混凝土合同
混凝土购销的合同书范本6篇
混凝土购销的合同书范本6篇篇1混凝土购销合同书甲方（销售方）：__________ 乙方（购买方）：__________为明确双方权责，经友好协商，就甲方向乙方销售混凝土的相关事宜达成如下协议：一、货物名称、规格：1.1 甲方将向乙方销售______（规格/型号）的混凝土，具体规格详见附件。
二、数量、单价和金额：2.1 本合同的货物数量为______，总金额为______元人民币。
2.2 单价为______元/吨（或其他单位），总价=数量*单价。
货款合计______元人民币。
三、交货方式和时间：3.1 甲方按照乙方的要求，将货物交至指定地点。
3.2 交货时间为_____________（具体时间），甲方需提前______天通知乙方。
四、结算方式：4.1 乙方在签订本合同后______天内支付货款，并向甲方开具发票。
4.2 付款方式：_____________。
五、验收标准：5.1 乙方有权对购买的混凝土进行验收，如有质量问题应及时提出异议。
5.2 若乙方无异议________天后，则视为乙方已接受货物的质量。
六、违约责任：6.1 若甲方未能按照约定时间、数量交货，则应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。
6.2 若乙方未能按照约定时间、方式支付货款，则应承担违约责任，支付相应的违约金。
七、其他约定：7.1 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章生效，至货物交付并结清款项后终止。
乙方（购买方）：______ 甲方（销售方）：______签订日期：______ 签订地点：______篇2混凝土购销合同书甲方：（出卖人）乙方：（购买人）鉴于乙方欲购买甲方所生产的混凝土，经协商，甲乙双方就混凝土购销事宜，达成如下协议，以兹信守：第一条产品规格1.1 产品名称：混凝土1.2 强度等级：____________1.3 抗渗等级：____________1.4 配合比：____________1.5 其他规格参数：____________第二条交货数量2.1 乙方购买混凝土数量为____________，具体数量以实际生产为准。
混凝土使用合同8篇
混凝土使用合同8篇篇1甲方（购买方）：____________________乙方（供应方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证双方权益，明确双方职责，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方购买乙方混凝土事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要混凝土用于建设工程项目，乙方具备供应混凝土的相关资质和能力，双方经过友好协商，决定签订本合同，明确混凝土的使用数量、质量、价格、付款方式等条款，确保双方权益得到保障。
二、混凝土规格、数量及价格1. 甲方所需混凝土的规格、数量及价格详见附件《混凝土供应明细表》。
2. 乙方应按照附件《混凝土供应明细表》中的规格、数量及价格进行供应，确保混凝土质量符合国家标准。
三、混凝土质量标准1. 乙方应提供符合国家标准的混凝土，质量应符合相关国家规范及行业标准。
2. 乙方应提供混凝土强度等级、抗渗等级、耐久性等相关技术资料。
3. 甲方有权对乙方提供的混凝土进行抽样检测，如检测结果不符合合同约定，甲方有权拒绝接收并要求乙方承担相应违约责任。
四、交货与验收1. 乙方应按照甲方需求及时供货，确保施工进度。
2. 甲方应在收到混凝土后进行验收，如发现数量、质量等问题，应及时通知乙方并进行协商解决。
3. 交货时，乙方应提供发货单、质量证明书等相关资料。
五、付款方式1. 甲方应按照合同约定及时支付货款。
2. 乙方完成每批混凝土供应后，甲方应在XX个工作日内支付该批货款的XX%。
3. 工程竣工并经验收合格后，甲方应支付剩余货款。
4. 如甲方未按照合同约定支付货款，乙方有权停止供应混凝土并要求甲方承担相应违约责任。
六、违约责任1. 如乙方未能按照合同约定供应混凝土，应支付违约金。
2. 如甲方未能按照合同约定支付货款，应支付违约金。
3. 如因混凝土质量问题给甲方造成损失，乙方应承担相应赔偿责任。
4. 双方因不可抗力因素导致合同无法履行的，应及时通知对方，并共同协商解决。
简易版本的混凝土采购合同4篇
简易版本的混凝土采购合同4篇篇1混凝土采购合同甲方（采购方）：______（公司名称），法定代表人：______，地址：______，联系电话：______。
