建设工程施工合同书标准样本_1
包工包料建房施工合同样本5篇
包工包料建房施工合同样本5篇篇1包工包料建房施工合同样本甲方（承包方）：__________________证件号码：_______________________住所：____________________________乙方（监理方）：__________________证件号码：_______________________住所：____________________________经甲、乙双方充分协商，就乙方委托甲方承包建设的______（建筑名称）工程，甲方应按以下条款承揽施工，并双方本着合作、信守、公平、互助的精神，签订本合同，并共同遵守：一、工程范围：项目位于______________地段，建筑面积为______平方米，内部结构规划图见附件，工程范围为包工包料，甲方应按照国家相关建筑标准和设计规范进行施工。
二、工程价款：1. 甲方应按照乙方支付的工程总价款______万元人民币进行施工。
工程总价款包括劳务费、材料费、设备费、税费、保险费等所有费用，不得以任何理由要求乙方增加费用。
2. 工程总价款分期支付，分期支付方式及支付时间见附件。
三、工程质量：1. 甲方应按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量符合设计要求。
2. 工程完工后，乙方有权要求甲方对工程进行保修，保修期为______年。
四、迟延责任：1. 若甲方逾期交工，乙方有权按照合同约定要求甲方支付违约金，违约金的数额为逾期工程总价款的______%。
2. 若因不可抗力等特殊原因造成工期延误，双方应协商解决，并延长工期至双方协商一致的时间。
五、合同解除：1. 若一方违反合同内容，造成对方损失，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的赔偿责任。
2. 若因双方原因导致合同无法履行，双方应协商解决，并可以自愿解除合同。
六、其他约定：1. 甲方应保障工地安全，并购买必要的施工保险，确保工程施工过程中安全无事故。
2. 本合同一式两份，双方各持一份，合同自双方签字盖章后生效。
(完整版)建设工程施工合同(范本)
(完整版)建设工程施工合同(范本)一、合同的背景和目的二、合同的主要条款1. 合同工程的内容甲方委托乙方进行如下工程的施工：•工程名称：•工程地点：•工程规模：•工程费用：•施工工期：2. 施工标准与质量要求乙方应按照相关法规和标准的要求进行施工，确保工程的质量符合相关规定。
甲方有权对工程的质量进行监督和验收，对于发现的质量问题，乙方应及时修复或更换。
3. 工程款支付方式工程款支付方式如下：•合同签订后，乙方应缴纳工程款的10%作为预付款；•工程开始施工后，甲方每个月支付工程款的进度款；•工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的余款。
4. 工程变更和索赔如因甲方要求进行工程变更导致工程费用发生调整的，双方应协商确定新的费用，并签订变更合同。
双方应确保变更后的工程能够按时完成。
如因不可抗力因素导致工程无法按计划完成的，乙方可以向甲方提出索赔申请。
乙方应提供充分的证明材料，并按照双方商定的程序进行索赔和赔偿。
5. 合同的终止和解除•乙方违反合同约定，不履行相应的责任和义务；•甲方违反合同约定，不支付工程款或拖延支付工程款；•出现严重的安全事故或质量问题无法解决的情况。
6. 合同纠纷的解决在履行本合同过程中，如发生纠纷，双方应协商解决。
如协商不成，可向相关仲裁机构申请仲裁。
三、其他条款1.合同附件：根据具体情况，可以附带包括设计图纸、报价单、施工计划等相关文件。
2.合同的生效和变更：本合同自双方盖章之日起生效，任何变更需经双方书面协商并签署变更合同。
3.保密条款：双方应对涉及商业机密和技术秘密等敏感信息进行保密，不得泄露给第三方。
四、合同签订本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
本合同的内容和条款是双方共同商定的，对双方均具有约束力。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________。
建设工程施工合同范本(最新版)
建设工程施工合同范本(最新版) 合同编号：_______根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工的事宜，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程范围：_______1.4工程内容：_______第二条工程质量2.1工程质量标准：按照国家现行施工及验收规范、质量评定标准以及甲方提供的施工图纸、说明书等要求执行。
2.2乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应无条件返工，直至达到合同约定的质量标准。
第三条工程进度3.1工程开工日期：_______3.2工程竣工日期：_______3.3乙方应按照甲方要求的工程进度进行施工，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
第四条工程价款4.1工程价款总额：人民币_______元（大写：_______元整）。
4.2付款方式：_______4.3工程价款结算：工程竣工后，双方根据实际完成工程量进行结算。
第五条甲方权利与义务5.1甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查，并提出整改要求。
5.2甲方应按照约定向乙方支付工程价款。
5.3甲方应保证施工场地符合施工要求，提供必要的施工条件。
第六条乙方权利与义务6.1乙方有权按照甲方的要求进行施工，并要求甲方提供必要的施工条件。
6.2乙方应按照合同约定的质量、进度、安全等要求进行施工。
6.3乙方应自行承担施工过程中的安全责任。
第七条违约责任7.1任何一方违反合同约定的义务，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
7.2甲方未按约定支付工程价款的，应按逾期支付金额的_______%向乙方支付违约金。
