广东省建设工程施工合同范本
广东省建设工程施工合同(新)(2024两篇)
广东省建设工程施工合同(新)（二）广东省建设工程施工合同（新）（二）一、合同双方二、工程概况1.工程名称：（工程名称）；2.工程地点：广东省；3.工程范围：（工程范围）；4.工期：（工期）；5.工程造价：（工程造价）。
三、合同内容1.施工范围和规模：甲方委托乙方进行工程施工，工程的具体范围和规模详见附件《工程范围及施工图纸》。
2.合同价款及付款方式：（1）合同价款为（工程总造价），包括施工费、材料费、设备费、税金和利润等。
（2）付款方式：a)工程款分期支付，根据工程进度完成比例支付；b)乙方在收到甲方付款后的5个工作日内开具发票。
（3）支付方式：双方约定支付方式为银行转账。
3.质量标准本工程的质量标准按照国家有关标准和规范进行检验和验收。
4.工期管理（1）乙方必须按照合同规定的工期完成工程，确保工程质量和进度。
（2）如乙方发现施工过程中存在延期风险，应及时向甲方报备并提出相应解决方案。
5.保修期工程竣工验收合格后，保修期为（保修期限）自然日。
6.违约责任（1）若甲方或乙方未能履行合同规定的义务，应按照相关法律法规承担相应的违约责任。
（2）甲方违约责任：a)未按合同约定支付工程款的，应赔偿乙方相应的经济损失；b)未按合同约定提供施工条件的，应承担由此造成的责任。
（3）乙方违约责任：a)未按合同约定交付工程或延期交付的，应按日支付违约金给甲方；b)未按合同约定负责任界定造成的损失的，应赔偿甲方相应的经济损失。
7.合同变更（1）未经双方协商一致，不得擅自变更合同内容。
（2）如需变更合同内容，双方应协商并签订书面变更协议。
8.争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成时，提交广东省仲裁委员会进行仲裁。
四、附则1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效，并与附件《工程范围及施工图纸》、《工程投标文件》和《工程竣工验收报告》共同构成了完整合同的内容。
广东建设工程施工合同2024年通用
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX广东建设工程施工合同2024年通用本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及代表1.2 乙方名称及代表1.3 丙方名称及代表1.4 术语定义第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整机制3.3 支付方式3.4 进度付款3.5 变更付款第四条工期要求4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 延期违约金第五条质量标准5.1 工程质量要求5.2 质量验收程序5.3 质量问题处理第六条材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料质量标准第七条施工组织与管理7.1 施工组织设计7.2 施工现场管理7.3 安全生产管理第八条变更与解除8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件第九条违约责任9.1 甲方违约责任9.2 乙方违约责任9.3 丙方违约责任第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 诉讼管辖第十一条合同的生效、变更和终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更程序11.3 合同终止条件第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约责任第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 法律适用13.3 合同附件第十四条合同的签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.4 术语定义：（1）工程：指甲方委托乙方施工的×××项目，位于××省××市××区××路××号。
（2）合同总价：指本合同约定的乙方完成工程所需的全部费用，包括工程设计、施工、设备材料采购、安装、调试、验收等费用，总额为人民币×××元整（大写：人民币×××元整）。
广东省建设工程施工合同样本(合同示范文本)(两篇)
广东省建设工程施工合同样本(合同示范文本)（二）广东省建设工程施工合同样本(合同示范文本)（二）一、合同双方甲方：单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：电子邮箱：乙方：单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：电子邮箱：二、项目基本情况（此部分根据实际项目情况填写）1. 项目名称：2. 项目地点：3. 工程内容：4. 工程规模：5. 工期：6. 合同价格：7. 付款方式：8. 质保期：三、合同条款1. 工程款的支付（支付方式和支付比例根据实际项目情况进行填写）1.2 乙方应及时提供符合国家质量标准的工程验收材料，并向甲方提交支付申请，甲方应在7个工作日内支付相应的工程款。
2. 工程质量要求2.1 乙方应按照国家的相关质量标准，按时按质完成工程，并保证工程质量符合合同约定和合理要求。