乙方（供应方）：______（公司名称），法定代表人：______，地址：______，联系电话：______。
鉴于甲方有一项工程项目需要大量混凝土，为确保工程进度和质量，甲乙双方经友好协商，就混凝土的采购事宜达成如下协议：第一条产品规格1.1 产品名称：混凝土。
1.2 强度等级：______。
1.3 配合比率：______。
1.4 其他特殊要求：______。
第二条价格及数量2.1 价格：______元/方（以协议达成时的市场价格为准）。
2.2 采购数量：______方/月。
2.3 付款方式：甲方每月需支付相应数量混凝土的货款，甲乙双方可选择每月固定日期进行结算。
第三条交货时间及地点3.1 交货时间：双方可提前协商确定具体日期，一般在______。
3.2 交货地点：______（具体地址）。
第四条质量保证4.1 乙方应保证所供混凝土的质量符合国家相关标准，未经甲方同意，不得私自更换原材料。
4.2 甲方有权对每批混凝土进行抽检，如检测结果不符合要求，乙方应及时赔偿甲方损失。
第五条违约责任5.1 任何一方未能履行合同约定的义务，构成违约，应赔偿对方因此产生的损失。
5.2 因不可抗力因素导致交货延期的，迟延方不承担责任，但应立即通知对方并尽快补货。
第六条争议解决6.1 合同履行过程中如发生争议，应首先友好协商解决；协商无果的，应提交______仲裁。
第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日生效，有效期为______年，如需续签须提前______天通知对方。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______ 日期：______ 乙方（盖章）：______ 日期：______以上是简易版本的混凝土采购合同，希望双方能够真诚合作，共同推动工程项目的顺利进行。
混凝土供货简易合同5篇
混凝土供货简易合同5篇篇1混凝土供货简易合同合同编号：XXXXX甲方（供货方）：_______________________乙方（需方）：_______________________以下双方在平等、自愿的基础上，就混凝土的供货事宜达成如下协议：一、供货品种及数量：1. 甲方同意向乙方供应混凝土，包括但不限于普通混凝土、预制混凝土等，供货数量为__________方（具体数量以双方商定为准）。
2. 混凝土的质量该符合国家标准，并提供相应的检测报告。
二、供货价格及支付方式：1. 双方商定的混凝土供货价格为每方____________元（具体价格以签订合同时为准）。
2. 乙方应按照双方商定的供货数量支付相应的采购款项，支付方式为________________（签订合同时确定）。
三、供货时间及地点：1. 甲方应在双方商定的交货时间内将混凝土送至乙方指定的交货地点。
2. 乙方应在收到混凝土后及时进行验收，确认无误后签收。
四、供货责任：1. 甲方承诺所供混凝土符合国家标准，如发生质量问题，应承担相应的责任，并在第一时间协助解决问题。
2. 乙方应负责接收混凝土并进行验收，如有问题应及时向甲方反馈。
五、合同解决争议的方式：本合同一经签订即成立，如双方在履行过程中有任何争议，应协商解决。
若协商不成，应提交当地仲裁机构协商解决。
六、特别约定：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________。
2. 本合同未尽事宜由双方协商解决，如双方同意变更或解除合同，应书面确认。
甲方（供货方）签名：__________ 日期：__________乙方（需方）签名：__________ 日期：__________以上为混凝土供货简易合同，供双方遵守。
篇2混凝土供货简易合同合同编号：CONC2022-001甲方：供货方地址：XXXXXX电话：XXXXXXXXX乙方：需求方地址：XXXXXX电话：XXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方就混凝土供货事宜达成如下协议：一、合同产品及数量：甲方同意向乙方供应规格为（规格）、强度等级为（等级）、用途为（用途）的混凝土。
混凝土供应合同7篇
混凝土供应合同7篇篇1甲方（采购方）：____________________地址：________________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方（供应商）：____________________地址：________________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________鉴于甲、乙双方就混凝土供应事项经过友好协商，为明确双方的权利义务，保障双方的合法权益，特订立本合同，以兹信守。