7.3乙方未按约定完成工程建设的，应按逾期竣工天数的_______%向甲方支付违约金。
第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑施工合同书范文（5篇）
建筑施工合同书范文合同编号：_____ 计划编号：_____发包方（简称甲方）：_____ 承包方（简称乙方）：_____合同分送单位：_____合同签订日期：____年____月_____合同签订地点：_____一、协议书发包人：（全称）承包人：（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：承包范围：1、资金来源：2、合同价款：_____3、价款范围：该综合单价已充分考虑构件制作、运输、安装及其措施，施工工期、敢赶工措施费、质量、安全、政府及相关部门验收检验、临时设施、冬雨季施工以及满足甲方设计之要求等因素的全部费用，结算时均不予调整。
该综合单价均包含材料、劳务施工、安全施工措施、管理、利润税金及政策性文件规定的各项费用及材料市场风险，除另有注明可以调整的情况外，均不得调整（不含土建施工配合费）。
四、合同工期开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数天1、质量要求：按甲方要求的材料标准进行施工，若甲方要求低于国家要求标准，乙方需向甲方沟通处理，不得独自施工。
2、验收标准：按甲方提供的施工图及国家现行有关标准、规范、规定一次验收合格。
六、安全施工1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
3乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应确保具有完备的安全防护措施。
4实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方，并提供相应的安全防护措施。
实用建筑工地工程合同样本（5篇）
实用建筑工地工程合同样本这是一个实用的建筑工地工程合同样本，供您参考。
工地工程合同合同编号：[编号]合同日期：[日期]甲方（建设单位）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[姓名]联系电话：[电话]乙方（承包商）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[姓名]联系电话：[电话]鉴于甲方拟委托乙方承担工地工程项目的施工，双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[名称]1.2 工程地点：[地点]1.3 工程规模：[规模]1.4 工程内容：[内容]1.5 工程周期：[周期]第二条合同价款2.1 总价款：[金额]2.2 付款方式：甲方按以下方式支付价款：（1）预付款：[金额]，签订合同之日起 [天数] 内支付；（2）进度款：根据工程进度按以下比例支付：第一阶段：[比例]，工程完成 [进度] 时支付；第二阶段：[比例]，工程完成 [进度] 时支付；以此类推，详细付款比例及条件见附件《工程进度付款计划表》；（3）竣工款：[比例]，工程竣工并经甲方验收合格后支付。
第三条协定工期3.1 工程开始日期：[日期]3.2 工程竣工日期：[日期]第四条施工内容及质量要求4.1 乙方承诺按照甲方提供的施工图纸和技术要求，按时按质完成工程。
4.2 乙方应按照相关法律法规和行业标准，采用符合规定的材料和工艺进行施工，并确保工程质量满足合同要求和验收标准。
第五条工程变更5.1 工程变更由甲乙双方协商决定，需要变更工程内容或工程数量时，应及时书面通知对方。
5.2 变更引起工程总价款增减的，按照实际发生的情况进行调整。
第六条安全生产6.1 乙方应建立健全安全管理制度，保障施工过程中的安全。
6.2 甲方有权要求乙方立即采取措施消除施工现场的安全隐患，确保工地安全。
第七条竣工验收7.1 乙方应按照约定的工期完成工程，并邀请甲方进行竣工验收。
7.2 竣工验收合格后，乙方应提供相关竣工资料和技术文件。
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了明确甲乙双方在建设工程项目中的权利和义务，双方经友好协商，就下列建设工程施工合同事宜达成如下约定：一、项目基本情况1.1 项目名称：（填写项目名称）1.2 项目地点：（填写项目详细地址）1.3 建设内容：（简要描述建设内容）1.4 工程规模：（填写工程规模）1.5 工程造价：（填写工程总造价）1.6 工程周期：（填写工程工期）二、工程范围2.1 本合同项下的工程范围包括但不限于：（详细列出工程范围）三、施工标准3.1 乙方应按照国家相关规定、土木建筑技术标准及甲方要求，确保工程质量符合相关标准。
3.2 若工程质量不符合相关标准，乙方应承担相应责任并承担修复费用。
四、工程价格及支付方式4.1 工程总价：（填写工程总价）4.2 付款方式：甲方应按照工程进度支付工程款项。
4.3 工程款项支付期限：（具体列出各阶段付款时间）五、工程管理5.1 工程管理：乙方应负责工程进度管理、质量管理和安全管理。
5.2 工程进度：乙方应按照工程计划，保证工程进度按时完成。
六、工程延期和罚款6.1 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应罚款。
6.2 工程延期原因包括但不限于：自然灾害、政府限制、劳动力不足等。
七、工程保修7.1 工程竣工后，乙方应提供指定保修期，对工程进行免费保修。
7.2 保修期为：（填写保修期限）7.3 保修范围：保修范围包括工程质量问题和施工问题，但不包括外部人为原因造成的损坏。
八、合同变更8.1 任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面变更协议。
8.2 变更协议应确认变更内容、变更原因、变更时间等。
九、合同解除9.1 若因不可抗力因素导致工程无法继续施工，乙方应提前通知甲方，并经双方协商解除合同。
9.2 若乙方违约，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。