2.2 如甲方在工程验收中发现乙方施工不符合合同约定或质量不合格的情况，甲方有权要求乙方进行整改，并延长工程质保期。
3. 违约责任3.1 如果甲方或乙方逾期未履行合同义务或未按合同约定质量要求完成工程，应按照中国法律法规和合同约定承担相应的违约责任。
3.2 如果由于乙方原因导致工程延期完成，乙方应向甲方支付工程延期期间的违约金。
4. 争议解决4.1 对于因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决；如果协商无法达成一致意见，则提交广东省仲裁委员会进行仲裁。
5. 合同变更5.1 任何对本合同的修改或变更均需双方协商一致，并在书面形式上进行确认。
6. 合同终止（根据实际情况填写具体终止条件）6.2 终止合同后，双方应按照已有约定做好合同结算，并解除双方的合同义务。
四、附则1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并在书面形式上进行确认。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：广东省建设工程施工合同样本(合同示范文本)（一）广东省建设工程施工合同样本（合同示范文本）（一）合同编号：[合同编号]甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟在广东省进行建设工程项目，乙方经过充分考虑并同意承担施工任务，双方本着自愿、平等、公正的原则，达成本合同。
广东省建设工程施工合同范本
广东省建设工程施工合同范本广东省建设工程施工合同范本一、合同的背景和目的该合同是为了规范广东省建设工程项目施工过程中的各方权益，明确双方的责任和义务，确保工程质量和进度的合理保证而制定的。
二、合同的签署方本合同由以下各方参与签署：1. 甲方：合同约定的建设工程的委托方，具体信息和地址如下：公司名称：地址：联系人：方式：2. 乙方：合同约定的建设工程的承包方，具体信息和地址如下：公司名称：地址：联系人：方式：三、合同条款3.1 工程概况本条款要求详细描述建设工程的概况，包括但不限于工程名称、工程地址、规模、建设内容等。
3.2 合同价款和支付方式本条款应明确工程的合同价款和支付方式，具体包括工程总价款、阶段付款方式以及支付时间和方式等。
3.3 工程期限和进度本条款应明确工程的期限和进度要求，包括但不限于施工期限、工期延误的约定、工程进度款的支付条件等。
3.4 质量和技术要求本条款要求详细列出工程的质量和技术要求，包括但不限于施工标准、质量验收标准、质量保证期等。
3.5 施工组织和安全保障本条款应明确施工组织和安全保障的要求，包括但不限于施工方案、安全管理措施、施工现场安全要求等。
3.6 变更和索赔本条款详细说明变更和索赔的规定，包括但不限于合同变更的程序和条件、索赔申请的要求等。
3.7 违约责任和争议解决本条款明确违约责任和争议解决的条款，包括但不限于违约责任的约定、争议解决方式和程序等。
四、合同的生效和终止4.1 合同的生效本条款指定了合同的生效条件和日期，具体包括签署日期、合同生效的条件等。
4.2 合同的终止本条款规定了合同终止的条件，包括但不限于双方协商解除合同、发生不可抗力等情况。
五、其它条款本合同还可以根据具体需要增加其它条款，合同签署方可以根据实际情况对本合同的条款进行修改和补充。
六、附则本合同中的附件和补充条款作为本合同的一部分，在合同签署时应一并提供和讨论。
以上是《广东省建设工程施工合同范本》的基本结构和内容要点，请在实际使用时根据需求进行修改和完善，确保合同的适用性和合法性。
2024年广东省建设工程施工合同范本(完整版)(二篇)
广东省建设工程施工合同范本(完整版)（二）广东省建设工程施工合同范本(完整版)（二）第一章总则第一条合同目的本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《广东省建设工程施工管理条例》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的实际情况，为规范工程施工行为，明确双方权利和义务，保障合同各方的合法权益，保证工程质量、工期安全和经济效益，依法订立的。
第二条合同范围1. 工程项目的名称、性质、规模、位置、进度要求等基本信息；2. 工程设施的选型、设计标准和技术要求；3. 工程投资和付款方式；4. 施工组织和管理措施；5. 质量检测及验收标准；6. 违约责任和分期付款；7. 索赔和争议解决方式；8. 合同变更和终止；9. 双方的权利、义务和责任。
第三条合同签订和生效1. 本合同由甲方和乙方代表单位或个人代表签订，并加盖合同专用章。
双方签字盖章后即为生效。
2. 合同生效后，双方应按照合同内容执行，并相互协商解决合同履行过程中的问题。
第四条合同价款本工程的总价款为人民币____________元（大写：__________________元整）。
根据工程施工的实际进展情况，合同价款可以进行分期付款，付款方式双方另行协商确定。
第五条工期和履约保证金1. 工程的施工工期为_____________天/月，自合同生效之日起计算。
2. 乙方应按质按期完成工程施工任务，如因乙方原因导致工期延误，则甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的具体金额为合同总价款的__________%。