一、合同标的甲方同意向乙方采购混凝土，乙方同意按照本合同约定向甲方提供符合质量要求的混凝土。
二、混凝土规格与数量1. 甲方需要采购的混凝土规格、数量等信息详见附件《混凝土采购清单》。
2. 甲方应根据工程进度，及时通知乙方混凝土的需求计划，乙方应按照甲方需求计划供应混凝土。
三、价格与支付方式1. 乙方应按照附件《混凝土采购清单》中约定的价格向甲方提供混凝土。
2. 甲方应在每次供货后XX日内完成货款支付，支付方式为__________。
3. 如遇价格波动，双方应另行协商调整价格。
四、质量要求与检验标准1. 乙方应保证所供应的混凝土符合国家相关质量标准。
2. 甲方有权对乙方供应的混凝土进行质量检验，如质量不符合约定，甲方有权拒绝接受，并要求乙方承担违约责任。
3. 具体检验标准、方法、地点及采样比例按照国家标准及行业惯例执行。
五、交货时间与地点1. 乙方应按照甲方的需求计划，按时将混凝土送至指定地点。
2. 交货时间、地点详见附件《混凝土采购清单》。
3. 如因乙方原因未能按时交货，乙方应承担违约责任。
六、包装、运输与装卸1. 乙方应负责混凝土的包装、运输与装卸工作，确保混凝土在运输过程中不损坏、不泄露。
2. 甲方有义务提供必要的装卸条件，确保乙方顺利完成装卸工作。
混凝土购销合同简易版6篇
混凝土购销合同简易版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1混凝土购销合同甲方（销售方）：法定代表人/负责人：联系电话：地址：乙方（购买方）：法定代表人/负责人：联系电话：地址：鉴于甲方具有生产和销售混凝土产品的资质和能力，乙方有意向购买甲方生产的混凝土产品，双方经友好协商，达成如下协议：一、产品规格及数量1. 产品名称：混凝土2. 规格型号：____________3. 强度等级：____________4. 用途：____________5. 质量标准：符合国家相关标准6. 购买数量：________方二、价格及支付方式1. 单价：______元/方（含税）2. 总价：______元3. 付款方式：（1）乙方需在签订本合同后，支付总价的30%作为订金；（2）剩余70%在确认交货后，乙方应当在合同约定的交货期内支付总价的余款。
三、交货时间及地点1. 交货时间：双方约定的具体时间2. 交货地点：____________四、交货要求1. 甲方需按照合同约定的时间和地点，将产品交付给乙方。
2. 产品应当符合合同约定的品质标准和数量要求。
3. 乙方有权要求甲方提供相关质量检测报告。
五、验收及拒收1. 乙方应当在收到产品后，立即进行验收。
2. 如果产品不符合合同约定的品质标准或数量要求，乙方有权拒绝接收，并要求甲方重新提供符合要求的产品。
六、违约责任1. 若一方未履行本合同约定的任何义务，应当承担相应的违约责任。
2. 违约方每延迟一天履行义务，应向守约方支付相当于订单总价5%的违约金。
七、争议解决本合同所发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交___仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的。
八、其他条款1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 合同生效日期：________年____月____日甲方（销售方）：乙方（购买方）：法定代表人/负责人：法定代表人/负责人：日期：____年____月____日日期：____年____月____日以上是混凝土购销合同的简易版本，双方应当根据实际情况和需求进行详细讨论和协商，确保合同的内容符合双方利益和法律规定。
钢筋混凝土合同5篇
钢筋混凝土合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行钢筋混凝土工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________钢筋混凝土工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：钢筋混凝土结构施工，包括但不限于混凝土浇筑、钢筋加工与安装等。
二、工程期限工程开工日期：____年__月__日。
工程竣工日期：____年__月__日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际量结算。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款。
