2020年园林工程建设合同
园林建筑工程合同书5篇
园林建筑工程合同书5篇篇1园林建筑工程合同书合同双方为了明确双方责任，保障工程质量，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，经充分协商一致，特订立本合同。
本合同内容如下：一、项目名称：园林建筑工程二、项目金额：¥xxxxx 元三、项目范围：包括但不限于设计、施工、验收及相关配套设施。
四、工程周期：自合同签订之日起，xx个月内完成。
五、质量要求：按照国家有关规定和相关标准要求，确保工程质量。
六、质量保证期：工程竣工验收合格后，质量保证期为xx年。
七、支付方式：分xx次支付，其中首期支付率为xx%。
八、违约责任：若有一方违反合同约定，应承担相应法律责任。
九、验收标准：双方应按照合同约定的验收标准进行工程验收，验收合格后支付尾款。
十、变更和补充条款：如需对合同内容进行变更或者补充，双方应协商一致，并签订书面协议。
十一、合同解决方式：若在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向相关部门申请调解。
十二、合同解除：若因不可抗力等因素，导致无法履行合同义务，可通过协商解除合同。
十三、文本效力及备份：合同文本一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
双方如有异议，可通过友好协商解决，如协商不成，可起诉至有管辖权的法院。
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________签订日期：______________以上为《园林建筑工程合同书》，请双方仔细阅读并确认后签字盖章，谢谢！篇2园林建筑工程合同书甲方：_____________（委托方名称）地址：_____________（委托方地址）联系方式：_____________乙方：_____________（承包方名称）地址：_____________（承包方地址）联系方式：_____________鉴于甲方拥有_____________（园林建筑工程项目名称）项目的权益，为了保障双方的合法权益，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》相关规定，达成如下协议：第一条工程项目1.1 项目名称：_____________（园林建筑工程项目名称）1.2 项目地址：_____________（项目具体地址）1.3 项目规模：_____________（项目占地面积、建筑面积等）1.4 项目内容：_____________（详细描述工程项目的具体内容和要求）1.5 工程工期：_____________（项目预计开始时间、完工时间）第二条工程价款2.1 工程总价款为_____________（数字及大写金额），包括工程施工费、材料费等各项费用。
园林工程建设合同通用样本6篇
园林工程建设合同通用样本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1园林工程建设合同通用样本甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人/授权代表：乙方：（承包方）地址：电话：法定代表人/授权代表：鉴于甲方委托乙方承担园林工程建设项目，为明确双方责任，特订立本合同，共同遵守。
第一条项目名称本合同的项目名称为：园林工程建设项目第二条工程内容乙方应根据甲方的要求，按照相关规范和标准，完成园林工程建设项目的设计、施工、监理等工作。
第三条工程进度乙方应按照合同约定的工期完成工程。
如因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并按约定的方式调整工期。
第四条工程质量乙方应保证施工质量符合国家相关标准和甲方要求，确保工程在规定的使用寿命内安全可靠。
第五条工程造价本合同工程造价为：总金额：（人民币）______元（大写：___________________）第六条结算方式1. 工程结算以里程碑完成为准，甲方应按照合同约定的进度支付工程款项。
2. 工程竣工后，乙方应提供齐全的材料和技术资料，甲方验收合格后再行结算。
第七条违约责任1.若一方未按照本合同约定履行义务，对方有权要求其承担相应的违约责任。
2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应协商解决，并及时通知对方。
第八条法律适用本合同的签订、履行、变更和解释均适用中华人民共和国法律。
第九条其他事项本合同未尽事宜，由双方协商解决。
第十条合同变更1.合同经双方协商一致，应签署书面变更协议。
2.无审批或通知对方擅自变更合同的行为均无效。
第十一条合同解除合同解除应经双方一致同意，并书面解除通知对方。
甲方（盖章）：_________________________ 乙方（盖章）：_________________________签订日期：_____________________________ 签订日期：_____________________________本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
园林工程建设合同通用样本6篇
园林工程建设合同通用样本6篇第1篇示例：园林工程建设合同通用样本甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（公司联系电话）鉴于甲方具有园林工程建设资质和经验，乙方有意委托甲方承担园林工程建设项目，经双方友好协商，达成如下协议：第一条项目名称乙方委托甲方进行【项目名称】园林工程建设项目。
第二条工程内容1. 甲方应按照乙方的要求和设计方案，进行园林工程建设工作，包括但不限于绿化、景观、灌溉等方面的施工工作。
2. 甲方应保证工程建设质量符合国家相关标准和乙方的要求。
第三条施工期限1. 本合同签署后，双方应在【具体时间】内开始工程建设，并按照约定的工期完成工程建设任务。
2. 如因不可抗力或其他无法预见的原因，导致工期延长，双方应友好协商后确定新的工期。
第四条工程款支付方式1. 乙方应根据工程进度和质量支付工程款，具体支付方式如下：（1）首笔款项：工程开工后的【具体工期】内支付。
（2）中期款项：工程完成【具体百分比】后支付。
（3）尾款：工程竣工后验收合格，乙方支付剩余款项。
