(完整版)1智能化工程施工合同
智能化系统工程安装合同书
智能化系统工程安装合同书智能化系统工程安装合同范本。
甲方（委托方），__________（单位名称）。
乙方（承包方），__________（单位名称）。
鉴于甲方拟进行智能化系统工程的安装，为确保工程顺利进行，甲、乙双方经友好协商，就智能化系统工程安装事宜达成如下合同：一、工程内容。
1.1 乙方应按照甲方的要求，对智能化系统工程进行设计、安装、调试等相关工作。
1.2 智能化系统工程包括但不限于，安防监控系统、楼宇自控系统、智能家居系统等。
二、工程标准。
2.1 乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行工程设计和施工，确保工程质量符合相关标准和规定。
2.2 工程施工过程中，乙方应遵守相关安全规定，确保施工现场安全。
三、工期和验收。
3.1 双方约定的工程安装周期为______（具体时间），乙方应按期完成工程安装，并通知甲方进行验收。
3.2 工程验收合格后，甲方应及时支付工程款项。
四、保修和维护。
4.1 工程竣工验收合格后，乙方应对安装的智能化系统进行免费保修，保修期为______（具体时间）。
4.2 保修期内，如发生系统故障，乙方应及时响应并进行维修，保证系统正常运行。
五、违约责任。
5.1 若乙方未能按时完成工程安装，应按照约定向甲方支付违约金。
5.2 若甲方未能按时支付工程款项，应按照约定向乙方支付违约金。
六、其他条款。
6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。
签订日期，__________ 签订地点，__________。
以上为智能化系统工程安装合同范本，甲、乙双方应严格遵守合同约定，确保工程顺利进行。
智能化工程劳务合同5篇
智能化工程劳务合同5篇篇1甲方（发包方）：__________注册地：__________乙方（承包方）：__________注册地：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方智能化工程的劳务事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：__________智能化工程项目。
（二）工程地点：__________。
（三）工程内容：包括但不限于监控系统、门禁系统、报警系统及其他智能化系统的安装与调试。
二、合同工期开工日期：____年__月__日。
竣工日期：____年__月__日。
如遇不可抗力因素导致无法按期完成，需经甲方书面确认后顺延工期。
三、劳务费用及支付方式（一）劳务费用计算方式：根据工程实际进度及完成的工程量计算。
（二）具体金额及支付节点如下：1. 合同签订后，甲方支付乙方总劳务费用的__%作为预付款。
2. 工程进度达到__%时，支付总劳务费用的__%。
3. 工程完工并通过验收后，支付剩余劳务费用。
（三）支付方式：通过银行转账或其他双方约定的方式进行支付。
四、工程质量与验收（一）乙方必须按照国家和行业标准以及甲方的要求进行施工，确保工程质量。
（二）工程完工后，乙方需自行进行初步验收，并提交验收报告给甲方。
甲方收到报告后，有权组织专业人员进行复验。
（三）如因乙方施工质量问题导致工程无法通过验收，乙方需承担相应责任，并负责整改直至验收合格。
五、甲方责任与权利（一）甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度符合合同要求。
（二）甲方应按合同约定及时向乙方支付劳务费用。
（三）甲方有权在乙方违约时按照合同追究其违约责任。
六、乙方责任与权利（一）乙方需按照合同约定的工期和质量要求完成工程施工。
（二）乙方有权获得合同约定的劳务费用。
（三）如因甲方原因造成工程停工或延期，乙方有权提出合理的补偿要求。
（四）乙方应对施工过程中的安全负责，确保施工期间的安全生产。
智能化工程合同样板通用版5篇
智能化工程合同样板通用版5篇篇1甲方（全称）：___________________________乙方（全称）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方实施智能化工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：包括但不限于监控系统、门禁系统、报警系统、公共广播系统等智能化系统的设计与施工。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（人民币）：大写___________________________元整，小写￥_______元。