十、争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同范本(标准版)
建设工程施工合同范本(标准版)建设工程施工合同范本(标准版)甲方：___________乙方：___________第一条合同目的本合同系为明确甲方与乙方在工程建设过程中的权利和义务，保证工程的质量和进度，依法进行签订的合同，双方本着平等互利的原则达成如下协议：第二条工程项目1. 工程名称：2. 工程位置：3. 工程范围：4. 工程规模：5. 工程工期：6. 工程费用：第三条各方权利和义务1. 甲方的权利和义务：为乙方提供施工场地及其他必要的支持；按时支付工程款项；对施工过程进行监督和检查；协助办理有关审批手续；对工程质量进行验收和评定；其他约定事项。
2. 乙方的权利和义务：按照工程目标和计划进行施工；配合甲方进行相关审批手续；优化施工方案，确保工程质量；合理安排施工进度，保证工程进度；按时提交工作报告和工程进度报告；聘请具备相应资质的工程技术人员；向甲方报备工程变更等事项；安全、文明施工，保护环境；其他约定事项。
第四条工程款支付本项目工程款按照工程进度和质量验收情况支付，具体支付方式和时间如下：1. 第一期款支付：金额：时间：（根据实际情况填写）2. 第二期款支付：金额：时间：（根据实际情况填写）3. 第三期款支付：金额：时间：（根据实际情况填写）（根据实际情况增删款项）第五条违约责任1. 甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付工程款项或提供施工场地，应向乙方支付相应违约金，并承担由此给乙方造成的损失。
2. 乙方违约责任：若乙方未按照合同约定进行施工或违反其他合同约定，应向甲方支付相应违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
第六条争议解决本合同的履行受法律的管辖。
若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可以提交到合同签订地法院解决。
第七条合同变更和解除1. 双方一致同意的情况下，可以对合同内容进行变更或解除。
2. 变更或解除合同，应按照合同约定的程序进行，并书面通知对方。
建设工程合同样本(通用5篇)
建设工程合同样本（通用5篇）建设工程合同样本第1篇发包人（全称）：__________________有限公司（以下简称甲方）承包方（全称）：__________________（以下简称乙方）为保证工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修内容双方约定如下：_______________________________________________________________ _________二、质量保修期质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。
分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年；4.装修工程为2年；5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1年。
三、质量保修责任1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。
2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的________%；五、质量保修金的返还甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：WU-PO-346-89 建设工程施工合同书标准样本
In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The
Effect Of Restricting All Parties
甲方：_________________________
乙方：_________________________
时间：________年_____月_____日
A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
建设工程施工合同书标准样本
使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
发包方（甲方）：_________
承包方（乙方）：_________
根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。
第一条工程项目
（一）工程名称：_________。
（二）工程地点：_________。
（三）工程内容：_________层栋，建筑面积
_________平方米，其它_________。
（四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规
定内容：_________。
（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。
（六）承包方式：_________。
第二条工程造价（预算或概算）
人民币大写：_________万元，其中土建_________万元，安装_________万元。
工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。
第三条工期
（一）按定标规定工期为_________天（日历天），自_________年_________月_________日至
_________年_________月_________日竣工验收止。
实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，
办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。
（二）开工前_________天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为_________。