2. 工程款支付应以银行转账方式进行，具体账号由甲方提供。
第五条工程变更和解决争议1. 如工程需发生变更，双方应书面协商确定变更内容和报价，经双方确认后签订变更协议。
2. 双方如对工程建设过程中的任何争议无法协商解决，应提交相关仲裁机构进行调解。
第六条合同解除1. 若因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方应通过友好协商解除合同，不承担违约责任。
2. 若一方未按合同约定履行义务，导致合同解除，应向对方支付违约金。
第七条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为【园林工程建设合同通用样本】，甲乙双方应遵守合同约定进行工程建设，保障双方合法权益。
祝双方合作愉快、工程顺利完成！第2篇示例：【园林工程建设合同通用样本】一、甲方（业主）：地址：联系人：二、乙方（承建单位）：鉴于甲方拟进行园林工程建设，乙方愿承担该项目的建设工作，双方经友好协商同意，达成以下合同：一、工程概况：甲方要求新建园林工程项目，包括但不限于绿化景观设计、植被种植、园路建设、景观灯光安装等内容。
园林绿化工程的合同范本(优秀6篇)
园林绿化工程的合同范本(优秀6篇)园林绿化工程的合同范本篇1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，签定本合同。
第一条：工程概况1、工程名称：2、工程内容：3、承包方式：本工程采用包工承包方式实施。
4、工程定价：第二条：甲乙双方驻工地代表甲方驻工地代表及委派人员名单：乙方驻工地代表及委派人员名单：第三条：工程质量等级工程质量等级要求：必须达合格以上标准。
第四条：工程验收当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。
甲方应在1天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。
乙方自提出申请验收报告1天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。
2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。
若未经乙方同意启用，将视为通过验收。
第五条：验收标准本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照行业标准进行验收。
(以图纸的效果80%为准)第六条：工程量计价实施单位工程量承包每吨包150元整付款方式合同签订，乙方施工人员抵达施工现场，甲方应提前支付工人生活费及购买部分工具、材料的费用(为总工程的50%)，当施工到工程量60%时甲方预付乙方工程量的30%作为工人工资，工程验收合格后甲方应在当天内一次性支付乙方所有工程余款。
第七条：工程款支付工程款支付方式：现金支付或账号支付。
第八条：双方权利和义务1、甲方权利和义务工地代表，负责协调甲方的相关事宜。
在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。
(1)负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。
(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。
(3)提供有利施工的现场条件(部分乙方所需的工具等)。
(4)审核工程计划进度。
(5)负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。
园林绿化工程施工合同范本3篇
园林绿化工程施工合同范本3篇国家对建设工程项目的发包实行招标投标制度。
《招标法》第三条规定：“中华人民共和国境内进行工程建设项目必须进行招标。
”以下是店铺为大家精心准备的：3篇园林绿化工程施工合同范本。
欢迎阅读与参考!园林绿化工程施工合同范本一工程名称：建设单位：施工单位：签订日期：绿化工程合同发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程的施工事项协商一致，订立本合同。
第一条工程基本概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：土方平整造型、景观工程、苗木栽植及养护。
详见：发包人向承包人所提供的招标文件工程量清单第二条工程承包范围1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容;2、绿化工程承包范围内种植土方平整造型、苗木栽植及养护;3、苗木的养护管理(壹年)保证养护期内苗木、地被植物正常生长，并保持良好的景观效果;第三条工程施工期限共3个月。
议定自年月日开工，至年月日全部栽植结束。
(如遇雨、雪和其他原因不能施工时经发包人同意工期顺延)。
承包方严格按上述工期组织施工，若工期延迟，每延迟一天罚款人民币贰仟元整，工期罚款从履约保证金中扣除。
第四条工程质量标准：合格1、在工程施工中，承包方应按照本工程施工图、绿施说明及业主要求，精心组织施工，认真执行现行国家施工及验收规范。
做好隐蔽工程、分项工程的验收工作。
如因施工原因造成的质量不符合验收要求而发生的返工费用由承包人负责。
2、栽植质量标准执行《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-893、养护标准执行《园林管理考核办法(试行)》第五条材料和设施供应：凡包工包料工程的材料由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，经发包人造成损失的，承包方应该足额赔偿，并应付发包方合同价款5%的违约金。
园林绿化工程合同书范本8篇
园林绿化工程合同书范本8篇篇1甲方（发包方）：XXX乙方（承包方）：XXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在园林绿化工程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1. 工程名称：XXX园林绿化工程2. 工程地点：XXX3. 工程内容：包括但不限于绿化种植、景观建设、小品制作等4. 承包范围：详见附件一《工程预算表》5. 承包方式：包工包料6. 合同工期：自本合同签订之日起XX天内完成全部工程内容第二条合同价格与支付方式1. 合同总价：人民币XXX元整（￥XXXXXX）2. 支付方式：- 预付款：合同签订后XX天内，甲方支付合同总价的XX%作为预付款。