2. 支付方式：分期支付，具体为预付款、进度款和竣工款。
乙方需开具正规发票给甲方入账。
四、工程质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家相关技术标准和规范进行施工，确保工程质量达标。
2. 工程完工后，双方按照国家相关技术标准和合同约定的验收标准进行验收。
验收合格后方可视为工程完成。
五、双方权利义务1. 甲方有权监督乙方施工进程，确保工程质量和进度。
甲方有义务按约定支付工程款项。
2. 乙方应按照合同约定完成工程施工，确保工程质量。
乙方有权按约定收取工程款项。
3. 双方应共同保护施工现场安全，防止事故发生。
任何一方违反安全管理规定导致事故，应承担相应责任。
六、违约责任与解决纠纷方式1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因履行合同发生纠纷，双方应首先协商解决；协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、保修与维护1. 工程保修期：工程竣工验收合格后，保修期为______年。
完整版)智能化工程合同范本
完整版)智能化工程合同范本化工程的标准和规范。
3.2.2如有新的标准、规范出台，按照新标准、规范执行，或者双方协商确定。
智能化工程施工合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，本合同遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，由发包人（以下简称甲方）和承包人（以下简称乙方）就本工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：二、工程内容本工程包括以下各子系统：三、工程承包范围乙方承担本合同第二条所包含弱电子系统工程建设的深化设计、施工、安装、调试和报审、验收、检测、开通、技术培训、售后服务及保修等全部工作，以招标书和发包人确认的新增加项目为准。
验收合格后乙方承担两年免费维保。
四、合同工期乙方应自接到甲方开工通知之日起内竣工。
如因土建安装装修施工影响工程进度，经监理及甲方代表确认后，工期顺延。
五、质量标准1、监控点能清晰看到人员和车辆的活动情况；如果安装完毕，有光源不足的点，承包人无条件补充光源，发包人不增加费用；2、达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及《中华人民共和国公共安全行业标准》。
六、合同价款金额（大写）：（人民币）小写）：¥:（人民币）合同总价包含的内容详见报价汇总表（见合同附件）。
七、组成合同的文件本合同文件包括以下文件：1.1本合同协议书；1.2招标书及其补充说明；1.3投标书及其附件；1.4标准、规范及有关技术文件；1.5图纸（甲方提供的楼层平面图作为合同附件）；1.6工程报价汇总表和分项报价清单；1.7构成本合同一部分的任何其他书面、电子文件；1.8双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、合同解释顺序本合同文件解释顺序如下：1、本合同协议书；2、招标书和投标书及其附件；3、标准、规范及其有关技术文件；4、图纸（同1.5所述）；5、工程报价单。
九、语言文字和适用法律、标准及规范本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明，不使用其他语言文字。
建筑智能化工程施工合同
建筑智能化工程施工合同甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方拟对其所拥有的位于_________（地址）的建筑物进行智能化改造或施工，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程内容及范围本工程包括对甲方提供的建筑物进行智能化系统的设计、安装、调试及后续服务等。
具体包括但不限于智能照明系统、安防监控系统、智能温控系统、信息通信系统等。
二、工程质量要求乙方必须按照国家相关标准及规范执行，保证工程质量满足甲方要求及相关技术指标。
所有设备和材料应符合国家标准，并提供合格证明。
三、工程进度安排工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
对于因不可抗力或其他特殊情况导致的工期延误，双方应及时沟通并协商解决。