第二章材料和设备供应第六条材料供应1. 乙方应按照工程需求的材料类型、规格、质量等要求，及时供应合格的材料。
2. 甲方有权对乙方供应的材料进行抽检，如发现不合格品，乙方应承担替换费用及因此造成的延误费用。
第七条设备供应1. 乙方应按照工程施工计划的要求，及时提供适用的设备，并确保设备的安全、可靠性。
2. 如设备发生故障或损坏，乙方应立即采取修复措施或更换设备，确保施工进度不受影响。
广东建设工程施工合同范本
广东建设工程施工合同范本
【广东建设工程施工合同范本】
合同编号：【填写编号】
签订日期：【填写日期】
甲方：【填写甲方名称】
住所：【填写甲方地址】
联系人：【填写甲方联系人】
方式：【填写甲方方式】
乙方：【填写乙方名称】
住所：【填写乙方地址】
联系人：【填写乙方联系人】
方式：【填写乙方方式】
根据《中华人民共和国合同法》、《广东省建设工程施工合同管理规定》等相关法律法规,甲乙双方经友好协商一致,特订立本合同,共同遵守合同条款,共同履行合同义务。
第一章合同基本信息
第一条：合同名称
第二条：合同签订及生效
第三条：合同工程范围
第四条：合同工期
第五条：合同价款及支付方式第二章合同的权利和义务
第六条：甲方的权利和义务第七条：乙方的权利和义务第三章施工工程管理
第八条：施工条件
第九条：施工方案和技术要求第十条：工程质量控制
第十一条：安全生产责任
第四章变更和索赔
第十二条：变更合同条款
第十三条：索赔处理
第五章违约和解除
第十四条：违约责任
第十五条：解除合同
第六章纠纷解决
第十六条：合同纠纷的解决方式
第十七条：管辖法院
第七章其他事项
第十八条：附件
【添加具体附件】
法律名词及注释：
1.合同法：中华人民共和国合同法,制定日期×××。
2.广东省建设工程施工合同管理规定：广东省人民颁布的关于建设工程施工合同管理的规定,制定日期×××。
【附】
本文档涉及附件。
本文所涉及的法律名词及注释。
广东省建筑施工合同范本5篇
广东省建筑施工合同范本5篇签订合同必须经过规定的方式，才能发生法律效力。
如果合同仪式的术语和动作被遗漏任何一个细节，就会导致整个合同无效。
下面小编给大家整理广东省建筑施工合同范本，希望大家喜欢！广东省建筑施工合同范本1发包人(全称)：____________________________承包人(全称)：____________________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对___________________(工程全称)签定施工合同。
第一条工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：第二条质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：⒈ 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;⒉ 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年;⒊ 装修工程为____________年;⒋ 电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;⒌ 供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;⒍ 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年;⒎ 其他项目保修期限约定如下：_______________________________________________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
第三条质量保修责任⒈ 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
广东建设工程施工合同(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：[建设单位全称]乙方（施工单位）：[施工单位全称]鉴于甲方拟在[项目地点]建设[项目名称]项目，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[项目名称]2. 工程地点：[项目地点]3. 工程规模：[工程规模及主要指标]4. 工程内容：[工程具体内容，包括但不限于土建、安装、装饰等]5. 工程总投资：[总投资金额]6. 工期：[合同工期，自[开工日期]至[竣工日期]]二、合同金额及支付方式1. 合同总价：人民币[合同总价]元（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：（1）开工前支付合同总价10%作为预付款；（2）按月进度支付合同总价60%，每月支付比例为上月实际完成工程量的60%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价20%作为质保金；（4）质保期满后，无质量问题，甲方支付剩余10%作为结算款。
三、施工责任1. 乙方负责本工程的施工、安装、调试及试运行，确保工程质量、安全、进度符合国家及行业规范要求。
2. 乙方应按照甲方要求，制定详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。