（2）工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程进度款。
（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程尾款。
同时，乙方需提供完整、合规的税务发票。
四、工程质量控制与验收1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查监督。
如发现质量问题，乙方应立即进行整改。
3. 工程竣工后，乙方应提供完整的竣工验收资料，并协助甲方进行工程验收。
如工程验收合格，双方签署竣工验收证书。
如验收不合格，乙方负责整改直至验收合格。
五、安全生产与文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，严格按安全标准组织施工，确保施工现场安全设施完善、有效。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序，防止扬尘、噪声等污染。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应按应付金额的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不达标，乙方应按合同总金额的______%向甲方支付违约金。
范本商品混凝土买卖合同5篇
范本商品混凝土买卖合同5篇篇1甲方（买方）：XXX乙方（卖方）：XXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就商品混凝土的买卖事宜达成以下协议：一、产品信息1. 商品混凝土型号：XXX2. 商品混凝土强度等级：XXX3. 商品混凝土生产厂家：XXX4. 商品混凝土供货地点：XXX二、数量及价格1. 甲方所需商品混凝土数量为：XXX立方米。
2. 商品混凝土单价为：XXX元/立方米。
3. 总价为：XXX元。
4. 付款方式：甲方应按照约定的付款方式及时支付货款，以确保商品混凝土的供应不受影响。
三、交货时间、地点及方式1. 交货时间：甲方应提前通知乙方所需商品混凝土的交货时间，乙方应按照甲方要求的时间进行供货。
2. 交货地点：甲方指定的施工地点。
3. 交货方式：乙方将商品混凝土运输至甲方指定的施工地点，并负责卸货。
四、质量标准及验收方法1. 乙方提供的商品混凝土应符合国家相关质量标准，并出具相应的质量证明文件。
2. 甲方在收到商品混凝土后，应及时进行验收，并核对数量、型号、强度等级等信息是否符合要求。
3. 如发现商品混凝土存在质量问题或数量不符，甲方应及时通知乙方，乙方应及时处理并负责更换或补足。
五、违约责任1. 甲方如未按照约定支付货款，应承担相应的违约责任，并支付逾期利息。
2. 乙方如未能按照约定供应商品混凝土，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 双方在履行合同过程中，如因一方过错导致合同无法履行，过错方应承担相应的法律责任。
六、争议解决1. 甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。
2. 如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 甲乙双方在签订合同时，应仔细阅读合同条款，并对合同内容达成充分理解。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目主体一结构分项工程混凝工班组内部承包协议内部发包人：上海置通建筑工程有限公司内部承包人：（身份证号码：）日期：年月日工程项目主体一结构分项工程混凝土工班组班组内部承包协议编号：02内部发包人：上海置通建筑工程有限公司（以下简称甲方）内部承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则并结合本内部承包过程中的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本协议，双方共同遵照执行。
第一条：工程承包概况1、工程名称：（以下简称“本工程”）2、工程地址：3、结构类型：4、建筑面积：5、乙方承包工程范围：6、工程工期：年月日至年月日（若业主工期延期，则本合同工期依照业主工期顺延）具体进场时间依据项目部要求7、主要节点时间：①年月日前完成地下室工程，出±0.00；②年月日主体结构封顶；③年月日主体一、二结构验收；④年月日整体工程竣工验收；8、安全文明等级：9、质量等级：第二条：施工范围1、乙方承包范围为本工程一结构分项工程的所有混凝土工作(混凝土放料打棒、找平、收面、养护、处理混凝土烂根、剩余混凝土、清理混凝土残渣、栏钢丝网、钻麻、外墙冲洗、棒管砂浆的清理、放料场的卫生打扫、盖板薄膜，因放料掉在外挑架上的混凝土清理。