四、合同价款及支付方式本工程总价款为人民币____元。
支付方式分为预付款、进度款和尾款，具体比例和时间由双方协商确定。
五、违约责任如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此而产生的损失。
六、保修条款工程竣工验收合格后，乙方应对所施工的智能化系统提供不少于两年的免费保修服务，并对使用过程中出现的问题及时响应和处理。
七、争议解决合同执行过程中发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可以提交至甲乙双方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项对于合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议予以明确。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。
十、附件本合同附有工程图纸、设备清单等相关文件，作为合同不可分割的一部分。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
智能化工程劳务合同6篇
智能化工程劳务合同6篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方智能化工程的劳务事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：智能化系统的安装、调试及后期维护等劳务工作。
二、合同工期1. 开工日期：自合同签订之日起XX天内开始。
2. 竣工日期：按甲方进度要求完成。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：[具体计算方式，如按工作量计价等]。
2. 支付方式：包括但不限于现金、银行转账等方式。
支付周期、支付比例等细节按照工程进度进行约定。
3. 结算方式：工程完工后，经双方确认无误后进行结算。
四、工程质量和验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方需提交验收申请，甲方组织验收。
验收合格后方可视为工程完成。
3. 若工程存在质量问题，乙方需在约定时间内进行整改，直至达到验收标准。
五、双方责任与义务1. 甲方责任：提供必要的技术支持，按时支付劳务费用等。
2. 乙方责任：确保施工质量与进度，遵守安全规范，承担保修责任等。
3. 双方共同责任：保护现场环境，防止事故发生，确保文明施工等。
六、安全施工及保修条款1. 乙方必须按照安全生产要求进行施工，采取必要的安全防护措施。
2. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的保修服务。
保修期限、范围及具体条款双方另行约定。
七、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方需承担违约责任并赔偿甲方相应损失。
2. 若因甲方原因未按约定支付劳务费用，甲方需承担违约责任并支付滞纳金。
3. 其他违约情形及赔偿责任按照《合同法》相关规定处理。
八、争议解决方式1. 合同履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。
智能化建设工程施工合同
智能化建设工程施工合同1. 引言智能化建设工程是指在建筑物或其他工程项目中，应用先进的信息技术和智能控制系统，实现自动化、集成化和智能化的管理和运行。
智能化建设工程施工合同是合作双方约定各自权责的法律文书，对于确保智能化建设工程的顺利进行具有重要的意义。
2. 合同主体2.1 委托方（甲方）委托方是智能化建设工程的发起方，通常是业主或建设单位。
委托方应当提供完整的项目需求和计划，明确工程的目标和指标，及时支付工程款项，并配合施工单位的工作。
2.2 施工单位（乙方）施工单位是智能化建设工程的承接方，通常是具有相关从业资质和经验的企业或机构。
施工单位应当按照委托方的要求和规定，完成工程施工任务，并保证工程的质量和安全。
2.3 监理单位（丙方）监理单位是对施工过程进行监管和检查的第三方机构。
监理单位应当具备相应的资质和能力，负责监督和把关工程质量、工期及费用，并及时向委托方和施工单位提供监督报告。
3. 合同内容3.1 工程概况合同中应当明确工程的基本概况，包括项目名称、建设地点、工程规模、建设内容及期限等。
这些信息对于明确工程范围和目标具有重要的意义。
3.2 合同价款合同价款是委托方向施工单位支付的费用，该费用应当包括工程建设和安装所需的人工、材料、设备等费用。
