劳务分包班组合同外工程通知单
劳务钢筋班组分包合同
劳务钢筋班组分包合同发包人(甲方)：承包人(乙方)：身份证号码：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，现将安龙县“钛合金工厂”工程的外架分项工程以包清工形式承包给乙方施工。
为了确保工程顺利完成，明确双方职责，经双方协商，制定如下协议，双方共同遵守。
一、工程概况1、工程名称、地点：贵州省黔西南安龙县“钛合金”工厂项目工程。
2、工程结构、框架剪刀墙结构。
3、建筑面积(约)：_______________________________。
二、进出场时间进场日期暂定为____年____月____日(管理人员必须提交五天)，具体时间为甲方通知，终止日期由甲方根据工程进展，乙方质量、安全、工期、现场文明施工及综合管理等情况确定。
三、工程承包范围、方式及工作内容1、工程范围：钛合金工厂项目工程施工图、图纸会审纪要，施工过程中的主体部分全部钢筋的做工钢筋搬运和钢筋做工后的余料清理及安全文明施工等工作。
2、承包主要方式：包工不包料。
3、做工工程工作内容：(1)操作范围：本劳务公司所承包的施工程范围的所有钢筋做工工程。
(2)运输：钢筋上下楼层的搬运。
(3)清理：钢筋做完后，清理工区范围内所有杂物;所有材料、垃圾须分类堆放在场内甲方指定的地点。
(4)承包工作内容所需用的小型机具等辅材(除甲方提供钢筋，施工方案，大型设备(塔呆、人货电梯)除外)，乙方组织相应技术劳动力和自觉工具和小型机具，数量以满足工程需要为准。
四、清包工单价在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且工质量验收优良，工期、安全及文明施工等均达到甲方要求，根据实际工程量为准结算。
1、钢筋做工劳务费按综合包干价施工现场钢筋的实际数量计算。
2、合同承包范围外所发生的临时性用工：技工按____元一天计算。
如分项工程质量验收为合格(以甲方专职质量员验收签字为准)的单价结算该部位工程量，不合格的，不予结算。
以上包干单价中包括各种工资、管理费、津贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具、用具、劳动保护费、医疗费、差旅费、保险费、外来劳动力就业证费、岗位培训、热天的清凉饮料费、冬天的烤火费等各种费用。
劳务分包班组合同外工程通知单
劳务分包班组合同外工程通知单合同编号：________根据甲方与乙方签订的劳务分包班组合同，现通知如下事项：一、工程名称及地点：1. 工程名称：________2. 工程地点：________二、工程内容及范围：根据劳务分包班组合同，乙方承接甲方委托的以下工程内容和范围：1. ________2. ________3. ________三、工期安排：1. 工期开始日期：______ 年 ____ 月 ____ 日2. 工期结束日期：______ 年 ____ 月 ____ 日四、工作安排与责任：1. 工作人员安排：乙方应按照合同约定，提供足够的工作人员参与工程，并负责他们的培训、指导和管理。
2. 工作内容：乙方应根据工程要求，高质量、高效率地完成工程任务，确保工程质量合格。
3. 安全责任：乙方负责施工过程中的安全管理，确保工作人员和他人的人身安全。
4. 进度控制：乙方应按照工期安排，合理组织工作进度，并及时向甲方汇报工作进展情况。
五、质量与验收标准：1. 工程质量：乙方应按照相关规范和要求，保证提供的劳务分包班组工程质量符合标准，并承担相应的责任。
2. 工程验收：乙方完成工程后，甲方有权对工程进行验收，乙方应积极配合，提供必要的材料、文件和信息。
六、工程报酬及付款方式：1. 工程报酬：工程报酬总额为______元（大写：________），具体细则参照劳务分包班组合同。
2. 付款方式：甲方将根据合同约定的付款方式和时间节点，按时支付工程款项。
七、违约责任：1. 乙方若在履行劳务分包班组合同过程中出现违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于返还已收取的工程款项、赔偿甲方因此而遭受的损失等。
2. 甲方若在履行合同过程中出现违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此而遭受的损失等。
八、其他事项：1. 变更和解释：对于本通知单中未尽事宜，应参照劳务分包班组合同的约定，如有变更，应经双方协商一致后进行，并书面确认。
2024年劳务分包合同参考模板（三篇）
2024年劳务分包合同参考模板甲方：_____法定代表人或委托代理人：_____注册地址：_____通讯地址：_____邮政编码：_____乙方：_____性别：_____居民身份证号码：_____出生日期：_____家庭住址：_____邮政编码：_____户口所在地：_____通讯地址：_____邮政编码：_____联系电话：_____鉴于乙方为退休人员，不具备劳动法律关系的主体资格。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经平等协商，达成以下劳务协议，以资共同遵守：一、协议期限本协议期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、劳务内容及要求乙方承担的劳务内容为：_________________。