)，保质保量保安全文明施工按时按甲方要求完成至竣工验收，负责甲方要求的落手清工作、安全文明施工和其他指定的工作。
2、按承包范围内的施工图纸、图纸会审记录、工作联系单、设计变更单、技术核定单、技术交底及甲方要求等所示的一结构分项工程的所有混凝土工作内容。
3、甲方有权调整乙方的承包范围，乙方对此无异议。
4、乙方在内部承包协议工程范围内向甲方承担总包合同规定的承包人应承担的义务。
第三条：施工期限年月日至年月日（若业主工期延期，则本合同工期依照业主工期顺延）具体进场时间依据项目部要求主要节点时间：①年月日前完成地下室工程，出±0.00；②年月日主体结构封顶；③年月日主体一结构验收；⑤年月日整体工程竣工验收。
第四条：质量标准根据国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013达到合格。
第五条：安全要求死亡事故为“0”、无重伤、无机械、无触电、无火灾等事故为“0”；配合达到安全标准化管理水平。
第六条：承包形式1、乙方以包人工、施工中小型机械、机具、包垂直和水平运输、包机械机具耗材、包辅料的承包形式对本工程一二结构的所有混凝土分项工程进行承包；2、乙方对工期、质量、安全、文明施工等目标达标负责，包括执行甲方向建设单位的工期、质量、安全、文明施工等目标达标的承诺和承担义务。
第七条：承包金额1、采用固定劳务协议单价：本承包协议暂定总价万元（人民币）2、本承包协议暂定总价（大写）：元（人民币）第八条：现场负责人甲方委托为施工现场负责人。
乙方委托（身份证号码）为施工现场代表。
第九条：甲方责任1.向乙方提供一二结构分项工程施工图纸一套；2.向乙方进行施工图纸、施工组织设计（或方案）、技术安全的交底；统一安排技术档案资料的收集和整理；3.向乙方提供定位和水准基点，对提供的基点准确性负责；对乙方定位后进行复核验收负责；4.向乙方提供施工现场临时住宿以及施工现场安全设施；提供符合卫生标准的统一膳食，费用由乙方承担；5.实施对项目工期、质量、安全、文明施工的控制、监督、检查和验收；6.按时提供图纸，及时交付应供资料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要，在接到乙方提交的材料、设备申请后审批、采购并提前3~5天进场；7.向乙方提供的主要材料：混凝土、干粉砂浆、黄沙、水泥；现场现有固定的一二级配电箱；现场现有的塔吊、人货梯或井架；8.按本协议约定，向劳务人员支付劳动报酬；9.负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
第十条：乙方的义务1.乙方对承包范围内分项工程的质量、安全向甲方负责，应落实熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；2.乙方应根据甲方施工组织设计总进度计划的要求，每月25日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；3.乙方必须安排固定施工管理人员负责现场所有放线工作。
甲方负责主控线投放，所有分线均由乙方自行投放完成，甲方负责复核；乙方必须落实施工管理人员2人配合放线，否则按每人每次200元处以乙方罚款。
4.乙方必须严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行甲方和建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；5.乙方应自觉接受工程发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；6.乙方必须按甲方统一规划堆放材料、机具，按工程所在地标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；7.乙方根据甲方布置做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方人员责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；8.乙方应妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；9.乙方对自行所带的机具和所提供的辅助材料的质量及安全标准负责；并自觉接受甲方的检查与验收，凡不符合质量、安全要求的乙方应立即退场（严重的没收处理），乙方不得有异议；10.乙方有责任在施工前主动了解施工现场、施工蓝图、甲方的各项管理规定和要求，乙方开始施工后就视为乙方对施工现场、施工蓝图、甲方的各项规定和要求均已经了解清楚，并有能力完成本承包分项工作，乙方不得借口不了解有关的规定或要求逃避相应责任；11.乙方必须服从业主、监理、甲方的指令；12.除非本协议另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方承担并履行总包合同约定的与劳务作业有关的所有义务和工作程序。