合同价款的支付方式、时间和比例应当明确规定，以确保双方的合法权益。
3.3 工程施工内容合同应当明确规定工程施工的具体内容和要求，包括施工范围、工期、质量指标、安全措施等。
在工程施工过程中，双方应当按照合同规定完成各项施工任务。
3.4 双方权利和义务合同应当明确规定双方在工程施工过程中的权利和义务。
委托方有权对工程进行检验、验收，并在合同规定的期限内支付工程款项。
施工单位应当按照工程要求和进度完成施工任务，保证工程质量和安全。
3.5 变更和索赔合同应当明确规定工程施工过程中如发生工程变更或索赔的情况，双方应如何处理。
变更和索赔应当经过双方协商一致，并在合同中明确规定相关的程序和责任。
智能化系统施工合同模板
智能化系统施工合同模板一、甲方（业主）
姓名：
地址：
联系电话：
身份证号码：
二、乙方（承包商）
公司名称：
地址：
联系电话：
统一社会信用代码：
三、工程名称和地址
工程名称：
工程地址：
四、工程概况
1.工程范围包括但不限于：
2.工程内容和要求：
3.工程预算及款项支付方式：
五、工程进度和交付时间
1.工程开工日期：
2.工程竣工日期：
3.工程交付日期：
六、权利和义务
1.甲方的权利和义务：
2.乙方的权利和义务：
七、合同款项及支付方式
1.合同总金额：
2.首付款金额及付款期限：
3.中期付款金额及付款期限：
4.尾款金额及付款期限：
八、违约责任
1.甲方违约责任：
2.乙方违约责任：
九、保修期和保修责任
1.保修期：
2.保修责任：
十、争议解决
1.合同争议的解决方式：
2.争议解决的管辖法院：
十一、附加条款
1.本合同任何一方不得转让合同的权利和义务给第三方；
2.本合同如有修改或解除，应经双方书面协议；
3.本合同的附件和补充文件应作为其组成部分。
附件：
1.工程施工图纸和设计文件；
2.合同支付的相关文件。
兹本着合法、公正的原则，丙方作为见证人，在甲乙双方自愿的情况下向本合同中签字确认。
甲方签字：日期：
乙方签字：日期：
丙方签字：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
OceanWe国际海洋创新工坊智能化工程施工合同发包方：承包方：工程施工合同甲方（发包人）：乙方（承包人）：本合同由甲乙双方于年月日，在市区签订。
甲、乙双方依据《合同法》、《建筑法》、《工程质量管理条例》及相关法律法规的规定，为明确甲乙双方的权利义务，在平等、自愿、协商一致的基础上，经充分协商一致，就智能化工程施工的相关事宜订立本合同，以共同遵守。
承包人基本税务信息：增值纳税人类型及计税方法，增值税专用发票10%。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：第二条承包范围、承包方式2.1 承包范围：本项目智能化工程，包括但不限于图纸及国家或当地技术规范要求范围内的A-G 楼综合布线系统、视频监控系统、电梯五方通话系统、门禁系统，车道出入口处停车场管理系统，A栋楼宇控制系统，弱电机房及消防控制室的机房装修，梯控及地下车库引导系统，弱电室外管网系统、管沟开挖回填、砌井及井盖安装等系统的设备材料采购、安装、检测、调试、保修、培训以及弱电智能化检测，含工程验收，含竣工手续办理，包括弱电智能化设备与消控中心的联动等全部工程内容。
发包人有权视工程需要调整承包范围和工程量，独立分包人不得提出任何费用索赔。
以上范围包括甲供材及甲指乙供材料设备。
安装调试到位满足使用功能和验收要求，此部分报价综合考虑，不接受任何签证，还包括本工程的整体检测调试的费用，并按甲方要求时间负责拿到本项目整体相关验收合格证，为满足本工程达到检测、验收标准，对所施工专业范围内进行深化设计等工程内容。
施工界面划分：详见技术规范和要求第三条合同文件组成部分及解释次序3.1本合同文件由以下几部分组成，各组成部分能够互相解释，互为补充与说明。
其组成和解释顺序如下：1)工程施工合同；2)中标通知书；3)招标文件及招投标期间往来文件；4)承包范围（含施工界面划分）；5)工程技术规范及要求；6)合同图纸目录；7)工程量清单(含编制说明)；8)设计变更工程签证管理工作程序；9)合同结算管理工作程序；10)甲供材料管理工作程序；11)工程批价管理工作程序；合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
上述文件是相互说明、相互解释的，如出现不一致时，文件排列在前者具有优先解释权。
第四条合同价款合同价款：含税合同总价大写（人民币）：。
含税合同总价小写（人民币）：元。
其中：税前合同总价大写（人民币）：。