三、劳务提供方式乙方提供劳务的方式为：_____。
四、劳务承诺乙方确认，根据其目前的健康状况，能够按照本协议约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，并愿意承担所约定劳务。
五、保密义务乙方负有保守甲方商业秘密的义务，主要包括：_____。
六、劳务报酬甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间为：_____。
乙方应依法缴纳个人所得税，甲方依法代为扣缴。
七、协议终止发生以下情形之一，本协议终止：1. 本协议期满；2. 双方协商一致解除本协议；3. 乙方因健康原因无法履行本协议义务。
八、解除通知甲、乙双方若需单方面解除本协议，应提前一周通知对方。
九、工作移交本协议终止或解除后，乙方应在一周内将相关工作向甲方移交完毕，并附书面说明。
如给甲方造成损失，应予赔偿。
十、意外伤害保险甲方为乙方购买_____股份有限公司的_____意外伤害保险卡，用于乙方在提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。
保险期间与本协议期限相同。
十一、医疗费用乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。
十二、违约金依据本协议相关条款终止或解除本协议，双方互不支付违约金。
十三、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均提交北京仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
劳务班组施工合同(汇总5篇)
劳务班组施工合同（汇总5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!劳务班组施工合同（汇总5篇）随着法治理念的日益深入人心,各类合同层出不穷,因此,订立合同是防范纠纷的一项重要手段。
木工、外架班组劳务分包合同 (1)
建设工程施工劳务分包合同分包项目：木工、外架班组部分发包单位：贵州凯和建设工程有限公司分包单位：日期：建设工程施工劳务分包合同工程发包人：贵州凯和建设工程有限公司（简称发包方）劳务分包人（简称劳务分包方）一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：贵州煤田地质工程研究实验基地项目依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，贵州凯和建设工程有限公司与对贵州煤田地质工程研究实验基地施工图所示全部木工、外架班组项目劳务分包等项目，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
工程地点：贵阳白云高新区（沙文镇）分包范围：施工图所示的全部（含修改意见、设计变更和国家现行规范要求；不含环境及附属工程）。
一、承包方式：1、包工包料，包括该为完成该合同所含木工、外架班组必须的施工机械、人工、主材及相关辅助材料、安全、二级配电（楼层配电箱）后的该合同范围内的临时水电等等，自行提供必须的机械和设备等等。
2、三宝四口五临边的防护，洞口的覆盖和防护，施工安全文明措施所必须的钢筋棚，防护棚、施工通道等，达到安全文明施工的要求的木工、外架工作及相关材料、半成品及成品的看护保管工作。
3、劳务分包方的临时设施和文明施工，施工机械、设备乙方负责。
以上第3条工程的配合工作和项目施工需要的其他配合工作乙方必须无条件配合，所有配合费除合同中特殊注明外已包含在单价中，不再另外计取其他费用。
二、劳务分包内容：1、分包内容1）包工包料，包括该为完成该合同所含木工、外架班组必须的施工机械、人工、主材及相关辅助材料、措施（通风、抽水）、安全、二级配电（楼层配电箱）后的该合同范围内的临时水电等等，自行提供必须的机械和设备等等。
2）三宝四口五临边的防护，孔口的覆盖和防护，施工安全文明措施所必须的钢筋棚，防护棚、施工通道等，达到安全文明施工的要求的木工、外架工作及相关材料、半成品及成品的看护保管工作。
班组劳务分包合同
班组劳务分包合同一、引言班组劳务分包合同是指建设单位（甲方）与劳务分包单位（乙方）就甲方工程项目的劳务施工任务达成的一种合同关系。
本合同旨在明确双方的权利、义务和责任，确保工程项目按期、按质、按量完成。
双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本合同，共同遵守。
二、合同主体1.建设单位（甲方）：具备合法资质的企事业单位、其他组织或个人，负责工程项目的投资、建设和管理。
2.劳务分包单位（乙方）：具备相应劳务分包资质的企业，负责为甲方提供劳务施工服务。
三、合同范围及内容1.合同范围：甲方将工程项目中的劳务施工任务分包给乙方，乙方按照甲方的要求完成施工任务。
2.合同内容：包括但不限于劳务施工、材料运输、设备操作、安全防护、质量保证等。
四、合同价款及支付1.合同价款：根据工程项目实际情况，双方协商确定合同价款。
2.支付方式：甲方按合同约定的时间和比例支付乙方合同价款。
五、工期及进度1.工期：乙方应在合同约定的工期内完成施工任务。
