设备购销秩序，根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商签订如下合同：一、采购产品及其价格甲方通过方式后，决定向乙方采购一批办公设备(配置详情及相关售价详见附件)，含电脑、打印机、传真机和一体机等办公设备，合同总价为元(大写：元整)。
二、产品的验收、售后服务及质保1.双方协定的合同价格包含所有设备的运输、安装、调试、检验及售后服务、税金等一切费用。
2.乙方按附件要求提供的电脑、打印机、传真机、一体机和数码相机等办公设备应为真品，并保证三包，硬件必须为原厂原装。
为保证乙方所使用的产品非串货、拼货，验货时必须出具制造商对本次提供设备的序列号所对应的最终用户为买方的证明原件。
3.乙方提供的所有办公设备均进行实物验收，安装完毕后再进行整体验收，使设备能够正常工作，不出现由于配件不兼容出现的硬、软件问题。
安装过程中涉及的所有辅材，包括多用插座、电源线、等均由乙方免费提供。
甲方收到货物后，应仔细核对货物数量，规格，确认无误后，在销售单上签字。
4.甲方收到货物后，如出现产品质量问题，应马上通知乙方，乙方确认问题后，负责联系厂家，履行各产品相关的三包规定。
其中，对于电脑设备，乙方需要免费提供一年的软件系统维护。
5.如因战争、台风、洪水、地震等不可抗力因素造成合同一方不能履行合同的，该方履行期限可以相对延迟，对由于造成的损失，双方均不承担责任。
三、货款结算1.合同签署后，乙方需要向甲方缴纳履约金元(大写：元整)。
待合同履行完毕10个工作日内，甲方应全数退还乙方。
2.乙方应在合同签订7日内备齐所有设备，运送并安装到规定地点，由甲方清点验收，验收完毕10个工作日内，甲方将全部货款元(大写：元整)一次性支付给乙方。
四、合同的补充、变更与解除1.本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
设备材料采购合同模板7篇
设备材料采购合同模板7篇第1篇示例：设备材料采购合同模板【合同编号】_______甲方（采购方）：______________（以下简称“甲方”）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，在自愿、公开、平等和协商一致的基础上，就甲方向乙方采购设备材料达成如下协议：第一条项目名称甲方向乙方采购的设备材料名称为_____________，规格为_____________，数量为_____________。
第二条价格和支付方式1. 甲方向乙方采购的设备材料总价格为人民币_____________元（大写：_____________元整）。
2. 甲方将在接收设备材料后的______个工作日内，以现金/转账方式支付设备材料款项。
第三条交付方式和时间1. 乙方应于合同签订后______个工作日内将设备材料交付至甲方指定地点，并承担设备材料运输过程中的所有费用和风险。
2. 设备材料的交付时间为合同签订后______天内。
第四条质量标准和保修期限1. 设备材料的质量应符合国家标准或合同约定的质量标准，并应具有产品合格证书。
2. 设备材料的保修期限为______年，自设备材料交付之日起计算。
第五条违约责任1. 任何一方因违反本合同约定而引发的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，应向履行合同所在地相关仲裁机构进行仲裁解决。
2. 若一方未按本合同约定的时间或条件履行义务，应承担相应的违约责任，给对方造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。
第六条合同的完整性和变更1. 本合同为甲乙双方之间的完整协议，除非经双方书面一致同意，任何其他口头或书面的约定均无效。
2. 本合同的任何变更和补充，须经双方书面协商一致后达成，合同变更的有效性应得到双方签字确认。
第七条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，期限为终止交付设备材料并结清款项之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同订立原则
平等原则：
根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地
位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。
这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。
不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。
②合同中的权利义务对等。
当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。
③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。
任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。
自愿原则：
根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。
包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；
第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除
合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。
公平原则：
根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平
原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。
诚实信用原则：
根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全
过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为
设备材料采购合同
供方：_________________ 合__同编号：_____________________
需方：_________________ 签__约地点：_____________________
签约时间：_______________________
一、合同标的
产品名称
规格型号
生产厂家
数量
单价/ 元
金额/ 元
交（提）货时间合计（含运费）
合计人民币金额（大写）
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限
产品必须符合国家产品质量标准，在需方未进行产品验收和正式接受前，供方对产品的质量负责。
三、交货地点
_________ 有_ 限公司
四、运输方式及费用负担
供方负责产品运输到需方所在地配货站过程中的一切费用。
建议
以汽车运输为主，以保证供货及时。
五、合理损耗
产品的一切的合理损耗均含在确定的供货价格中，需方不考虑为此增加的额外费用。
六、包装标准、包装物的供应与回收。
供方应对供应的产品包装提供足够的安全防护（包括防止碰撞、防潮等），并应保证需方接收前产品质量的良好，否则，产品的任何损坏（伤）都视为产品的质量问题。
七、验收标准和异议
需方于收到产品后，于当日内完成产品其他验收按具体技术要求。
其他验收按具体技术要求。
八、随机备品、配件工具及供应方法
其供应方法与主产品一同运输到需方指定的施工现场安装地。
九、结算方式及期限
合同签订后，需方预付20%的设备款(即人民币_________ 元)做为预
付款，需方在货到工地安装完成，并检查合格后，两日内支付设
备款的70%和安装费(即人民币_______ 元)，设备款的10% 为保质
金(即人民币_____元)，12 个月后付清，12 个月内如出现质量问
题由供方负责解决。
十、违约责任对于供方提供的产品未能按照计划到货，影响工程施工进度的视
为违约，扣总合同价款的千分之五为违约金。
十一、解决合同纠纷彩以下第()种方式：
(1) 由经济合同仲裁;
(2) 由人民法院判决;
(3) 双方协商解决。
十二、其他约定事项
供方须提供增值税专用发票和由当地税务局出具“出口货物专用缴款书” 。
供方：___________ 需_ 方： ___________
单位名称：___________ 单_ 位名称：____________
单位地址：___________ 单_ 位地址：____________
法定代表人：___________ 总_ 经理：____________
电话：___________ 电_ 话： ___________
开户银行：___________ 开_ 户银行：____________
账号：___________ 账_号： ____________
邮编：___________ 邮_ 编： ___________
税号：___________ 税_ 号： ___________。