税前合同总价小写（人民币）：元。
税金总价大写（人民币）：。
税金总价小写（人民币）：元。
4.1 本合同价款总价包干，合同总价包括但不限于完成合同工程内容及接受合同文件所有条款所需的涉及本工程的知识产权费、各系统设备的采购费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、人工费、材料费（包括主材、辅助材料、周转性材料）、机械费、管理费、总包配合费、施工水电费、图纸深化费、施工图报审费、材料损耗费、运输装卸费、二次搬运费、成品保护费、赶工费、保洁清理费、垃圾外运费、迎接检查费、运杂费、各类检测验收费、措施费、储存费、包装费、养护费、各类措施费、文明施工费、工程备案费、检验检测费、设备抽检费用、材料复试费用、与其它工种的配合费用、利润、税金及不可预见费、各种应由承包商缴纳的规费及验收交付前等所有费用。
本合同措施费总价包干，施工过程中无论工程量增减（包含变更签证产生的措施费用），结算时均不做调整。
4.2 本合同工程价经甲方确认、双方协商一致后的合同价。
合同预算书工程量报价清单中未涉及项目或不足工程量均视为已考虑在合同总价中。
除设计变更、现场签证和本合同中另有约定的情况以外，该工程合同价不作任何调整。
对于甲方招标时提供的设计施工图中各专业图纸之间、同专业图纸存在矛盾的和设计施工图纸表述不清楚、不详尽的由乙方已在投标过程中提出，乙方未予提出的，由此造成的所有损失由乙方承担。
若施工过程中，乙方未及时发现问题，造成返工的，一切费用由乙方承担。
乙方在施工过程中遇结构柱、梁、通风管道、电缆桥架(线槽)、水管等其他专业管线阻碍时为绕开所造成的上翻下翻移位等工作量，其费用均已包含在合同价内，除以上阻碍为本合同签订后因甲方设计变更造成外，一概不予签证。
4.3 本合同单价已考虑了合同期内人工、材料、机械和临时设施的费用、费率等价格要素的波动，合同执行期内一律不得调整。
4.4 满足本工程项目智能化验收需要的所有深化设计及发生的费用均包括在合同价中，施工过程中无论增减，合同价款均不再调整。
4.5 特别说明：本合同所述的“价款”、“金额”（包括但不限于“总价”、“费用”等要求甲方给付的所有款项）均为含税价格。
第五条付款方式5.1 本合同价款按照以下程序由甲方分期支付，进度款经甲方、监理确认施工量后，质量经验收合格，资料齐全的条件下为付款依据，若乙方未达到上述要求甲方可不予付款。
5.2 发票要求：本工程付款前，乙方向甲方开具并提供的发票必须为增值税专用发票，税率为10%。
5.3 甲方根据工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项：（1）签订合同后10日内，乙方提供合同总价款10%的履约保函；（2）乙方于每月25日前向甲方、监理单位提交当月完成工程产值，甲方收到后30日内审核完毕，支付完成产值50%工程进度款。
（3）全部工作内容完工后,乙方提交完工申请，同步提供完成工程量产值，经甲方、监理单位共同确认后，甲方收到经确认的工程产值清单后50日内审核完毕，甲方以抵房款形式支付至审核工程产值80%（含已支付50%工程进度款）。
（4）工程竣工调试完毕，所有系统功能能够正常运转，取得主管部门验收合格证明并经甲方相关部门及监理验收合格后30日内，乙方提交符合甲方要求的结算资料，甲方收到后90日内审核完毕，经双方确认完毕后，支付至结算总价款95%（含抵房款），留全部结算价款的5%（不计利息），作为质保金。
（5）项目整体通过验收合格后30日内，乙方提交退还履约保函申请，经甲方内部审批通过后，退还乙方履约保函。
5.4 每笔付款前，乙方向甲方发出付款通知书，并提供合同约定的相关资料，经甲方审核确认后付款。
甲方付款前，乙方应提供相应金额之合法有效的发票；甲方付款至结算款总额的95%之前，乙方应提供结算款总额的发票。
如乙方逾期提供发票的，则甲方有权顺延相应的期限付款，但乙方不得以此为由拒绝或者延期履行本合同。
第六条工期、质量6.1 工期6.1.1 开工日期：年月日，竣工日期：年月日，总工期日历天。
（以上工期已充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、停水、停电、节假日、扰民或民扰、道路施工影响等不利因素），具体进场时间以甲方通知为准。
乙方接到甲方通知后3天内必须进场开工，若乙方逾期开工的，则每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金；逾期超过7日的，则甲方有权解除合同且乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金并退还甲方已支付的价款。