在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。
如甲方提出赶工_________。
第四条工程质量标准和保修期
（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_________。
（二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。
保修期自竣工验收签字之日起计。
第五条材料设备供应
（一）工程所需：材料及设备由_________方采购供应至_________场地（仓库）。
（二）工程所需：材料及设备_________由方采购供应至_________场地（仓库）。
（三）材料设备应附有出厂合格证明。
如一方对材料设备有异议，应进行检验。
如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
（四）工程材料和设备差价的处理办法：
_________。
（五）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
第六条工程款支付和结算
（一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户：_________；帐号：_________。
（二）根据中国人民建设银行有关规定，甲方在合同生效后天内，按以下规定额度向乙方预付备料款：
1、建筑工程按当年计划工作量35％；
2、安装工程（包括设备安装，水电安装）按当年计划工作量（扣除设备价值）的40％；
3、_________。
（三）工程款支付方式：
1、工程进度达到50％以前（保括50％），按每月完成工程量付（收）进度款；当工程进度累计超过50％时，每次按当月完成工程工作量的
_________％付（收）款。
2、工程累计进度达到_________％时，按合同工
程量付（收）款_________％；进度达到_________％时付（收）款_________％；进度达到_________％时付（收）款_________％；进度达到_________％时付（收）款_________％，其余工程进度款由备料款抵充，余额_________％待验收后结算，_________万元待保修期满后_________天内付清。
每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办银行审查后_________天内支付，如到期未提出书面异议，则视作同意，乙方可根据建设银行审定的数额，请求办理支付进度款或结算款。
第七条双方责任
（一）甲方责任：
1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。
提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。
开工前_________天完成“三通一平”，接
水、电源，同时向乙方提供施工图纸_________份，机电设备安装图_________份及有关资料_________份，地质勘探报告_________份，（其中包括竣工用图
_________套）。
2、开工前_________天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。
3、审核乙方编制的工程预算计划，并在接到预算之日起的三十天内（特殊工程六十天内）回复乙方，以此审定的工程预算为调整合同造价，作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。
4、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。
因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方承担，并调整合同造价。
5、委派_________为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。
6、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。
7、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
8、在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。
（二）乙方责任：
1、收图后，在开工前_________天内完成施工图会审，在_________天内编制工程预算送甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。
2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，
指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。
凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同3、委派_________为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。
4、做好施工原始记录。
每月（季）度施工计划和完工报表，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
住所：_________ 住所：_________
正规严谨，简洁完整编号：WU-PO-346-89 甲方代表（签字）：_________ 乙方代表（签字）：_________
电话：_________ 电话：_________
传真：_________ 传真：_________
邮政编码：_________ 邮政编码：_________ 签订地点：_________ 签订地点：_________ _________年____月____日_________年____月____日
请在该处输入组织/单位名称
Please Enter The Name Of Organization / Organization Here
第2页/ 总2页。