防雷工程分包合同.doc
防雷工程施工设计合同(通用3篇)
防雷工程施工设计合同（通用3篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结计划、党团报告、合同协议、策划方案、演讲致辞、规章制度、条据文书、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary plans, party and youth league reports, contract agreements, planning plans, speeches, rules and regulations, doctrinal documents, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!防雷工程施工设计合同（通用3篇）防雷工程施工设计合同（通用3篇）防雷工程施工设计合同篇1为了方便确保建筑物防雷工程项目一部分合乎技术标准，避免因避雷措施不过关而返修的情况，依据《重庆雷电灾害防御力管理方法办法》的相关规定，经甲、乙双方协商一致，承诺如下所示：一、招标方负责对承包方________内容进行防雷接地工程一部分施工图审查和施工现场监审。
防雷施工工程合同
防雷施工工程合同甲方（业主）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需进行防雷设施的施工，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等自愿、诚信互利的原则，经友好协商，就防雷施工工程达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：_________防雷施工工程2. 工程地点：_________3. 工程内容：包括但不限于防雷接地网的铺设、避雷针的安装、防雷设备的采购与安装、系统的调试与验收等。
4. 工程标准：按照国家相关防雷施工标准及规范执行。
二、合同价款合同总价为人民币（大写）_________元整（￥_________）。
三、付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方应支付相应比例的进度款。
3. 尾款：工程完工并通过验收后，甲方应在规定时间内支付剩余款项。
四、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起。
2. 竣工日期：至____年____月____日止。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。
五、质量保证1. 乙方保证工程质量符合国家标准及行业规范。
2. 工程竣工后，由甲方组织验收，乙方应提供必要的技术资料和指导。
六、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款，应承担逾期付款的违约责任。
2. 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
七、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________法定代表人或授权代表签字：______ 法定代表人或授权代表签字：______签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
防雷施工安全协议书
防雷施工安全协议书甲方（业主）：_________________乙方（施工方）：_________________鉴于甲方委托乙方进行位于______________（地址）的建筑工程防雷设施的施工，双方本着平等、自愿的原则，经过友好协商，达成如下安全协议：一、安全责任1. 乙方必须遵守国家有关防雷施工的安全法规和标准，确保施工过程中的人员和财产安全。
2. 乙方应制定详细的防雷施工方案，并经甲方审核同意后方可执行。
3. 乙方负责对施工人员进行安全教育和技能培训，确保每位员工都了解并掌握防雷安全知识。
4. 乙方应配备必要的安全防护设备，并对施工现场进行定期的安全检查。
二、施工规范1. 乙方应按照国家相关防雷施工规范和技术标准进行作业。
2. 所有防雷设施材料应符合国家标准，并由合格供应商提供。
3. 施工过程中，乙方应及时记录施工日志，包括材料使用、施工进度和安全检查等内容。
4. 乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，并采取有效措施防止无关人员进入施工区域。
三、监督检查1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保施工质量和安全。
2. 如甲方发现乙方存在安全隐患或违反施工规范的行为，应及时通知乙方整改。
3. 乙方应配合甲方或第三方机构的监督检查，并提供必要的资料和协助。
四、违约责任1. 如因乙方的原因导致安全事故或质量问题，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
2. 如因甲方原因造成施工延误或其他损失，甲方应承担相应责任。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至防雷施工验收合格并交付使用之日止。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日。