）具体各栋建筑施工工期见下表：6.1.2 乙方应在签订合同后7日内将详细施工组织设计（或施工方案）和进度计划提交监理公司总监及甲方代表；否则甲方代表及监理公司总监有权拒绝乙方进场，由此造成的一切损失由乙方负责。
如乙方延迟提供，每延期一天，应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金。
6.1.3 乙方必须按批准的进度计划组织施工，按监理公司总监及甲方代表的指令提出改进措施，报监理公司总监及甲方代表批准后执行。
甲方不承担施工中要求乙方调整、修改施工组织设计和进度计划而可能发生的经济支出和工期延误6.1.4 监理公司总监及甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。
乙方按监理公司总监及甲方代表要求停止施工，妥善保护已完成工程，实施监理公司总监及甲方代表处理意见后，向监理公司总监及甲方代表提出复工请求，经批准后，方可继续开工。
停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
停工责任不在乙方，则顺延工期，但甲方不承担任何经济支出。
6.1.5 若乙方未经监理公司总监及甲方代表批准，连续停工两天，由乙方承担违约责任，并给予每天按合同总价千分之一进行罚款。
6.1.6 因甲方原因导致乙方连续停工在24小时（含24小时）以内或因甲方原因导致累计停、窝工在15天以内（包括15天）时，乙方不得要求任何额外费用且工期不予顺延。
如因甲方原因导致乙方连续停工超过24小时以上或因甲方原因导致累计停、窝工在15天以上时，乙方可以按本条的有关规定向甲方提出工期顺延申请。
因甲方原因导致的乙方窝工，乙方应合理安排现场施工，不得要求任何额外费用。
6.1.7 因非甲方原因造成工期延误，每延误一天按合同总价款千分之一计算违约金。
延误超过七天的，则甲方有权解除合同且乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，或另行委托其他方完成乙方未完成工程，另行委托所需要的费用以及甲方由此而增加的管理人员开支，均由乙方承担。
6.2 质量6.2.1 本工程质量目标：满足智能化工程相关验收标准，包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》、《智能建筑工程质量验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》）、《城市住宅区和办公楼电话通信设施验收规范》、《综合布线系统工程验收规范》、《电子信息系统机房施工及验收规范》、《视频安防监控系统技术要求》、《建筑电气设计规范》、《智能建筑设计标准》、《综合布线系统工程设计规范》、《视频安防监控系统工程设计规范》、《安全防范工程技术规范》、《安全防范系统供电技术要求》、《建筑物防雷设计规范》、《建筑设计防火规范》、《人防规范》、《汽车库规范》等（以上规范以现行新版为准，各省市地区有差异的，以项目工程所在地验收要求为准），并一次性通过验收，并达到国优工程质量标准。
本项目要求必须保证达到泰山杯标准。
6.2.2 乙方应认真按照设计要求、标准、规范以及甲方代表和总监依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表、总监及其委派人员的检查、检验，为检查、检验提供便利条件。
6.2.3 在工程施工质量检查、检验过程中，如甲方代表或总监有发现由乙方原因引起的质量问题，甲方代表或总监有权命令乙方返工或修补，直至质量达到合同约定的标准。
乙方应执行甲方代表或总监的工作指令，并承担相应的责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期不予顺延。
以上检查、检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查、检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。
6.2.4 乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，经甲方执行公司流程确认后按工程变更处理。
未经甲方同意擅自更改或换用的，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。
6.2.5实施内容及过程按照国家及项目工程所在地相关标准、规范及投标有关的标准、规范执行。