3. 乙方应遵守国家及地方有关法律法规，确保施工过程中的环境保护、安全生产等工作。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家及行业规范要求，对施工过程中使用的材料、设备、工艺等进行严格控制，确保工程质量。
2. 乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量得到有效保障。
3. 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应积极配合。
五、工期1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
2. 甲方有权要求乙方在保证工程质量的前提下，加快工程进度。
六、违约责任1. 甲方未能按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。
2. 乙方未能按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按逾期完成工程量价值的千分之五计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程编号：
合同编号：
广东省建设工程施工合同
范本
2006年
工程名称：
工程地点：
发包人：
承包人：
广东省建设厅制
目录
第一部分协议书
一、工程概况 (1)
二、工程承包范围 (1)
三、合同工期 (1)
四、质量标准 (2)
五、合同价款 (2)
六、组成合同的文件 (2)
七、词语含义 (2)
八、承包人承诺 (2)
九、发包人承诺 (2)
十、合同生效 (3)
第二部分通用条款
一、总则
1．定义 (5)
2．合同文件及解释 (8)
3．语言及适用的法律、标准与规范 (9)
4．通讯联络 (9)
5．工程分包……………………………………………………………………………
6．现场考察 (11)
7．投标文件的完备性 (11)
8．文物和地下障碍物 (12)
9．事故处理 (13)
10．专利权 (13)
11．联合的责任 (13)
12．保障 (14)
13．财产……………………………………………………………………………
二、合同主体
14．发包人 (15)
15．承包人 (16)
16．现场管理人员任命和更换..........................................................................................18 17．发包人代表 (19)
18．监理工程师 (19)
19．造价工程师 (21)
20．承包人代表 (22)
21．指定分包
人 (23)
22．承包人劳务 (24)
三、担保、保险与风险
23．工程担保 (25)
24．发包人风险 (26)
25．承包人风险 (27)
26．不可抗力 (27)
27．保险 (28)
四、工期
28．进度计划和报告……………………………………………………………………………
(30)
29．开工 (31)
30．暂停施工和复工 (31)
31．工期和工期延误 (32)
32．加快进度 (34)
33．竣工日期 (35)
34．误期赔偿 (35)
五、质量与安全
35．质量的管理 (35)
36．质量目
(36)
37．工程的照管 (37)
38．安全防护和文明施工 (37)
39．放线 (39)
40．钻孔与勘探性开挖 (40)
41．发包人供应材料设备 (40)
42．承包人采购材料设备 (41)
43．材料设备的检验 (43)
44．检查和返
(44)
45．隐蔽工程和中间验收 (44)
46．重新检验和额外检验 (45)
47．工程试车 (46)
48．竣工资料 (47)
49．竣工验收 (47)
50．质量保修 (48)
六、造价
51．资金计划和安排 (49)
52．工程量 (49)
53．工程计量和计价 (50)
54．预留金 (51)
55．零星工作项目费 (51)
56．提前竣工奖与误期赔偿费..........................................................................................52 57．合同价款约定与调整事宜..........................................................................................53 58．工程量的偏差 (53)
59．工程变更 (55)
60．工程变更价款的确定 (56)
61．物价和后续法律法规引起的调整 (58)
62．支付事项 (59)
63．预付款 (60)
64．安全防护、文明施工措施费.......................................................................................61 65．进度款 (61)
66．费用索赔 (63)
67．竣工结算与结算款 (64)
68．质量保证
金 (66)
七、合同争议、解释与终止
69．合同争议 (66)
70．合同解除 (68)
71．合同解除的支付 (69)
72．合同终止 (71)
八、其他
73．缴纳税费 (71)
74．保密要求 (71)
75．廉政建设……………………………………………………………………………。