防雷施工工程合同
防雷施工工程合同合同编号：[填写]甲方（业主）：[填写]乙方（承包方）：[填写]一、工程概况与要求本合同所涉及的防雷施工工程位于[填写具体地址]，包含但不限于建筑物的外部防雷设施安装、内部防雷系统布线、接地系统建设以及相关检测和验收工作。
所有施工必须符合国家及地方的相关标准和规范。
二、工程质量乙方须保证工程质量满足国家标准《建筑物防雷设计规范》的要求，并确保通过相关部门的检验。
如发生质量问题，乙方应负责无偿修复直至合格。
三、工期安排本工程计划开工日期为[填写日期]，竣工日期为[填写日期]。
除非因不可抗力或双方协商一致调整外，乙方应按时完成工程任务。
四、合同价款与支付方式合同总价为[填写金额]元人民币。
支付方式如下：1. 预付款为合同总额的30%，于合同签订后三日内支付；2. 进度款项根据实际完成的工程量按月支付；3. 竣工结算款在工程验收合格后支付剩余款项。
五、违约责任若一方未能履行合同约定，需承担相应违约责任。
例如，乙方延期交付，需按日支付违约金；甲方延迟支付款项，应赔偿乙方相应的损失。
六、争议解决方式双方因履行合同所发生的任何争议，首先应友好协商解决；协商不成时，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1. 双方应对合同内容保密，未经对方同意不得泄露给第三方；2. 本合同未尽事宜，由双方另行商定补充协议；3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
八、附件包括工程图纸、技术标准文件等，作为合同不可分割的一部分。
九、签字盖章甲方代表签字：__________ 日期：____年__月__日乙方代表签字：__________ 日期：____年__月__日。
装修工程劳务分包协议书范本(二篇)
装修工程劳务分包协议书范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，结合本工程实际具体情况、考虑到市场竞争，双方经友好协商一致达成如下条款，共同遵守执行：第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、结构类型：四、层数：五、建筑面积：按实际面积计算第二条承包方式本工程甲方按固定平方米单价方式承包给乙方，总价包死，不作调整。
按建筑面积元/平方米计算。
（包括人工费及施工辅材、中小型机械等）。
建筑面积按____年版《内蒙古建筑工程预算定额》计算规则计算。
第三条承包范围按蓝图设计的水暖及电气工程施工图纸及相应图集、规范施工，具体施工内容如下：一、电气工程1、强电部分：电气动力、照明工程、通风空调系统的承包范围：包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关及插座面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试。
2、弱电部分：电视、电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等均按图纸要求配管穿线，支干线敷设、弱电箱安装、桥架及面板安装等安装调试到位。
3、火灾报警及消防联动：按图纸要求预埋管、线盒及箱洞口，穿带线。
二、水暖工程1、给水部分：给水管道预留套管、管道安装、管道冲洗、试压及严密性试验等。
2、排水部分：排污管道及雨水管道的预留套管、管道安装、管道冲洗、通球试验。
3、空调部分：空调水管及冷凝水管只预留套管及洞口，空调风井洞口预留、排烟洞口预留。
4、采暖部分：采暖预留套管及洞口、暖气安装及管道安装、管道冲洗、试压、调试等。
5、消防部分：喷淋及消火栓只预留套管及洞口。
6、包括给排水工程的卫生洁具安装、阀门安装、管卡支架安装。
三、其它部分临电部分包括施工现场一级箱、二级箱及现场镝灯照明的临时用电及日常维护，现场临时用水主干道及分支管临时用工。
现场安装材料棚的搭拆。
防雷工程安全协议书
防雷工程安全协议书甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就_________________项目（以下简称“项目”）的防雷工程建设达成一致，特此签订本安全协议书，以明确双方在项目中的权利、责任与义务。
一、工程概述本项目位于________________________，涉及的主要内容包括防雷系统的设计与安装，确保建筑物及其内部设备免受雷电侵害。
二、安全目标1. 确保施工期间零安全事故；2. 确保防雷系统符合国家及行业标准；3. 确保通过相关部门的安全质量检测。
三、甲方责任1. 提供必要的工程资料，确保乙方充分了解项目需求；2. 配合乙方进行现场勘查，并提供必要的协助；3. 按照合同约定支付工程款项。
四、乙方责任1. 负责防雷工程的设计、施工及验收工作；2. 遵守国家有关安全生产的法律法规，确保工程质量与安全；3. 组织专业技术人员进行施工，并对施工人员进行安全教育和技术培训；4. 及时向甲方报告工程进展情况，并接受甲方监督。
五、安全管理1. 乙方应制定详细的安全管理计划，包括但不限于施工现场的安全警示、应急预案等；2. 乙方应确保所有施工人员均能严格遵守安全操作规程；3. 双方应共同参与定期的安全检查，及时发现并解决安全隐患。