2.进度：乙方应按照甲方的要求提交施工进度计划，并严格按照计划执行。
六、质量标准及验收1.质量标准：乙方应按照国家、行业和地方的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
2.验收：工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方按照合同约定进行验收。
七、安全文明施工1.乙方应遵守国家、行业和地方的安全文明施工规定，确保施工安全。
2.乙方应承担因自身原因导致的安全事故责任。
八、甲方权利与义务1.权利：（1）对乙方施工进度、质量、安全进行监督检查。
（2）按照合同约定支付合同价款。
2.义务：（1）提供施工所需的场地、材料、设备等。
（2）协调处理施工现场与周边环境的关系。
九、乙方权利与义务1.权利：（1）按照合同约定获得合同价款。
（2）要求甲方提供施工所需的场地、材料、设备等。
2.义务：（1）按照甲方要求完成施工任务。
（2）遵守国家、行业和地方的相关规定，确保施工安全、质量。
十、违约责任1.甲方未按合同约定支付合同价款的，应承担违约责任。
外架班组劳务分包合同6篇
外架班组劳务分包合同6篇篇1外架班组劳务分包合同为了保障外架施工的顺利进行和劳务分包双方的合法权益，特签订本合同。
甲方为外架班组的承包商，乙方为劳务分包商（以下简称“工程队”），双方本着互惠互利、公平合作的原则，达成以下协议：一、工程内容和范围1.1 甲方委托乙方协助完成外架施工相关任务，包括但不限于外架的搭建、拆除、维护等工作。
1.2 工程的具体内容和范围由甲方指定，乙方应按照甲方的要求和计划进行施工。
1.3 乙方有责任保证工程的质量和进度，按时按质完成外架施工任务。
二、劳务分包费用及结算方式2.1 甲方应按照实际施工情况向乙方支付劳务分包费用，双方约定如下：（1）乙方应在每月底出具劳务分包费用清单，包括实际工作量、工作时间和相应报酬。
（2）甲方应在收到清单后3个工作日内结算费用并支付给乙方。
（3）费用支付方式为现金支付或银行转账，双方商定支付账户及相关信息。
2.2 如有工程变更或增减等情况，劳务分包费用应按照实际工作量进行调整，并经双方协商一致确定。
三、劳务分包期限和违约责任3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并结算完成之日终止。
3.2 若乙方未按照合同约定履行义务或造成工程质量问题，甲方有权要求乙方进行修复或扣减费用。
3.3 若甲方违约致使工程延误或质量问题，甲方应向乙方支付适当违约金，双方协商确定违约金数额。
四、人员管理和安全保障4.1 乙方需自行配备工程队人员，保证人员的合法身份和技术能力，确保施工质量和安全。
4.2 甲方有责任向乙方提供工程现场的安全生产指导和保障措施，确保工程施工的安全和顺利进行。
五、合同变更和解决纠纷5.1 双方若需变更合同内容，应书面协商一致并签署补充合同。
5.2 如发生合同纠纷，双方应友好协商解决，若协商无果，应提交有管辖权的仲裁机构解决。
六、合同解释和其他事项6.1 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
6.2 本合同未尽事宜，双方可根据实际情况协商解决，经双方签字盖章后生效。
外架劳务合同范本
外架劳务合同范本外架（内外防护）单项工程施工班组合同用人单位：（简称甲方）劳务代表：（简称乙方）根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《集体合同规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。
第一条：工程概况1、工程名称:2、工程地点：3、劳务承包范围及内容：包工包料：材料包括施工现场周边维护、场内各种防护、钢筋制作棚、外架、卸料平台、内架、内防护、木工用柱墙梁板的支撑及加固等凡是施工现场所需用的钢管、扣件、工字钢、钢丝绳（架体加固用）、顶筒、脚手架所需铁丝、竹跳、密目网（必须用建设方规定目数）、安全警示带等材料；做工包括脚手架的搭拆、钢管除锈及刷漆（漆甲供）、预埋件的制作及安装、卸料平台的搭设、拆除、安全通道、上人楼梯、室内洞口及临边防护、挂密目网、大眼网的搭拆、材料的堆放、清理、场内场外的转运、外架的铺设及钢管上下车转运。
第二条：劳务分包合同价款及工作内容1、劳务分包价：（1）主楼材料工资包干价38.00元/M2（建筑面积）。
（2）合同外现场签证记日工：技工200.00元/天，普工100.00元/天。
备注：本单价中已包括材料及脚手架的搭拆、钢管除锈及刷漆、预埋件的制作及安装、安全通道、上人楼梯、挂密目网、大眼网的搭拆、材料的堆放、清理、场内的转运、外架的铺设及钢管上下车转运、各种工资、津贴、超高增加费、各类补贴、节假日加班、夜班超工补贴、自备工具用具等，自备辅材费、劳保费、医疗费、养老保险费、差旅费、管理费等各种费用。
2、工作内容：（1）外架工程根据施工图纸，工作内容包括：所有外围架体的支拆、龙门架的支拆、阳台及楼梯、电梯井与其他洞口防护的支拆、门窗防护的支拆、周边防护的搭拆、安全网的搭拆、踢脚板的搭拆、所用钢管的油漆及倒运、踢脚板的制作、涉及外架所有全部材料的倒运及堆放、自身材料的清理、外架维护和安全突击检查等；做到工完场清和现场的文明施工。