- 中期款：乙方完成合同约定工程量的一半后，甲方支付合同总价的XX%。
- 尾款：工程竣工验收合格后XX天内，甲方支付合同总价的XX%。
3. 付款方式：银行转账4. 付款账号：XXXXXX5. 开户行：XXXXXX银行第三条甲方权利与义务1. 甲方应按照合同约定及时支付款项。
2. 甲方应协助乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。
3. 甲方应监督乙方的施工进度和质量，确保工程按时按质完成。
4. 甲方应指派专人负责与乙方的沟通与协调工作。
第四条乙方权利与义务1. 乙方应严格按照合同约定履行义务，确保工程质量。
2. 乙方应按时完成施工任务，确保工程进度。
3. 乙方应加强安全生产管理，确保施工安全。
4. 乙方应提供完整的竣工资料，并配合甲方进行验收工作。
5. 乙方在施工过程中，应遵守甲方的各项规章制度和管理要求。
6. 乙方指派专人与甲方进行沟通与协调工作。
7. 在施工过程中，如遇到设计变更或增加工程量等特殊情况，乙方应及时通知甲方，并办理相关变更手续。
8. 乙方在施工过程中，应妥善保护好周边环境及设施，因乙方原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
9. 工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，包括竣工图、施工记录、测试报告等，并配合甲方进行验收工作。
园林工程合同7篇
园林工程合同7篇第1篇示例：园林工程合同一、甲方：(委托方)身份证号码：联系电话：地址：鉴于甲方拟进行园林工程项目，现委托乙方承担此项工程的合同事宜，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条项目名称甲方委托乙方负责执行的项目名称为：第二条项目内容1. 甲方委托乙方负责承担的具体工程内容和范围为：对指定区域的园林绿化改造、设计、施工等工作；2. 甲方应向乙方提供包括但不限于现场勘察资料、土地使用权证、相关手续等必要资料，以确保项目的顺利进行；3. 乙方应根据甲方的要求和具体项目的实际情况，制定详细的施工方案，并提供给甲方审核确认。
第三条工程质量、进度和验收1. 乙方应严格按照国家相关环保标准、工程技术标准及国家相关规定，保证项目的施工质量；2. 项目的进度应符合约定的时间节点，如遇不可抗力因素影响项目进度，乙方应及时通知甲方，并共同商议解决方案；3. 项目验收标准按照国家有关规定执行，乙方需配合甲方及相关监管部门进行现场验收。
第四条项目费用1. 项目费用总额为：(具体金额)；2. 项目费用包括但不限于设计费用、施工费用、材料费用、人工费用等；3. 项目费用的支付方式为：(一次性付清/分期支付)，具体分期支付的时间节点及金额由双方协商确定。
第五条违约责任1. 如任何一方未能按本合同约定的方式和标准履行合同义务，则应负相应的违约责任；2. 违约责任的方式和标准由双方协商一致，如双方无法协商一致，则按照国家相关法律法规执行。
第六条变更、解除和终止合同1. 在项目施工过程中，如有需要变更合同内容，需由双方协商一致并签署变更协议；2. 在项目进行中，如遇不可抗力等因素，影响项目的正常进行，乙方需立即通知甲方，并双方协商解决方案；3. 在项目完成验收后，本合同自动终止。
第七条其他约定1. 本合同在双方签字或盖章后生效，并成为双方共同遵守的法律文件；2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力；3. 本合同如有其他未尽事宜，可由双方协商一致后另行签署补充协议；4. 本合同的有效期为自签订之日起至项目完成验收之日止。
园林绿化建设工程施工合同范本
园林绿化建设工程施工合同范本园林绿化建设工程施工合同甲方：（合同签订人名称/公司名称）乙方：（施工方名称/公司名称）为了明确双方在园林绿化建设工程施工中的权利和义务，根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设工程招标投标法》以及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方制定本合同。
一、工程内容及规模1、工程名称：园林绿化建设工程。
2、工程地点：（详细地址）。
3、工程范围：（1）绿化景观设计方案、施工图纸、技术规格书及施工组织设计等技术文件；（2）园林建筑及绿化景观构筑物、庭院建筑及绿化景观构筑物；（3）修建地面绿化景观、水系及小品园林等项目。
4、总工程造价：（具体数字）。
二、工期计划和支付方式1、工期：本工程共分为（具体天数）天。
2、支付进度：（1）按合同总价的（具体数字）%在开工后7天内支付；（2）按勘察设计文件70%所列工程量分期付款，每次付款金额不得超过合同价的（具体百分比）%；（3）按项目完成情况进行决算，并在合同约定时间内完成决算支付。
三、质量要求1、本工程合同价款包含工程的规划、设计、施工、质量检验、竣工验收以及保修等一系列工作。
2、本工程施工应符合《中华人民共和国建设工程质量管理条例》规定的质量标准及工程要求。
3、在施工期间，乙方应加强管理，控制施工过程中产生的噪声、污水、废渣等产物对环境的影响。
若乙方发现环境出现受损情况，应及时向甲方报告并采取相应措施。
4、甲方有权在施工过程中对工程质量进行检查和验收，乙方应积极配合。
四、工程保修及保险责任1、工程保修期为竣工验收之日起（具体数字）年。
2、在保修期间，乙方应承担因工程质量问题需要修复的费用。
3、乙方应按照国家有关规定，办理必要的保险，确保施工过程中的责任，以及工程建成之后的安全责任。
五、违约责任1、若乙方有下列情况之一，甲方有权解除合同：（1）未按合同约定的工期完成工程，且乙方未能说明造成延误的任何正当理由；（2）工程质量达不到要求，乙方无法在规定时间内解决；（3）拖欠工人工资或社会保险费用；（4）其他明显违反合同约定行为。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
园林工程建设合同
发包方：___________（以下简称甲方）
承包方：___________（以下简称乙方）
经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程，签订以下协议：
一、工程内容
包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程（详见图纸）。
以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期
1．开工日期：本项目工程工期从______年______月______日起至______年______月______日止，共______个日历天。
2．施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3．因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款
经协商本合同总承包价款为人民币：壹佰零捌万元整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
四、承建方式
乙方对水电及园建工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1．乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。
2．施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
五、工程付款办法
1．本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：______元整。
乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2．待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币：______元整。
3．工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币：______元整。
4．竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：______元整。
六、程质量要求
1．乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。
在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2．施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
七、工程竣工验收结算
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。
乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。
甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。
若工程延误，则每延误一天计罚人民币______元；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币______元。
若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。
如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，
乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保内容
质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
十、质保期限
以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。
绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
十一、双方在施工中的几项规定
1．施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前______天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。
如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。
2．施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。
3．开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地（应符合三通一平要求），施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。
若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。
4．甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。
5．乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。
乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。
6．工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。
十二、合同生效与终止
本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。
工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。
十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。
合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。
可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
委托代表：_______ 委托代表：_______
签名：___________ 签名：___________
签订日期：_______ 签订日期：_______。