六、违约责任如任何一方违反本协议规定的条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事宜本协议未尽事宜，由双方协商补充，所作补充条款与本协议具有同等法律效力。
九、协议生效本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格并结清所有款项之日终止。
甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日。
建筑工程防雷合同
建筑工程防雷合同合同编号：________甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲方拟建/改建筑工程项目（以下简称“工程项目”），需进行专业的防雷工程设计、施工及验收工作，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就工程项目的防雷工程达成如下合同：第一条工程概述1.1 工程项目名称：_____________________1.2 工程项目地点：_____________________1.3 防雷工程内容：包括但不限于外部防雷装置、内部防雷系统、接地系统、雷电监测与预警系统等。
第二条工程质量要求2.1 乙方必须按照国家有关防雷工程的标准和规范进行设计、施工和验收。
2.2 所有防雷材料和设备必须符合国家标准和行业规定，不得使用劣质或不合格产品。
2.3 乙方应确保防雷系统的有效性，通过相关部门的验收。
第三条合同价格与支付方式3.1 合同总价为人民币________元。
3.2 支付方式：_______（分期支付比例、时间节点等）。
第四条工期与进度4.1 工程开工日期：自____年____月____日起。
4.2 工程竣工日期：至____年____月____日止。
4.3 乙方应按约定的工期完成防雷工程，并保证工程质量。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
5.2 如甲方未能按时支付工程款项，应向乙方支付违约金。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第七条其他事项7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_____________________乙方（盖章）：_____________________签订日期：____年____月____日。
标准版水电分包合同格式大全
标准版水电分包合同格式大全在水电工程建设过程中，分包管理是水电建设工程中的重要内容之一，对于水电分包合同你了解多少呢?以下是小编为大家整理的标准版水电分包合同格式，供大家参考学习。
水电分包合同1工程承包人：________________________(简称甲方)劳务分包人：_________________________(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚信信用的原则，甲乙双方就工程施工劳务分包事一、项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：线管预埋、水管预埋、上下水、排水、管井走道架桥、电箱电柜、防雷、公共部分按施工图纸装灯和应急照明、水箱设备、冷凝水、主楼5层至9层线全穿到位，其他只到配电箱、通风设备安装、消防系统等所有工程的水电安装。
以上部分按建筑面计算，每平方米单价为。
二、工程结算工人进场第一个月生活费由班组负责，第二个月以后每月1日、15日两次￥元/人作为生活费;工程完工付至工程造价;工程竣工，经甲乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务酬劳;中途退出不结算尾款，并承担因中途退场所造成的一切经济损失。
三、质量标准1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定合格等级;2、标准规范除本工程总合同另有约定外，本合同使用标准规范如下：(1) 施工期间每天的现场清理工作及阶段性场容整理;(2) 合理使用材料，杜绝浪费;(3) 各种机械应由熟悉机械构造、性能和操作方法的人员按规程操作且定机定人，操作前须检查机械有无异常;(4) 在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失;(5) 甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的5%;四、施工验收及工程的确认1.乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同的质量标准;2.在施工完毕后，乙方应通知甲方验收，双方对工程量进行确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：建设工程施工专业分包合同工程名称：工程地点：甲方：乙方：年月防雷安装工程分包施工合同甲方（全称）：深圳市建筑工程股份有限公司南宁分公司 (承包人)乙方（全称）： (分包人) 依照，《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事宜经协商达成一致，订立本合同。