第十一条：取费标准本内部承包协议采用固定劳务报酬（单价）1.乙方按甲方要求的进度、安全文明、质量完成上述承包范围内容所有工作（室外总体工程除外），以上述承包方式内容及范围承包的实际施工并合格完成实物量结算：支撑工程按浇筑混凝土实方量协议单价元/m3；主体工程按图纸标注建筑面积结算协议单价为：元/m2(大写壹佰元整)具体组成如下：③另设：元/m2 (大写元)的安全文明落手清考核费用及达到一次性验收合格标准和工期满足业主要求考核，若达不到上述要求时扣除该笔费用。
以上协议单价平方米为实际合格完成蓝图标注的建筑面积的每平方米单价。
2.建筑面积按施工蓝图纸注明的建筑面积计算；若图纸注明的建筑面积与按图计算所得建筑面积有差异时按施工蓝图纸注明的建筑面积计算，因上述建筑面积差异部分所引起的费用已包含在乙方承包协议单价中。
3.上述承包协议单价中包括本工程所有主体一结构及基坑支撑围护泥工工程至竣工验收合格的所有劳务人工费用、机具的使用费、机具耗材辅料费、二级配电箱以下的电线和电箱及机具使用费用、甲供机械和设备的维护和修理的费用、人工管理费用、文明施工费用、价格风险费用等，以后不作任何调整。
4.上述承包协议单价中包括材料的保管、材料场内运输、短驳及材料进场时的卸车，水平和垂直运输，垃圾清理，楼层超高和总超高费，夜间加班费，加工费等。
5. 上述承包协议单价中已包括(但不限于）：管理人员工资费用及完成自本工程开工开始到竣工验收的所有一切泥工用工和安全文明措施施工费用，为完成本工程内容的所有相关泥工工程的人工费、管理费、机具使用费、机具维修及机具耗材费、辅材费、承包风险费用在内。
6. 本协议乙方承包协议单价为闭口包干价，不随市场人工费的涨跌及其它情况的变化而调整。
7. 乙方满足甲方进度、安全文明、质量要求情况下合同承包闭口包干总价=协议单价*施工合格部分建筑面积。
如因乙方原因达不到安全文明要求，则乙方愿在最终结算时按合同约定结算原则的99%进行结算，因乙方原因达不到一次性验收合格时，乙方结算价款按合同约定结算原则的98%进行结算。
乙方施工进度不能满足甲方要求，价款按下列原则结算：结算款=单价*施工建筑面积-1000元/天*节点工期延误天数-5000元/天*总工期延误天数。
乙方发生两项以上情节时，相应的结算原则同时适用。
8、由于工地周边环境的特殊性，在浇捣砼时，能用汽车泵的用汽车泵，汽车泵无法使用时只能采用固定泵或塔吊。
9、除上述甲方提供的主要材料和施工现场现有一二级固定电箱、大型设备外，其余完成本工程泥工施工所须的所有其它机械、机具设备（包括使用及维修和机具耗材）及辅材均由乙方提供并承担由此发生的所有费用，相关费用已包含在乙方的承包协议单价内。
10．乙方承包协议单价内已包括的主要工作内容如下(包括但不限于以下所列各项)：一结构及基坑围护1)甲方提供主要材料为：混凝土、木板、水泥、黄沙、碎石、砂浆、周转材料（钢管、扣件等脚手架材料）。
乙方承担并提供除甲方提供的主要材料外的与混凝土相关所有其它辅助材料均由乙方承担。
2)乙方承担并提供的机械及机具设备有(包括但不限于以下所列各项)：除甲方提供的大型设备外，所有完成本工程所需要的搅拌机、砂浆机、振动机、振动棒、平板机、机械毛蟹打磨机、打夯机、滚筒、抽水泵、潜水泵、泥桶、铁锹、直尺、墙线、铝合金直尺、平水管、榔头、钢钎、卷尺、雨衣雨具及劳保用品、劳动车、托线板、水管、扫帚、二级分配电箱以下的所有电箱及电源线（三级配电箱和移动电箱及电缆线）、太阳灯等泥工所需用的一切机电设备及工具等所有机具设备均由乙方承担。
乙方自备的机具设备和工具必须符合安全生产标准要求方可使用，并做好及时维修保养，否则后果自负；甲方有权没收乙方不符合安全生产标准的机具设备和工具并要求乙方重新购买。
3)从挖土配合至竣工验收的全部一结构混凝土费用。
包括设计变更在内的所有混凝土工作。
4)全部主体结构的砼浇捣、修面，包括窗底梁砼压顶、坡道、台阶、地沟等结构、建筑部分，浇砼时泵管的安拆及清洗工作、铺设人行道以保护钢筋，所有土建图中的预埋件安装（楼梯、阳台等预埋铁必须拉通线安装）。
后浇带处的防污染措施及后浇带的清理杂物、冲水、抽水、砼凿毛、浇筑。
5)浇砼前的模板浇水湿润、清理杂物，浇捣后砼的专职派人浇水养护、砼柱用尼龙薄膜加养护液养护及浇砼路面清扫工作。