第一条分包工程概况1、总包项目名称：；2、分包工程名称：；3、分包工程地点：；第二条分包方式、分包工程范围及内容：1、分包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包检验试验、包验收、包质量缺陷维修、包税金、包各种风险。
2、分包工程范围及内容：设计图纸范围内的防雷接地工程。
包括但不限于以下内容：➢防雷接地装置、防雷引下线、热镀锌避雷带、暗装避雷带、避雷断针的安装；➢进出建筑物金属管道、天面金属物的防雷接地；➢接地电阻测试端子安装；➢按设计图纸、相关规范及标准进行塔楼金属门窗防侧击雷接地处理；➢配电房接地端子，以及独立接地端子施工；➢电梯井接地端子，以及室外等电位接地端子施工。
所有等电位接地端子安装。
第三条、分包合同价款金额：大写：人民币元整；小写：元。
第四条、合同工期开工日期：本分包工程暂定于年月日进场，具体开工日期以正式的开工令为准；竣工日期：本分包工程定于年月日竣工，具体以开工日期顺延天；合同工期总日历天数暂定为：天，具体天数以建设方、甲方的书面要求为准。
第五条质量要求1、质量目标本分包工程质量需达到国家防雷验收标准和工程所在地气象局防雷减灾办公室审核意见及其他检验质量检验评定标准的要求。
2、分包工程达到隐蔽条件，经分包人自检合格后，于验收前小时通过承包人通知监理单位或发包人，并由分包人提供有关检验资料，经验收合格并签字后方可进行隐蔽。
且重要工程的隐蔽验收应按相关规定通知设计单位及相关政府部门共同验收。
3、本分包工程所使用的材料、设备均应达到国家相应标准。
分包人的材料、设备进场前，必须按照承包人要求的程序办理进场手续，并按照承包人指定的地点进行堆放。
若分包人使用的材料设备未按要求进行检验或使用不合格材料、设备，除立即返工及更换材料、设备之外，还应每次向承包人支付人民币元违约金，如造成承包人经济损失的应给予赔偿。
4、若分包人不按合同要求施工或违反正常施工程序及施工工艺进行野蛮施工，或施工质量达不到要求，或施工材料不符合规定，发包人、监理单位、承包人有权勒令分包人暂停施工，分包人必须立即停工整改，一切费用及责任由分包人承担。
若由于上述原因造成承包人或相关方损失的，由分包人承担全部损失及责任。
第六条工期延误和工期要求1、工期目标（1）、开工日期及各阶段工期进度以承包人下发的周进度计划及相关指令为准。
分包人必须严格按照承包人的要求，在规定时间内完成相应的施工任务。
（2）、由于分包人自身的原因造成施工进度滞后或工期延误，承包人有权按照本合同相应的违约条款对分包人进行处罚。
（3）、由于分包人原因造成承包人各阶段工期、总工期目标无法完成时，分包人必须代替承包人承担全部违约责任和费用。
（4）、分包人需每月日前，向承包人报送《下月施工计划》和《本月完成工作月报》，且必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。
2、工期延误双方约定工期顺延的其他情况：无。
第七条双方权利和义务1、承包方：（1）为分包人提供施工场地及材料、设备存放场地。
（2）为分包人提供临时用电及用水接驳点。
（3）负责施工过程中，协调分包人与其他施工部门的关系。
（4）承包人有权对发包人施工质量、进度、安全生产、文明施工等进行监督和管理。
（5）协助分包人进行防雷工程的验收。
（6）按期支付工程款。
2、分包方：（1）严格按相关图纸、规范、标准及审核意见和现行有关规定进行施工。
（2）负责防雷工程的验收，办理防雷工程检测、验收及防雷合格证手续。
（3）分包人需服从承包人现场施工进度安排，在规定时间内组织展开施工工作，且不得影响相关单位其他工序的施工。
（4）负责管理及教育施工人员遵守相关管理规定。
（5）工程完工后，负责办理竣工资料及检测报告、合格证，并送至承包人存档。
（6）除承包人书面同意外，严禁分包人将其承包的全部或部分工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
如现场发现未经承包人同意的第三方进入现场施工，承包人有权勒令停工并清理出场或解除合同，因此造成的一切损失均由分包人承担，同时每次由分包人向承包人支付违约金人民币万元。
第八条安全生产及文明施工要求1、安全生产目标：施工过程中杜绝亡人事故，重伤事故频率控制在0.9‰以下，一般性工伤事故频率控制在12‰以下；各安全检查达标合格率100％；杜绝职业病发生；杜绝坍塌、中毒、火灾等恶性事故发生。
2、文明施工目标：文明施工必须达到“凭祥市安全文明施工样板工地”标准，争创“广西壮族自治区安全生产、文明施工优良样板工地”。
3、分包人必须采取必要的措施以保证分包人施工人员的人身安全及分包人财产安全，无论发生任何情况承包人对此不负任何责任。
4、分包人必须严格遵守国家及地方的各项管理条例，同时遵守承包人各项管理规定。
5、施工期间，分包人应及时整理和安排所用机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到“工完场清”，并堆放至承包人指定地点，否则每发现一次需向承包人支付人民币元违约金。
6、由于分包人的原因，造成承包人违约（相对总包合同），分包人必须代替承包人承担全部责任和费用。
第九条合同价款及付款方式：1、本工程采用固定合同总价包干的方式与分包人进行结算。
合同总价包括完成本分包工程的人工费、材料费、机械使用费、机械停滞费、管理费、利润、政策性文件规定费用（但不包含行政验收费用）、技术措施费、安全文明施工费、不可预见费、服务费、与知识产权相关的费用、劳动社保基金、工伤保险费用、税金等所有直接费、间接费，但不包括且仅不包括避雷器安装及建筑物内信息系统（如消防控制系统、计算机、通讯、监控系统等）的雷电电磁脉冲防护的费用。
2、合同总价：￥元（大写）3、付款方式：分包队伍进场并将进度工作计划提交承包人后天内，承包人支付合同总价的％给予分包人￥元（大写）；土建工程封顶日内，经承包人确认分包人的防雷工程隐蔽验收等相关工作能够满足本合同的相关规定后，承包人支付合同总价的％给予分包人￥元（大写）；工程完工并验收合格取得合格证后日内，承包人向分包人付清余款￥元（大写）。
4、分包人临时设施费、排污费、垃圾处理费按照总、分包合同价款的比例分摊，由承包人从工程款中直接扣除。
5、分包人施工人员的工作卡以及由承包人统一办理的各项手续所发生的费用，按实际发生金额由承包人从工程款中直接扣除。
6、分包人在取得工程款时应提供符合合同内容、税务机关认可的相应发票。
发票所示的金额应为当期实际支付的工程款项。
发票种类不符合要求的，承包人有权不支付任何款项。
双方对发票种类的认定意见不同时，由工程所在地税务机关决定。
第十条争议双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第（2）种方式解决争议：（1）□凭祥仲裁委员会；□其它仲裁委员会。
（2）向凭祥市人民法院提起诉讼。
第十一条保障、保险及担保1、保险（1）承包人投保内容和责任：按有关规定办理施工人员团体意外伤害保险和工伤保险等（2）分包人投保内容和责任：2、工程担保（1）承包人提供支付担保金额为：无；担保方式为：无；（2）分包人提供履约担保金额为：无；担保方式为：无；（3）其他担保事项约定：无；第十二条管理和廉政协议监理例会管理：乙方项目经理、项目技术负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4 小时向甲方提出书面申请并在获得甲方批准后方可缺席（未经申请批复且迟到5 分钟以上者视为缺席），否则乙方向甲方支付违约金500 元/人次。
乙方应在甲方组织的会议期间，遵守会议纪律：不得吸烟、不得私下谈话、不得接听电话、手机设为振动档或关机、不得迟到（超过约定时间不入会议室即为迟到）、不得早退（未到主持人宣布散会离开即为早退）、不带记录本和笔、不签签到表，否则由乙方支付甲方违约金100 元/人/条/次。
廉政：为加强工程项目建设期间的廉洁合作，确保项目高效优质按期竣工，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。
1. 甲方责任（1）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定。
（2）甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁合作教育。
（3）甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
（4）甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
（5）对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
2. 乙方责任（1）乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
（2）乙方单位在工程项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
（3）乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁合作管理执行情况的监督。
（4）乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承担合同总价的1%的违约金，并对本方知情不报人员进行相应处罚。
（5）如因乙方单位及人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。
第十六条合同订立时间：年月日合同订立地点：甲方和乙方约定自双方签字盖章并备案后本合同生效。
甲方：乙方：签约代表：签约代表：电话：电话：时间：时间：地点：地点：附件1：工程质量缺陷保修书建设方（全称）：甲方（全称）：乙方（全称）：为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，建设方和甲方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《深圳特区建设工程质理条例》，经协商一致，签订工程质量缺陷保修书。
甲方在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担保修责任。
一、工程质量缺陷保修范围质量缺陷保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。
具体质量缺陷保修范围，双方约定如下：二、工程质量缺陷保修期质量保修缺陷期从工程实际竣工验收合格之日算起。